建设工程劳务合同通用15篇

Word 格式、可编辑排版

1

建设工程劳务合同（通用15 篇）

建设工程劳务合同（通用15 篇）

建设工程劳务合同 篇1

雇主（甲方）：

代表人：

雇员（乙方）：

负责人：

甲乙双方依据《_____》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵

循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商全都，

订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、劳务方式：

4、工程内容：

二、质量要求

1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包

方签订的工程合同标准。

2、乙方应有相应的施工阅历，技术工人应具备相应技术资质及生产力量，

施工人员工种和数量应满意工程需要。

3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业

主规定的相关条款进行施工和验收。

4、乙方施工的工程一次交验合格率必需达到100%在质量保修责_____内，

乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。

三、工期

1、本合同自_______年______月______日开工，至_______年______月______

日完工，总工期为_______天，乙方必需依据天气自然环境等因素合理支配工期，

Word 格式、可编辑排版

2

支配好施工组织设计，按期完工。

2、工期顺延与延长：

（1）施工中因甲方过错导致乙方无_____常施工的，本条商定的工期相应顺

延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为精确 定）.

（2）工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。

四、劳务费用

1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：______________元。

2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备

所产生的费用（包括辅材在内），均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间

相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。

3、甲方每月_______日托付_______银行以法定货币的形式代为转账到乙方

账户。

五、甲方职责

1、甲方应根据合同的商定，向乙方供应合适的劳动环境。

2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、准时整顿。

3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。

4、甲方在收到竣工验收通知时，应准时支配人员组织验收。

5、甲方应根据合同的商定向甲方准时足额的支付劳务费。

六、乙方职责

1、乙方应根据合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不

合理的指挥要求可以拒绝。

2、乙方在工作时，应根据合同的规定平安、_____的施行，准时完成任务。

3、乙方应根据合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。

4、工程完工当天应通知甲方验收。

七、竣工验收

1、乙方必需根据国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合

同中的质量要求及甲方质量体系要求掌握质量，接受甲方、监理、业主对质量监

视、检查、掌握。

2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检掌握度，协作甲方

Word 格式、可编辑排版

3

三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。

3、乙方应对其所担当工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在

__________小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并担当相关费用;对不合

格产品，甲方有权要求乙方予以返工并担当由此造成的经济损失和工期延误;不

符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算.

4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、

验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。

八、违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关商定担当违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%担当违约金，或每天按

______元向甲方支付违约金。

3、如消失质量问题，以及违反本协议其它商定，乙方除应赔偿给甲方造成

的全部经济损失外，甲方可视详细状况，要求乙方按合同总价款的____%---____%

担当违约金。

九、争议解决

如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同

签订地、合同履行地的人民法院起诉。

十、附则

1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。

2、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

地址：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签约时间：_______年______月______日

乙方：

地址：

Word 格式、可编辑排版

4

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签约时间：_______年______月______日

建设工程劳务合同 篇2

甲方：_________________乙方：_________________

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律

法规规定，本着公正、公正、公平互利、诚恳守信的原则，经甲乙双方协商全都

签订本合同。

一、工程概况1、工程名称：_________________2、工程地点：

_________________3、乙方承包范围：_________________整栋楼砖砌体、内墙

外墙抹灰及外墙贴瓷砖等工序。

二、承包方式甲方以单做工的方式承包给乙方，施工中甲方只供应合格的材

料，乙方施工中产生的任何工具由乙方供应。

三、承包单价1、砌体单价按每块砖元/块计算，双方现场清点为准。2、内

墙抹灰每平米/元按实际抹灰面积计算，全部洞口扣除，由甲乙双方现场测量为

准。3、外墙抹灰打底和贴砖全部工序在内每平方米41 元，全部洞口面积扣除，

由甲乙双方现场测量为准。

四、质量要求乙方应当严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不

合格造成返工、材料及人工费由乙方担当，甲方只供应技术指导。内墙抹灰要求

垂3cm、平5cm，外墙垂5cm、平8cm.

