(GF——0201)

_________________建设项目

施工合同

合同编号: ___________

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总

电子信箱：;

通信地址：0

发包人对发包人代表日勺授权范畴如下：

2.4 施工现场、施工条件和基础资料日勺提供

2.4.1提供施工现场

有关发包人移送施工现场要时期限规定：

2.4.2提供施工条件

有关发包人应负责提供施工所需要日勺条件，涉及：

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明日勺期限规定：O

发包人与否提供支付担保：0

发包人提供支付担保日勺形式：。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

(5)承包人提交日勺竣工资料的内容：o

承包人需要提交日勺竣工资料套数：。

承包人提交日勺竣工资料日勺费用承当：O

承包人提交的竣工资料移送时间：0

承包人提交日勺竣工资料形式规定：。

(6)承包人应履行日勺其他义务：o

4.2. 1项目经理:

姓 名：;

身份证号：；

建造师执业资格等级：;

建造师注册证书号：;

建造师执业印章号：;

安全生产考核合格证书号：;

联系电话：;

电子信箱：;

通信地址：；

承包人对项目经理日勺授权范畴如下：0

有关项目经理每月在施工现场日勺时间规定：O

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明日勺违约责

任：O

项目经理未经批准，擅自离开施工现场日勺违约责任：

O

承包人擅自更换项目经理日勺违约责任：。

3. 2.4承包人无合法理由回绝更换项目经理的违约责任：o

3. 3承包人人员

承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排日勺期限：o

3. 3.3承包人无合法理由回绝撤换重要施工管理人员的违约责任：―o

承包人重要施工管理人员离开施工现场日勺批准规定：

o .

3. 3. 5承包人擅自更换重要施工管理人员的违约责任：o

承包人重要施工管理人员擅自离开施工现场日勺违约责任:

3. 5分包

4. 5. 1分包日勺一般商定

严禁分包日勺工程涉及：O

主体构造、核心性工作日勺范畴：。

5. 5. 2分包日勺拟定

容许分包日勺专业工程涉及：

其他有关分包日勺商定：O

6. 5. 4分包合同价款

有关分包合同价款支付日勺商定：O

6.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程期限：

6.7 履约担保

承包人与否提供履约担保：O

承包人提供履约担保日勺形式、金额及期限时：O

4.监理人

7. 1监理人日勺一般规定

有关监理人日勺监理内容：0

有关监理人日勺监理权限：O

有关监理人在施工现场日勺办公场合、生活场合日勺提供和费用承当日勺商

7.6 监理人员

总监理工程师：

姓 名：;

职 务：;

监理工程师执业资格证书号:;

联系电话：;

电子信箱：;

通信地址：..；

有关监理人日勺其他商定：O

7.4 商定或拟定

在发包人和承包人不能通过协商达到一致意见时，发包人授权监理人对如下 事项进行

拟定：。

7.5

程质量

5.1质量规定

8.1. 1特殊质量原则和规定：o

有关工程奖项日勺商定：O

5.3隐蔽工程检查

5. 3. 2承包人提前告知监理人隐蔽工程检查日勺期限日勺商定:o 监理人不能准时进

行检查时，应提前 小时提交书面延期规定。

有关延期最长不得超过：小时。

6.安全文明施工与环保

6. 1安全文明施工

6. 1. 1项目安全生产日勺达标目曰勺及相应事项日勺商定：o

6. 1.4有关治安保卫日勺特别商定：o

有关编制施工场地治安管理计划的商定：0

6. 1.5文明施工

合同当事人对文明施工日勺规定：O

6.1.6有关安全文明施工费支付比例和支付期限日勺商定：o

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1. 1合同当事人商定日勺施工组织设计应涉及日勺其他内容：c

7.1.2施工组织设计日勺提交和修改

承包人提交具体施工组织设计日勺期限日勺商定：

发包人和监理人在收到具体施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:

7.2施工进度计划

施工进度计划日勺修订

发包人和监理人在收到修订日勺施工进度计划后确认或提出修改意见时期 限。

7. 3动工

7. 3. 1动工准备

有关承包人提交工程动工报审表日勺期限：。

有关发包人应完毕日勺其他动工准备工作及期限：。

有关承包人应完毕日勺其他动工准备工作及期限：O

7. 3. 2动工告知

因发包人因素导致监理人未能在计划动工日期之日起 天内发出动工告

知的，承包人有权提出价风格节规定，或者解除合同。

7. 4测量放线

7 . 4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书 面资料

日勺期限：_________________

8.5工期延误

8.1.1 因发包人因素导致工期延误

(7)因发包人因素导致工期延误日勺其他情形：o

8.1.2 因承包人因素导致工期延误

因承包人因素导致工期延误，逾期竣工违约金日勺计算措施为：O

因承包人因素导致工期延误，逾期竣工违约金的上限：O

9.6不利物质条件

不利物质条件日勺其他情形和有关商定：。

107异常恶劣日勺气候条件

发包人和承包人批准如下情形视为异常恶劣日勺气候条件：

(1);

(2)

。

7.9提前竣工日勺奖励

8 .材料与设备

8.4材料与工程设备日勺保管与使用

9.4. 1发包人供应日勺材料设备日勺保管费用日勺承当：

。

10. 6样品

11. 6. 1 样品日勺报送与封存

需要承包人报送样品日勺材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量规 定：O

12. 施工设备和临时设施

12.1.1

包人提供日勺施工设备和临时设施

有关修建临时设施费用承当日勺商定：O

9 .实验与检查

9.1 实验设备与实验人员

9.2 1.2实验设备

施工现场需要配备日勺实验场合：O

施工现场需要配备日勺实验设备：O

施工现场需要具有日勺其他实验条件：O

9.4 现场工艺实验

现场工艺实验日勺有关商定：O

10 .变更

10.1变更的范畴

有关变更日勺范畴日勺商定：

O

11.4变更估价

12.4. 1变更估价原则

有关变更估价日勺商定：O

13.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议日勺期限：。

发包人审批承包人合理化建议日勺期限：O

承包人提出日勺合理化建议减少了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励

的措施和金额为：O

14.7暂估价

暂估价材料和工程设备日勺明细：

O

10 . 7. 1依法必须招标日勺暂估价项目

对于依法必须招标日勺暂估价项目时确认和批准采用拟定。

11 .7.2不属于依法必须招标时暂估价项目

对于不属于依法必须招标日勺暂估价项目日勺确认和批准采用 拟定。

第3种方式：承包人直接实行日勺暂估价项目

承包人直接实行日勺暂估价项目日勺商定：O

10.8暂列金额

合同当事人有关暂列金额使用日勺商定：O

11 .价风格节

11.1 市场价格波动引起的调节

市场价格波动与否调节合同价格的商定：O

因市场价格波动调节合同价格，采用如下第一种方式对合同价格进行调节:

第1种方式：采用价格指数进行价风格节。

有关各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的商定：—;

第2种方式：采用造价信息进行价风格节。

(2)有关基准价格日勺商定：o

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明日勺材料单价低 于基准价

格日勺：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超 过%时，或材料单价

跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基 础超过%时，其超过部分据实调节。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明日勺材料单价高于基准价格日勺： 专用

合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过^时，材料 单价涨幅以已标价工

程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过—％时，其 超过部分据实调节。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明日勺材料单价等于基准单价日勺: 专用

