高速公路工程履约担保格式样本

合同编号：__________

高速公路工程履约担保格式样本

一、合同方信息

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

二、担保金额及期限

2.1 担保金额：人民币__________元整（大写：

_______________________元整）

2.2 担保期限：自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。

三、担保范围

3.1 担保人担保承包人按合同约定履行合同义务，完成高速公路

工程的建设。

3.2 担保人对承包人在合同履行过程中产生的债务、违约金、损

害赔偿金等承担连带责任。

四、担保方式

4.1 担保人提供全额连带责任保证。

4.2 担保人应按照业主的要求提供担保财产，确保担保财产的价

值不低于担保金额。

五、担保的解除

5.1 在合同履行期间，如承包人按合同约定履行完毕，担保自动

解除。

5.2 如承包人发生违约行为，担保人应承担相应的法律责任，直

至承包人履行完毕为止。

六、违约责任

6.1 担保人不履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。

6.2 承包人不履行合同约定的义务，担保人应承担相应的连带责

任。

七、争议解决

7.1 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，各方应友好

协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉

讼。

八、其他

8.1 本合同自各方签字盖章之日起生效，一式三份，各方各执一

份。

8.2 本合同未尽事宜，可由各方另行签订补充协议，补充协议与

本合同具有同等法律效力。

担保人：（盖章）

被担保人：（盖章）

业主：（盖章）

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1. 高速公路工程合同

2. 承包人资质证明文件

3. 业主授权书

4. 担保人财务报表

5. 担保财产评估报告

6. 合同履行情况的证明文件

7. 违约金计算公式及依据

8. 损害赔偿计算公式及依据

9. 争议解决的相关法律文件

10. 补充协议

二、违约行为及认定：

1. 承包人未按合同约定完成工程建设的，视为违约。

2. 承包人未按合同约定支付债务、违约金、损害赔偿金的，视为

违约。

3. 担保人未按合同约定提供担保财产的，视为违约。

4. 担保人未按合同约定履行连带责任的，视为违约。

5. 各方未按合同约定履行义务的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1. 高速公路工程：指新建、改建、扩建的高速公路项目。

2. 承包人：指承担高速公路工程建设任务的单位或个人。

3. 业主：指高速公路工程的投资者、管理者或有权处置的一方。

4. 担保人：指为承包人提供担保的单位或个人。

5. 连带责任：指担保人对承包人的债务、违约金、损害赔偿金等

承担同等责任。

6. 担保财产：指担保人为履行担保责任提供的财产。

7. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

8. 损害赔偿：指因违约行为导致的损失赔偿。

9. 争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争

议。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1. 工程进度延误：

解决办法：根据合同约定，协商确定延期付款或违约金计算方式

；必要时，双方可签订补充协议，调整工程进度及付款计划。

2. 承包人资金短缺：

解决办法：双方可协商增加付款次数或调整付款比例；担保人提

供临时资金支持。

3. 工程质量问题：

解决办法：立即停工整改，双方共同检查验收；根据合同约定，

承担相应的维修费用和违约责任。

4. 合同条款不明确：

解决办法：签订补充协议，明确合同条款；如有必要，可请教专

业律师或咨询机构。

5. 争议解决：

解决办法：进行友好协商，协商不成的，可选择调解、仲裁或向

人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1. 新建高速公路工程

2. 改建高速公路工程

3. 扩建高速公路工程

4. 跨国高速公路工程

5. 私人高速公路工程

6. 政府投资高速公路工程

7. 高速公路工程招投标过程

8. 高速公路工程建设的分期付款

9. 高速公路工程建设的质量保证

10. 高速公路工程的延期交付