第1页共25页

工程施工合同样本

发包人（甲方）：_____

承包人（乙方）：_____

双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施

工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_____

工程地点：_____

工程内容：_____

二、工程承包范围

承包范围：_____面积为准

三、合同工期

开工日期：____年____月____号

坯房竣工日期：____年____月____号（中途如有下雨一天则往后

推迟一天）

竣工日期：____年____月____号

合同工期总日历天数：____天

四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相

应顺延

1.设计变更和工程量增加;

2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过____小时;

第2页共25页

3.不可抗力自然条件;

五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙

方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

六、工程质量标准：____县质量检测局为准。（不包括材料质

量）

七、合同价款

金额：建筑面积每平方米￥____元×建筑面积的总平方米

工程预支款：￥____万元

竣工日付款：余下总金额的____%

工程款结算：检测工程竣工日后____个月内无任何施工质量问题

则结清所欠佘款

八、组成合同的文件

1.本合同协议书

2.标准、规范及有关技术文件

3.图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成

部分。

九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修

期内承担工程质量保修责任。

第3页共25页

十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10 向甲方提出书面

申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。

乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需

按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施

工人员。

十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保

存一份。

十三、合同生效

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：_____

本合同双方约定_____后生效。

发包人：（签名）_____

电话：_____

住所：_____

承包人：（签名）_____

电话：_____

住所：_____

工程施工合同样本（二）

发包方（以下称甲方）：_____

承包方（以下称乙方）：_____

第4页共25页

根据和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，

为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合

同。

第一条工程项目

1、工程名称：__________________________________________.

2、工程地点：__________________________________________.

3、承包方式：__________________________________________.

第二条工程期限合同工期总日历天数____天。

第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结

算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电

池板）。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其

进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准

的按单价安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面

上。

第5页共25页

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需

无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人

员进行安全教育。由乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的

费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任

1、如____月____日前安装达到1 光伏板安装，则按1=____元标

准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%

向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方

均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签

字。

甲方：_____ 乙方：_____工程施工合同模板

（二）发包发（甲方）：_____承包方（乙方）：_____经双方协

商同意甲方将_____工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，

特签订本合同：

一、承包方本工程乙方包工不包料（包小型机具、扫帚等），包

安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。

第6页共25页

二、工程承包范围______________________________________.

三、工程承包单价______________________________________.

四、付款方式进度款按完成工程量_____按月支付，竣工退场支付

_____.

五、甲乙双方责任

1、甲方责任：提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大

型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。

2、乙方责任：

（1）按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工

程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质

量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由

乙方负责。

（2）砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、

湿水;墙面平整，垂直误差正负3_5，灰缝厚度10_15，且平直均匀饱

满，墙体砌好4_6 天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀

砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距

每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必

须做到当天工完场清。模板

（3）内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、

剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人

员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴

第7页共25页

阳角平整，垂直通长误差不草果3，且无空股裂缝，落地灰及时清理再

利用，施工现场工完场清。

（4）外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞

封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管

理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程

中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低

3，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时

门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横

平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上

口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保

修。

（5）室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验

收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须

水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面

无存水现象。

（6）施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、

厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材

料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。

（7）中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人

每天罚款一百元，停工1 天以上按自动退场处理。工程款按实际工程

量的70% 结算。

第8页共25页

（8）工期进度：_____乙方必须按以上进度准备足够工人，若因

乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款____元，拖延3 天以上甲方

有权另进班组，以保住工期按时完成。

六、安全、质量罚款细则

（1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款____元;

（2）乘坐提升架上落，每人次罚款____元。

（3）宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款

____元，并没收用电器具;

（4）厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款

____元;

（5）施工中浪费材料，按原价十倍罚款;

（6）高层抛掉物罚款____元，造成严重后果全部由乙方负责;

（7）违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处

以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退

乙方出场，工程款按60% 结算。

（8）工伤、工故乙方承担30%.

七、其他事项

1、本工地内打架每人次罚款____元，严重者送公安机关处理，一

切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无

关。

第9页共25页

2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用

或造成其它损失由乙方负责。

3、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双

方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均

具同等法律效力。发包方（甲方）签字：_____承包方（乙方）签字：

_____签订日期：____年____月____日工程施工合同模板

（三）发包方（以下简称甲方）_____承包方（以下简称乙方）

_____根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，

《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及____省颁布

的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程

的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施

工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：_____.模板

2、工程地点：__________________________________________.

二、工程承包范围安全维护及整改。

三、合同工期____天。

四、工程造价工程造价为：____元整

五、质量标准

1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

2、使用标准、规范（包括但不限以下内容）

10页共25页

1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技

术（验收）规程和规范。

（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合____省标准规程。

六、承包方式按本合同第2 条承包范围所列工作内容包工包料、

包质量、包工期、包安全大包干。

七、工程计价

1、本工程计算编制原则：按_____统一解释进行编制。

2、人工、材料价格的确定：人工工资按_____计取，材料价格按

照_____执行。

3、具体工程量以甲方签证单为准。

八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战

争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火

灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200 或200 以

上（以____市气象局报告为准），一次停水、停电8 小时以上。

2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际

情况顺延。

3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方

承担。

4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承

担。

11页共25页

1、工程完工后，甲方在10 内向乙方支付工程预算价的80%.

