Word 格式、可编辑排版

1

建立工程施工合同〔精选13 篇〕

建立工程施工合同〔精选13 篇〕

建立工程施工合同 篇1

发包人工程所用材料、设备除在合同专用条款中商定由甲方供给外，均由乙

方根据设计和技术标准的要求自行选购、运输、检验和保管。

;

A.合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场工程管

理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

4、承包方式：_________________。

5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。

二、合同工期及工期延误

施工平安责任：乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机

的施工平安管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等实行严格的平

安防护措施，并担当由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

1、开工日期：____年____月____日，开工日期____年____月____日，合同

工期总天数天(以实际进场施工之日算起);

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期开工，每逾期一日，承包人向

发包人支付合同价款万分之______的违约金，算至验收合格之日;

3、因以下缘由造成工期延误，工期相应顺延：

a 发包人未能按商定供给(或确认)施工图纸及开工条件;

b 发包人未能按商定日期支付工程预付款、进度款;

c 发包人代表(或监理工程师)未按商定供给指令、批准等，致使施工不能正

常进展;

d 设计变更或工程量增加;

e 非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过小时;

f 不行抗力;

g 其他非因承包人缘由造成停工累计超过小时。

Word 格式、可编辑排版

2

4、承包人在以上状况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表

(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确

认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准：合格、根据?钢构造施工质量验收标准?验收。

四、合同价款

总计合同金额____________(大写)(人民币)，小写________￥。

五、工程款结算及支付

1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度

款;

2、纲构造主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的

进度款;

3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进

度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹

年内返还承包人;

六、施工预备

1、承包人在合同签定后日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交

给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。

2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，供给基准测量点，供给施工

用水、电;

3、发包人应办理完备工程报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关

系;

4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场

5、承包人严格根据施工图纸中的材料进展选购和加工，并供给主要钢材，

彩板的质量保证书;

七、平安施工与检查

1、承包人应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准组织施

工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，实行必要的平安防护措

施，消退事故隐患;

Word 格式、可编辑排版

3

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进展平安训练，;发包人不得要求承

包人违背平安管理规定进展施工，因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当

相应责任及发生的费用;

3、如发生平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知发包人，

同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用;

4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

八、工程开工验收及保修

1、承包人在工程开工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时

验收，如发包人不能按期参与验收，须提早通知承包人，并与承包人另行商定验

收日期，但发包人必需成认承包人的开工时间;发包人推延验收，其间所发生的

管理费和其他损失均由发包人担当;

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或

发包人提早使用的，视为验收合格;

3、开工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完

毕，如发包人不按期接收，致使工程发生损失，应由发包人担当;

乙方要按有关规定，实行严格的平安防护和防火措施，并担当由于自身缘由

造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此而发生的费用;

4、工程已根本开工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程

不能全部按期开工，可作减项开工，并对已完成工程进展开工验收和办理移交手

续;

5、自工程开工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责保修，保修期限届

满后，承包人供给终身优待效劳。

九、现场代表

发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同

商定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应

提早三天书面通知对方。

十、违约责任

一方违约时，除前面条款另有商定外，违约方支付违约金万元。

十一、争议解决

Word 格式、可编辑排版

4

双方商定，在履行合同过程中产生争议时，双方应准时协商，协商不成，任

何一方应向人民法院起诉。

十二、附那么

本合同未尽事宜，双方可根据详细状况结合有关规定议定附那么条款，作为

本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四

份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

组本钱合同的文件包括：

1、本合同

假设本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订?工程监理合同?，并将

监理工程师的姓名、单位、联络方式及监理工程师的职责等通知乙方。

2、标准、标准及有关技术文件

3、图纸

4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

合同订立地点：____________________

本合同共_____页

发包人：_________承包人：____________________

住宅：__________住宅：____________________

法定代表人：_______法定代表人：____________________

：__________ ：____________________

：__________ ：____________________

开户银行：________开户银行： ____________________

合同订立时间：___年___月___日

(2)材料的种类、规格、型号、质量等级与清单或样品不符，承包方可回绝

接收保管，由发包方运出施工现场并重新选购。

账号：_________账号：____________________

邮政编码：________邮政编码：____________________