五、工期要求在45 天完成，即合同签定之日起，除停电、停水等缘由工期

顺延。正常状况延期一天罚500 元/天，提前一天嘉奖200 元/天。

六、文明施工与平安乙方必需严格把好平安生产关，实行平安施工的防护措

施，杜绝事故发生，施工中的发生大小事故均由乙方负责。乙方必需每天保持现

场清爽，不能有任何材料铺张现象。如经发觉，甲方可依据铺张材料的原价加倍

罚款，乙方在施工中应与甲方和其他施工组团结相处，不能在工地上和任何人发

生争吵、打架大事。

七、验收结算支付方式本工程竣工后，甲乙双方组织相关部门人员在一个星

Word 格式、可编辑排版

5

期内进行验收，20 天内进行结算，在一个月之内付工程款的95%，保质期6 个月

后付5%，施工期间乙方不得以任何借口要求拨工程款。本合同一式二份，甲乙

双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方：_________________乙方：_________________

日期：_________________日期：_________________

建设工程劳务合同 篇3

雇主（甲方）：

代表人：

雇员（乙方）：

负责人：

甲乙双方依据《民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，

遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商全都，

订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、劳务方式：

4、工程内容：

二、质量要求

1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包

方签订的工程合同标准。

2、乙方应有相应的施工阅历，技术工人应具备相应技术资质及生产力量，

施工人员工种和数量应满意工程需要。

3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业

主规定的相关条款进行施工和验收。

4、乙方施工的工程一次交验合格率必需达到100%在质量保修责任期内，乙

方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。

三、工期

1、本合同自_______年______月______日开工，至_______年______月______

Word 格式、可编辑排版

6

日完工，总工期为_______天，乙方必需依据天气自然环境等因素合理支配工期，

支配好施工组织设计，按期完工。

2、工期顺延与延长：

（1）施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条商定的工期相应顺

延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为精确 定）.

（2）工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。

四、劳务费用

1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：______________元。

2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备

所产生的费用（包括辅材在内），均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间

相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。

3、甲方每月_______日托付_______银行以法定货币的形式代为转账到乙方

账户。

五、甲方职责

1、甲方应根据合同的商定，向乙方供应合适的劳动环境。

2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、准时整顿。

3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。

4、甲方在收到竣工验收通知时，应准时支配人员组织验收。

5、甲方应根据合同的商定向甲方准时足额的支付劳务费。

六、乙方职责

1、乙方应根据合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不

合理的指挥要求可以拒绝。

2、乙方在工作时，应根据合同的规定平安、高效的施行，准时完成任务。

3、乙方应根据合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。

4、工程完工当天应通知甲方验收。

七、竣工验收

1、乙方必需根据国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合

同中的质量要求及甲方质量体系要求掌握质量，接受甲方、监理、业主对质量监

视、检查、掌握。

Word 格式、可编辑排版

7

2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检掌握度，协作甲方

三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。

3、乙方应对其所担当工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在

__________小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并担当相关费用;对不合

格产品，甲方有权要求乙方予以返工并担当由此造成的经济损失和工期延误;不

符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算.

4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、

验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。

八、违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关商定担当违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%担当违约金，或每天按

______元向甲方支付违约金。

3、如消失质量问题，以及违反本协议其它商定，乙方除应赔偿给甲方造成

的全部经济损失外，甲方可视详细状况，要求乙方按合同总价款的____%---____%

担当违约金。

九、争议解决

如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同

签订地、合同履行地的人民法院起诉。

十、附则

1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。

2、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

地址：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签约时间：_______年______月______日

乙方：

Word 格式、可编辑排版

8

地址：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签约时间：_______年______月______日