2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97% ，工程保

修金留结算总价的3% ，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15

天内全额返还，保修金不计利息。

十、违约责任

1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，

案及相关法规执行。

2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足

以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。十

一、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全

生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，

杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人

协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当

事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

十三、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承

建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲

方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式____份，甲乙双方

各执____份。双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____

12页共25页

年____月____日

工程施工合同样本（三）

工程施工合同

说明：该合同适用于乙方向甲方承包门窗制作及安装工程，双方

协商一致，制定本文本，其中包含工程概况、付款方式、施工条款等

内容。

甲方（发包人）：

法定代表人：

乙方（承包人）：

法定代表人：

依照《中华人民共和国建筑法》《民法典》及其他法律、行政法

规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就乙方承

接门窗制作及安装项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况1.工程名称：_____。

2.工程地点：_____。

3.工程内容及范围：（包括材料采购、制作、转运、安装等）。

4.承包方式：包工、包料。

二、工程数量及价款1.使用材料及单价：人民币元（含税价/不含

税价）

2.施工面积暂定㎡，总价为人民币元。

3.工程量按实际施工展开面积实测结算。

13页共25页

付款方式合同签订后甲方预付合同总价款的% 作为合同定

金，材料进场后支付至合同总价款% ，施工完后付至合同总价款的% ，

验收合格后7 天内付至合同总价款的% ，剩余% 为质量保修金，保修期

年，期满后7 天内一次性付清（保修期自验收合格之日起算）。

甲方没有按时支付工程款，每延期一天按照合同金额的1‰向乙

方支付违约金，并且工期相应予以顺延。

四、施工条款1.施工时间：

（1）甲方须提前七个工作日书面通知乙方进场，以便乙方组织货

物运输和调配人员。

（2）合同工期为日，（暂定自____年____月____日起至____年

____月____日止，具体开工时间以接到甲方书面通知为准）若出现停

电或气候原因影响施工，工期可做相应顺延。如因甲方原因影响进

展，工期顺延。

2.对甲方及工程基底的要求：

（1）甲方应在开工前天提供施工资料及施工图纸；

（2）甲方应在乙方进场前提供乙方施工电源、水源；

（3）甲方未提供上述资料、条件、工程基底的，工期相应予以顺

延。

3.乙方施工人员必须服从现场的统一管理。

14页共25页

质量要求按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规

范、甲方提供的施工图为标准。甲方有权对乙方施工过程进行检查监

督，乙方必须予以配合。

六、其他约定1.工程施工完毕后，甲方须于三日内验收，逾期未

验收视为验收合格。施工完后，甲方使用或开发商投入使用，视同验

收合格。

2.施工完毕，乙方即提供工程决算书，甲方须于二日内审核完毕，

逾期未审

核完毕，乙方可依据乙方提供的决算书要求甲方支付款项。

3.甲方指定（联系方式：），乙方指定（联系方式：）为现场代

表，负责双方各项管理工作及办理双方各项签证、结算事宜。

七、未尽事宜未尽事宜或遇到特殊的情况，应协商解决，如协商

仍不能解决，将参照民法典有关条款处理。

八、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合

同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向所

在地有管辖权的人民法院起诉。

九、其他事项1.本合同一式二份，各方各执一份。各份文本具有

同等法律效力。

2.本合同经各方签署后生效。

签署时间：____年____月____日

甲方（盖章）：

15页共25页

联系方式：

地址：

乙方（盖章）：

联系人：

联系方式：

地址：

工程施工合同样本（四）

合同编号：_____

签约时间：_____

发包人（全称）：（以下简称甲方）_____

承包人（全称）：（以下简称乙方）_____

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及

其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工事项协商一致，订立本施工合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：______________________________________。

1.2工程地址：______________________________________。

1.3工程内容：______________________________________。

1.4工程做法：______________________________________。

1.5承包范围：______________________________________。

第16页共25页

1.6承包方式：乙方包工包料。

1.7进场材料：______________________________________。

1.8 工期：本工程工期为天,自____年____月____日开工,于____年

____月____日竣工。

1.9工程质量：______________________________________。

第二条合同价款、付款方式及结算

2.1合同单价：______________________________________。

2.2合同总价款：____________________________________。

2.3付款方式及期限：________________________________。

2.4计算原则：______________________________________。

第三条甲方责任

3.1 甲方根据合同要求及时付款，因款项不到位而造成的工期延误

由甲方承担。

3.2 甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时

监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。

3.3 开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向

乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的

水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的

各种申请、批件等手续。

3.4 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进

行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

第17页共25页

3.5 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等

不受损坏，并承担应费用。

3.6 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办

理相应应审批手续。

3.7 开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理，如以后出现

损坏由乙方负责。

3.8 协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作，

协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

第四条乙方责任

4.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方

案和进度计划交甲方审定。

4.2 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保

质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4.3 严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护

