Word 格式、可编辑排版

1

地区工程施工合同（精选12 篇）

地区工程施工合同（精选12 篇）

地区工程施工合同 篇1

发包人双方可通过施工调度、工程部或HSE 部协调尽可能避开交叉作业。

2)一方先进入本区域作业，通过施工调度、工程部的协调工作由后进入方负

责，协调胜利后双方形成书面协议。

3)尽量避开作业时间的交叉。

4)垂直交叉作业、垂直分层作业中间必需有隔离措施，隔离措施必需满意交

叉作业人员平安需求。

5)交叉作业时设置醒目的警示标志和警戒区，以作为对双方作业人员的提示。

6)双方作业人员进入施工区域前进行工作危急性分析(JHA)，并向施工人员

进行平安技术交底。

7)双方配备专职HSE 员或设置现场监护人进行现场监督和防范措施协调。

甲方现场HSE 人员(现场监护人)姓名 联系电话

乙方现场HSE 人员(现场监护人)姓名 联系电话

8)双方HSE 管理人员(现场监护人)必需坚守岗位、尽职尽责、工作协调，如

因特别缘由需临时离开岗位,需先告知对方HSE 管理人员(现场监护人)，加强监

督。

6、相互的平安承诺

1)训练交叉作业区域施工人员严格遵守平安生产纪律，严格执行平安技术操

作规程，做到不违章作业。

2)训练并提示作业人员作业时精力集中，留意环境识别，如一方有特别危急

作业时，另一方施工人员尽可能离开和留意避让。

3)高处作业方必需保证作业物正确摆放并使之稳固，仔细做好防止物体坠落

工作。

4)作业区域搭设的脚手架必需符合脚手架搭设规范;未安装的设备必需放置

稳固，防止倾倒伤人。

Word 格式、可编辑排版

2

5)双方如存在立体交叉作业，经协调无果，而另一方必需进入施工时，后进

入方必需保证在实行了有效的平安防护硬隔离措施后方可进入，否则由此产生的

一切后果由后进入方担当。

6)双方保证做好员工道德、素养训练工作，要求员工作业时要爱护好双方的

成品，更不得有意损坏。如发觉成品被损坏，由责任方按价赔偿，有意损坏加价

赔偿，并作罚款处理。

7、本协议经双方项目经理、施工队长、专业工程师签字确认后生效，。

8、本协议一式三份甲乙双方各执一份，HSE 部备案一份。有效期为暂估作

业时间，如需连续和未尽事宜双方本着友好的原则，商定暂估作业时间的连续和

未尽事宜的完善工作，并由双方施工经理(施工队长)签字确认后即可连续生效。

甲方施工经理签名： 乙方施工经理签名：

甲方区域施工队长： 乙方区域施工队长：

年 月 日

地区工程施工合同 篇11

披露方（以下简称甲方）：

代表人：

接收方：（以下简称乙方）：

责任人：

依据双方________年_____月_____日签订的《_______________合同》（以下

简称主合同），为爱护主合同项下的技术隐秘及商业隐秘，特制定如下协议：

一、本协议适用于主合同履行的全过程。保密信息指合同生效日前后，披露

方披露给接收方的任何以及全部以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或

数据，包括但不限于：施工方案﹑工艺流程﹑技术设计﹑图纸资料﹑相关函电等

等。

二、双方职责

1、甲方义务：

对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，

不得以任何方式泄露。

2、乙方义务：

Word 格式、可编辑排版

3

（1）乙方未经甲方允许，不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料

供应给第三方查阅、保管。

（2）乙方未经甲方允许，施工现场不得擅自拍照，更不得让第三方人员进

入甲方设备内部或对内部结构进行拍照，假如乙方违约，其行为将被视为窃取商

业隐秘，甲方将追究承包人的法律责任。

（3）乙方进入现场施工必需向甲方交纳图纸保证金，图纸保证金的金额为

______元人民币，对有实行预付款的，可以从预付款中直接扣除；

（4）图纸为甲方的自有学问产权，在合同履行期间，乙方应做好施工图纸

的现场管理和保管，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同

有关的工作成果属甲方全部，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意向第三方供

应图纸的行为，均视为违法、侵权行为。甲方有权追究其法律责任。工程竣工后，

乙方应当将全部图纸退还给甲方。

（5）未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机

构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣扬。

三、保密期限