建设工程劳务合同 篇4

发包方：

第二条、承包价格及各项工种安排比例

1、上述面积计算实行单平方米包干，每平方价格)，主体砌体元，粉刷

2、乙方承包价格不含全部税金及保险，一切税金、保险和手续费均由甲方

负责。

第三条、工期

1、 该工程，方案于年 日开工。(日历工期为 天)。

2、 如遇下列状况，经甲方现场主管签证后，工期相应顺延。

(1)甲方不能准时供应应施工材料。

(2)消失影响工期的设计变更。

(3)在施工中因停水、停电连续影响24 小时以上。

(4)因遇人为不行抗的自然灾难而影响工程进度。

3、 施工中因设计图纸造成的返工、误工由甲方负责支付一切费用并延长工

期。

第四条、工程面积计算规章：面积根据所发生实际面积计算，基础面积根据

基础面积加一层标准层面积，屋面不再增加面积。

第五条、付款方式：

1、乙方主体施工至80%，以后甲方根据月进度工程量的80%付乙方工程款，

主体封顶付至主体工程款的的95%，乙方完工时付至总工程款的95%，竣工验收

合格后的一个月内甲方付至总工程款的97%。

2、保修期一年，余3%质保金带保修期满后30 天内甲方一次性无息付清。

在合同商定款项支付前，发生的各项人工费及相关费用由乙方支付。

第六条、工程履约保证金

Word 格式、可编辑排版

9

乙方向甲方交纳工程履约保证金 元，乙方签订合同交 ，三日内补齐。施工

至二层后返还 ，十层时返还剩余主体封顶后 一次性返还，不计利息。

第七条、建材及设备供应

1、 本工程所用的建筑材料及一级配电箱由甲方供应(如钢板、混凝土、大

砂、石子、水泥、砖、水、电等，不含施工设备)。乙方应用料前三天书面提出

用料清单，交付甲方材料员，如不按期供应用料单造成乙方停工，由乙方自行担

当责任。

2、 乙方负责周转材料、施工机械：

(1)本工程所需机械设备(如切断机、切割机电焊机、对焊机、调直机、弯曲

机、振动棒、振动器、砼泵、木工用的电锯、电刨、电钻等)。

(2)周转材料，如模板、方木、竹笆、外架用钢管、扣件、山形卡、螺丝、

螺帽等由乙方负责，与主体相关建筑材料拆不走的由方供应。

(3)小消耗材料(一级配电箱以外的电线、电缆、配电闸、电器开关、绝缘胶

带、照明灯具及灯管、铁丝、铁钉、胶带、脱模剂、平安网、平安帽、防护手套、

粉笔、墨水等)

(4)施工工具(如架子车、手推车、铁、水准仪、经纬仪、塔尺、钢卷尺等)