合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过土— %时， 其超过部分据实调

节。

第3种方式：其他价风格节方式：o

12 .合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价涉及日勺风险范畴：。

风险费用日勺计算措施：

O

风险范畴以外合同价格日勺调节措施：O

2、总价合同。

总价涉及日勺风险范畴：。

风险费用日勺计算措施：_______________________________________

风险范畴以外合同价格日勺调节措施：O

3、其他价格方式：。

12.2 预付款

12. 2. 1预付款日勺支付

预付款支付比例或金额：。

预付款支付期限：。

预付款扣回日勺方式：. . O

预付款担保

承包人提交预付款担保日勺期限：O

预付款担保日勺形式为：。

12. 3计量

12. 3. 1计量原则

工程量计算规则：。

计量周期

有关计量周期日勺商定：O

单价合同日勺计量

有关单价合同计量日勺商定：。

总价合同的计量

第一部分合同合同书

发包人（全称）：____________________________________

承包人（全称）： ____________________ _

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定, 遵循平等、

自愿、公平和诚实信用日勺原则，双方就施工及有关事项

协商一致，共同达到如下合同：

一、工程概况

1 .工程名称：O

2 .工程地点：

。

3 .工程立项批准文号：。

4 .资金来源：o

5 .工程内容：o

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6 .工程承包范畴：o

二、合同工期

计划动工日期：年 月日。

计划竣工日期：年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计 算日勺工期天数

不一致日勺，以工期总日历天数为准。

三、质量原则

工程质量符合

O

有关总价合同计量日勺商定：。

12 . 3. 5总价合同采用支付分解表计量支付日勺，与否合用第项〔总价 合同的计量)

商定进行计量：。

13.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式日勺计量方式和程序：O

12.4工程进度款支付

1. .4. 1付款周期

有关付款周期日勺商定：。

・ ,

2. .4.2进度付款申请单日勺编制

有关进度付款申请单编制日勺商定：O

12. 4.3进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交日勺商定：o

(2)总价合同进度付款申请单提交日勺商定：o

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的商定：o

13. 4.4进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人日勺期限：0

发包人完毕审批并签发进度款支付证书日勺期限：O

(2)发包人支付进度款日勺期限：o 发包人逾期支付进度款的违约金日勺计算方式：O

14.4.6支付分解表日勺编制

2、总价合同支付分解表日勺编制与审批：o

3、单价合同日勺总价项目支付分解表日勺编制与审批：

。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1 . 2监理人不能准时进行验收时，应提前 小时提交书面延期规定。

有关延期最长不得超过：小时。

13.2 竣工验收

14.2.2竣工验收程序

有关竣工验收程序日勺商定：O

发包人不按照本项商定组织竣工验收、颁发工程接受证书日勺违约金日勺计算措

:0

15.2. 5移送、接受所有与部分工程

承包人向发包人移送工程日勺期限：.。

发包人未按本合同商定接受所有或部分工程日勺，违约金日勺计算措施为：

承包人未准时移送工程日勺，违约金的计算措施为：

16.3工程试车

17.3. 1试车程序

工程试车内容：。

(1)单机无负荷试车费用由 承当；

(2)无负荷联动试车费用由 承当。

18.3.3投料试车

有关投料试车有关事项日勺商定：O

19.6竣工退场

13. 6. 1竣工退场

承包人完毕竣工退场日勺期限：O

14.竣工结算

14. 1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单日勺期限：。

竣工付款申请单应涉及日勺内容： ..。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单日勺期限：

发包人完毕竣工付款日勺期限：。

有关竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：O

补充条款：O

14. 4. 1最后结清申请单

承包人提交最后结清申请单日勺份数：O

承包人提交最后结算申请单日勺期限：「...。

最后结清证书和支付

(1)发包人完毕最后结清申请单日勺审批并颁发最后结清证书时期限：—

(2)发包人完毕支付时期限：___________________________ __________________

15.缺陷责任期与保修

15. 2缺陷责任期

缺陷责任期日勺具体期限：O

有关与否扣留质量保证金的商定：

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用如下第 种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为：;