双方担当保密义务的期限，开头时间为_______年_____月_____日，截止时

间以甲方宣布解密或者隐秘信息实际上已经公开为准。由此而导致的任何学问产

权方面的纠纷或赔偿，将由违约方的向守约方担当全部的赔偿责任。

四、 保密协议的掌握权变更、转让条款

1、若乙方发生掌握权变更时，甲方有权终止合同。

2、乙方非经甲方书面同意，不得转让。

五、违约责任

1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的商定，应当一次性向

守约方支付相当于信息价值的_______%，即____________元作为违约金。

2、一方违约，权利人也可向有管辖权的法院申请禁令，爱护其隐秘。

3、缔约人有刑法规定的侵害权利人的保密信息的行为，给权利人造成巨大

损失，构成犯罪的，由权利人交由司法机关惩处。

六、争议解决

因本协议及其相关内容所起的争议，双方应当协商解决，协商不成的，任何

Word 格式、可编辑排版

4

一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

七、效力

本协议自双方签字、盖章时生效，适用于主合同履行的全过程。是主合同不

行分割的一部分，具有同样的效力。

甲方（公章）：

甲方代表或授权代表：

联系方式：

________年_____月_____日

承包人（公章）：

承包人代表或授权代表：

联系方式：

________年_____月_____日

地区工程施工合同 篇12

甲方：

乙方：

为了优质高效地完成甲方交付给乙方的施工任务，明确甲乙双方

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包形式：

4、工程内容： 成孔、砼搅拌与浇注、钢筋笼制作与安装;

5、工程量：实际完成工程作量结算(桩长含0.5 米桩头)

二、工程造价及工期

1、桩基检测： 元/栋

2、工程总价：

3、施工工期：自年日竣工，施工工期为 天。

三、工程质量标准：合格

四、双方责任

(一)甲方责任

Word 格式、可编辑排版

5

1、甲方在开工前，将与施工项目有关的设计图纸、地质勘察报告以及书面

的技术要求交付乙方;并对施工现场及技术资料做一次性技术交底。

2、在乙方开头施工前，甲方应做好施工现场的"三通一平'工作，并负责清

除施工场地的地下隐藏物。

3、施工过程中，甲方负责协调施工现场与周边有关各方面的关系;负责供应

乙方施工现场办公室 间;供应乙方施工人员的食宿用场地及施工用料堆放用场

地，确保施工的顺当进行。

4、按有关规定及技术规范检查、督导乙方的施工质量及工程进度，在发觉

问题时，有权要求乙方停工整顿，对已完工部位准时予以验收;在施工现场消失

未曾预料到的状况时，准时对乙方对此提出的技术措施予以审议，并提出书面意

见。

5、对由于甲方缘由造成的停工、窝工，甲方负责按实际发生补偿由此给乙

方造成的经济损失。

6、甲方按双方商定准时向乙方划拨工程款，以确保工程按正常进度进行。

(二)乙方责任

1、听从甲方及监理单位对施工现场的管理，准时向各技术管理部门提交完

整无缺的技术资料。

2、按设计图纸及国家颁发的现行技术质量标准，仔细组织施工，确保工程

质量验收一次合格。

3、乙方在施工过程中发生的机械、人身事故及工程质量事故，负全部责任

并担当由此而引起的一切损失。

4、因乙方施工组织管理及施工设备配置不当而造成的停工、窝工、待料等

状况，由乙方自行担当由此而引起的经济损失，若消失工期延长时，乙方应补偿

甲方的经济损失。

5、施工过程中，遇地质状况与原勘察报告不符或其它影响施工的因素消失

时，在准时向甲方报告的同时，应马上提出技术处理措施，在取得甲方、监理的

同意意见后，按调整后的方案进行施工。

6、托付秦皇岛市建筑主管部门认可的桩基检测单位进行桩基工程检测。

7、支付施工水电费。

Word 格式、可编辑排版

6

五、付款及结算

1、日内甲方向乙方付工程总价的%，做为乙方的备料(预付)款。

2、工程进度达到时，甲方向乙方再付工程总价的 %，做为乙方施工的进度

款。

3、工程量全部完成时，甲方向乙方再付工程总价的%。

4、工程竣工验收合格后，甲方在日内将尾款一次性对乙

六、附则

1、本合同一式份，双方各执份，具同等效用。

2、合同经双方代表签字后生效，工程完工并结清工程款后自然失效。

3、在本合同执行过程中，如消失不行预见性的状况发生时，双方友好协商

解决。

4、合同生效后，任何一方违约造成的对方经济损失，由违约方担当全部责

任。

5、受现场实际条件制约，需增加工程量或加大乙方责任时，甲方按乙方中

标时取费原则，甲方给乙方增加工程施工费用。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日