3、 乙方设专人受领甲方到场的各种建材，合理利用，接受甲方现场人员监

督、不得铺张，如材料使用超出有关主管部门规定的损耗率时，超出部分材料由

乙方担当。

第八条、工程质量

1、 乙方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范，规程进

行施工，并接受甲方现场经理的监督检查。

2、质量等级：合格工程。

3、乙方在施工中应按时按质进行施工，阅历收后如消失质量达不到标准，

经第一次和第二次的要求订正后，如还不能达到质量要求，甲方有权对乙方进行

惩罚。

4、 乙方在施工中因质量不合格标准所造成的返工，由乙方担当。另外还应

赔偿甲方的原材料费用。

5、 乙方确定的施工现场负责人、技术负责人、专职技术人员及管理人员必

Word 格式、可编辑排版

10

需书面形式将其姓名、身份、技术人员证件、所分担的工作通知甲方工程师或监

理单位。

6、 工程质量，按图纸按规范施工，一切工程质量按国家验收标准。 乙方

接受现场指挥部、监理公司的管理，按受监理公司的合理罚款。

第九条、现场管理及平安文明施工

1、 甲方负责现场施工的各项平安管理工作。做好平安防范，并对施工人员

进行遵纪守法及现场管理体制制度，平安生产的训练。保证工程所需的施工人员，

并具备施工人员上岗技能及生产技能。

2、 乙方进场后，乙方的日常生活，生活费用乙方担当，保证现场清洁卫生

和施工现场的平安，如遇相关部门检查造成的罚款由乙方负责，全部罚款由乙方

签字视为有效罚款。

3、 在施工过程中，如因乙方缘由发生平安事故由乙方负责，并担当由此造

成的经济损失;如因甲方缘由或第三方缘由造成的平安事故，由甲方负责，并赔

偿乙方损失。如发生重大平安事故，双方协商解决。

4、 乙方供应的工程所需用机具设备、周转材料，质量必需符合国家有关规

定及保证平安并满意工程的质量标准。

5、 施工中乙方需要的平安防护设备由乙方自理购买，。

第十条、双方责任

1、 甲方：

(1)免费供应施工用水、用电到施工现场内;依据现场施工需要，主电缆、水

管接到施工现场施工需要的地方。

(2)准时供应所需建筑材料并准时到位，协调周边关系及现场各个工程交叉

施工队伍的协调。

(3)合同签订后，向乙方供应施工图纸两套;负责本工程标高基点及主轴线掌

握位置。

(4)派驻现场工程师代表，对工程进度、平安施工、工程质量和合同执行监

督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证。

(5)按时给乙方结算支付工程款。

(6)如该工程因甲方责任造成停建、缓建，甲方应向乙方支付相应的人工及

Word 格式、可编辑排版

11

机械设备租赁费，费用双方协商。

(7)供应临时设施材料。

(8)因甲方缘由造成工地停工，在3 天外甲方应赔偿现场每人、每天60 元停

工费，机械、周转材料按实际损失计算。

2、 乙方：

(1)施工现场的平整，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工。

(2)乙方在工地施工期间应节省用水、用电、如发觉施工人员有意铺张用水

用电，甲方现场监督人员可对其进行惩罚;

(3)编制施工组织方案，施工进度方案，需甲方供应建筑材料，设备进场方

案，用水、用电方案，开工通知书等，并准时送达。

(4)严格根据施工图与说明施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期交

付和完工。

(5)乙方必需加强对农夫工的管理工作，如到付款节点，甲方资金不到位，

可以往后延迟一层，乙方不得发生农夫工围攻甲方办公室、堵路和集体上访闹事

等大事，每发生一次，甲方除向乙方收取壹万元以上违约金外，并要求乙方期限

自行处理完毕，否则，甲方有权直接出面解决，所发生的处理费用直接从乙方工

程款或履约保证金中双倍扣除，乙方无条件接受。

(6)乙方操作人员必需持证上岗。乙方自行办理建设主管部门要求的各种上

岗证、特种作业操作证、暂住证、方案生育证等政府有关部门要求的建筑从业人

员各种证件。必需训练工人遵守纪律、法规，严禁在工地发生打架斗殴、闹事等

违法行为，如有发生，处接受相关部门追究责任外，乙方另向甲方缴纳壹万元以

上的违约金。

(7)乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的规定，严

禁招未满十八岁的未成年人及老弱病残人员，必需签订用工合同，切实爱护广阔

施工工人的合法权益;并担当法律责任。

(8)乙方负责所辖工区(自己承包范围内)的维护管理，若有损坏及丢失现象

均由乙方负责修复及赔偿。

(9)对于甲方分包的工程，乙方应做好协作工作，协作费用已包含在本合同

总价款中。

Word 格式、可编辑排版

12

(10) 单位工程外墙脚手架拆除后，乙方必需在甲方指定时间内按要求将施

工现场的机械设备、周转材料等乙方物资运出工地，费用由乙方担当。

(11) 乙方为保证工期，无论实行什么样的措施而发生的费用，均由乙方自

行担当。

(12) 因乙方组织不力造成的监理单位、建设单位或上级主管部门的停工、

罚款等各类惩罚损失均由乙方担当责任。

第十一条、违约责任

1、 乙方自行将承包工程转包，甲方有权单方终止合同及另行组织施工队伍，

合同保证金不退，并且不赔偿乙方的任何损失。由此造成甲方的损失由乙方负责。

2、 由于乙方缘由，不能按合同商定期限交工的，甲方有权对乙方进行惩罚。

3、 由业主、甲方缘由造成工程停建或缓建或甲方无力支付乙方承包费用，

导致工程无法顺当向下进行，甲方15 日之内结清乙方全部工程款，并赔偿乙方

进场的施工机械、周转材料的损失，乙方退场。

4、 合同签订后，不经双方同意任何一方不得随便变更或解除，若任何一方

单方解除合同，应赔偿守约方全部经济损失。

第十二条、争议的解决方式及工程保修：工程保修期为乙方粉刷完成后一年，

保修期内乙方必需无条件进行质量保修，若因乙方不根据合同进行修理所造成的

损失将由乙方担当一切损失。

第十三条、

1、 合同执行过程中，发生争议，双方协商解决，协议不成可直接向工程所

在地人民法院起诉。

2、 其他合同未说明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装

工程劳务承包合同条例》规定执行。

3、 本合同一式份，双方已盖章签字，乙方交纳质保金后生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日