规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

参加竣工验收，编制工程结算。

4.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善

保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏本文。做

好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题

及与周围单位（住户）的关系。

第18页共25页

4.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物

结构及各种设备管线。

4.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品

进行保，成品保护费用由乙方负责。

4.7 做好现场安全文明施工，否则甲方有取追究乙方责任，并按施

工现场管理制度执行。

第五条关于工期的约定

5.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并

支付乙方因赶工采取的措施费用。

5.2 甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，工期顺

延。

5.3因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

5.4 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期

不顺延。

5.5 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力

因素影响，导致停工8 小时以上（一周内累计计算），工期相应顺

延。

第六条工程验收

6.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；

（1）材料验收；

（2）隐蔽工程验收；

第19页共25页

（3）竣工验收；

6.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手

续。如甲方在接到验收通知单的24 小时内不按时参加隐蔽工程和中间

工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙

方应按要求办理复验，但由此造成停工，工期顺延。若复验合格，甲

方应承担复验费用；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。

6.3 对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返

工造成工程的延期交付视同工程延误，按延期交付的标准支付违约

金。

6.4 工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知

单后____日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修

单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；

6.5 双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程现场的全部安全，严

把火灾关，如引起火灾全部损失由乙方承担；

6.6 本工程自验收合格双方签字之日起，乙方所施工的工程在正常

使用和维护条件下，使用年限不应少于年，保修期限为年。

第七条违约责任。

7.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停

工、窝工所造成的损失。甲方按____元／天计算，支付乙方的损失。

甲方不按合同的约定支付款，每延期一天，按付款额的0.1%支付滞纳

金。

第20页共25页

7.2 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天／元计算，向甲方支付违

约金。

第八条不可抗力

8.1 由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗

拒的原因。导致一方不能履行合同时，不履行方应在7 日内通知另一

方，并在14 日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。允许延

期履行、部份履行或不履行合同，免除违约责任。

第九条争议或纠纷处理

9.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前

提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

9.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向

工程所在地人民法院起诉。

第十条补充条款：_____。

甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

经营地址：_____ 经营地址：_____

委托代理人（签字）：_____ 委托代理人（签字）：_____

电话：_____ 电话：_____

传真：_____ 传真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

日期：____年____月____日 日期：____年____月____日

第21页共25页

工程施工合同样本（五）

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的

规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情

况，双方达成如下协议。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程承包范围：大雄宝殿㎡，元天王殿㎡，元钟鼓楼㎡，元住宿

楼及食堂㎡，元

二、合同价款（固定价格）

金额（人民币大写）：________________________________;（小

写）;

三、工期：

合同工期：

开工日期：

竣工日期：

四.工程质量标准

1、乙方必须严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有

关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监

第22页共25页

督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工

的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一

切经济损失均由乙方负责承担。

2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

五.安全生产乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围

护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用

全部由乙方承担。

六、工程款支付：

进场付款元;

基础±0 付款元;

完成主体一层付款元;

主体完工付款元;

工程竣工付款元。

如甲方未按以上进度付款，乙方可停工，因停工造成乙方损失的

由甲方承担。

七、质保期：一年

保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷

期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由

甲方使用时算起，保修期结束后产生的维修费由甲方承担。

八.合同的生效

合同订立时间：

第23页共25页

本合同双方约定签字盖章后生效。

九.附则.

1.本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一

方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向仲裁委员

会申请仲裁，或直接向人民法院起诉

2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：_____ 乙方：_____

委托代理人（签字）：_____ 委托代理人（签字）：_____

____年____月____日

工程施工合同样本（六）

甲方：

乙方：

为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建

筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。

甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施

工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。

一、工程内容

灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷

等。

二、工程承包单价及结算方式

1、人工挖土方：8 元

第24页共25页

2、C10 垫层：2303

3、C25 砼基础地梁构造柱等：2603

4、砌砖：268 元3

5、模板制安：26 元㎡

6、钢筋制安：4300吨

7、粉刷：18 元㎡

8、回填土：4 元

9、内外脚手架：

6.5元㎡

10、灌注桩：95 元

结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准，另加18% 施工企

业管理费。

三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60% 付款，余款

待验收合格后一个月内再付。

四、施工期限：自____年____月____日起至年____月____日止。

五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要

求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部

达到合格，如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。

六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安

全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。

第25页共25页

七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑

材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。

八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并

结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协

议如有未尽事宜双方可协商解决。

甲方签字（盖章）：

乙方签字（盖章）：

签订日期