生物质能发电站道路施工合同

合同编号：__________

合同各方：

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

一、工程概况

1.1 工程名称：生物质能发电站道路施工工程

1.2 工程地点：__________

1.3 工程内容：包括但不限于道路设计、土建施工、路面铺设、

排水系统施工、交通设施安装等。

1.4 工程规模：__________

1.5 工程总投资：__________

二、合同价格及支付方式

2.1 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：

__________元。

2.2 支付方式：

（1）合同签订后，业主支付乙方工程总价30%的预付款。

（2）工程进度达到合同约定的节点后，业主支付相应进度款。

（3）工程验收合格后，业主支付乙方剩余的70%工程款。

2.3 支付条件：乙方按照合同约定完成工程，并提供完整的工程

资料及验收报告。

三、工程进度及工期

3.1 工程计划开工日期：__________

3.2 工程计划竣工日期：__________

3.3 工期延误：

（1）如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

（2）如因业主原因导致工期延误，业主应支付乙方合理的工程延

期费用。

四、工程质量及验收

4.1 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准及业主要求

。

4.2 验收程序：

（1）工程完成后，乙方应向业主提交验收申请。

（2）业主组织验收，乙方应按约定时间提供相关资料，配合验收

。

（3）验收合格的，双方签署验收报告。

五、违约责任

5.1 乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向业主支

付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×日违约

金率。日违约金率=合同总价×0.05%。

5.2 业主未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，向乙方

支付违约金，违约金计算方式同上。

六、争议解决

6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格

且工程款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：

__________

代表（签名）：__________ 代表（签名）：

__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1. 工程设计图纸及技术要求

2. 工程量清单

3. 施工方案及施工组织设计

4. 工程验收标准及方法

5. 乙方资质证明文件

6. 合同价款支付凭证

7. 工程进度报告

8. 工程变更协议

9. 违约金计算公式说明

10. 争议解决方式相关法律文件

二、违约行为及认定：

1. 乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，视

为乙方违约。

2. 业主未按照合同约定支付工程款，或延迟支付工程款的，视为

业主违约。

3. 双方在合同履行过程中，如发生争议，未能通过友好协商解决

的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1. 生物质能发电站：指利用生物质转化为电能的发电设施。

2. 承包商：指承担工程建设的单位或个人。

3. 业主：指委托承包商进行工程建设的单位或个人。

4. 违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向对方支付的

赔偿金。

5. 争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、

调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1. 工程进度延误：双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工

程按时完成。

2. 工程质量问题：乙方应按照设计要求和标准施工，及时整改质

量问题，确保工程质量。

3. 合同价款支付争议：双方应按照合同约定履行支付义务，如有

争议，可通过协商解决。

4. 工程变更：双方应签订变更协议，明确变更内容、价款及工期

等事项。

5. 争议解决：发生争议时，双方可先尝试协商解决；协商不成的

，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。

五、所有应用场景：

1. 生物质能发电站道路施工工程

2. 同类规模的道路施工工程

3. 相关行业的工程承包合同

4. 工程进度及质量控制的合同

5. 涉及违约责任及争议解决的合同