2. ) %的工程款；

(3)其他方式:o

3. .3.2质量保证金日勺扣留

质量保证金日勺扣留采用如下第 种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金日勺计算基数

不涉及预付款日勺支付、扣回以及价风格节日勺金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式:o

有关质量保证金日勺补充商定：O

15. 4保修

16. 4. 1保修责任

工程保修期为：

O

17. 4. 3修复告知

承包人收到保修告知并达到工程现场日勺合理时间：O

16.违约

16.1发包人违约

16.1. 1发包人违约日勺情形

发包人违约日勺其他情形：O

18. 1. 2发包人违约的责任

发包人违约责任日勺承当方式和计算措施：

(1)因发包人因素未能在计划动工日期前7天内下达动工告知的违约责

任：_________________________。

(2)因发包人因素未能按合同商定支付合同价款的违约责任：o

(3)发包人违背第10. 1款1变更的范畴〕第()项商定，自行实行被取 消的工作或转

由别人实行日勺违约责任：。

(4)发包人提供日勺材料、工程设备日勺规格、数量或质量不符合合同商定， 或因发

包人因素导致交货日期延误或交货地点变更等状况日勺违约责任：O

(5)因发包人违背合同商定导致暂停施工日勺违约责任：o

(6)发包人无合法理由没有在商定期限内发出复工批示，导致承包人无法 复工的违约

责任： 。

(7)其他：。

16. 1.3因发包人违约解除合同

承包人按16. 1.1项［发包人违约日勺情形)商定暂停施工满 天后发包人仍

不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现日勺，承包人有权解除合同。

16. 2承包人违约

16.2. 1承包人违约日勺情形

承包人违约日勺其他情形：O

16. 2. 2承包人违约的责任

承包人违约责任日勺承当方式和计算措施：O

16. 2. 3因承包人违约解除合同

有关承包人违约解除合同的特别商定：O

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文献和 由承包人

或以其名义编制日勺其他文献日勺费用承当方式：O

17.不可抗力

17. 1不可抗力日勺确认

除通用合同条款商定日勺不可抗力事件之外，视为不可抗力日勺其他情形:—0

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或拟定发包人应支付款项后 天内完毕款

项的支付。

18.保险

18.1工程保险

有关工程保险日勺特别商定：。

18.3其他保险

有关其他保险日勺商定：O

承包人与否应为其施工设备等办理财产保险：O

18. 7告知义务

有关变更保险合同步日勺告知义务的商定：O

20.争议解决

20. 3争议评审

合同当事人与否批准将工程争议提交争议评审小组决定：。

争议评审小构成员日勺拟定：。

选定争议评审员日勺期限：O

争议评审小构成员日勺报酬承当方式：O

其他事项日勺商定：0

20.3. 2争议评审小组日勺决定 o

合同当事人有关本项日勺商定：O

20 . 4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生日勺争议，按下列第 种方式解决:

(1)向 仲裁委员会申请仲裁；

(2)向

人民法院起诉。

附件

合同书附件：

附件1:承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：重要建设工程文献目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人重要施工管理人员表

附件7：分包人重要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式 附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称构造形式层数

建设 规生产能 设备安装 合同价格

模力内容（元）动工日 期竣工日 期

建筑面积

（平方米）

发包人供应材料设备一览表

序号规格型号单位数量送达地点备注

材料、

设备品种等级

单价

（元）

质量

供应

时间

四、签约合同价与合同价格形式

21签约合同价为：

人民币（大写） （¥元）;

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）（¥元）;

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）;

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） （¥元）;

22合同价格形式：____________________________

五、项目经理

承包人项目经理：O

六、合同文献构成

本合同书与下列文献一起构成合同文献：

（1）中标告知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术原则和规定；

工程质量保修书

发包人（全称）：_______________________________

承包人（全称）：_______________________________

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管 理条例》，经

协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范畴和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同商定，承当工程质 量保修责任。

质量保修范畴涉及地基基础工程、主体构造工程，屋面防水工程、有 防水规定日勺卫

生间、房间和外墙面日勺防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、 给排水管道、设备安装和装

修工程，以及双方商定的其他项目。具体保修 日勺内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程日勺质量保修期如下:

1.地基基础工程和主体构造工程为设计文献规定日勺工程合理使用年 限；

2

.屋面防水工程、有防水规定日勺卫生间、房间和外墙面日勺防渗为—年;

3.装修工程为 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为一年；

5.供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；

6

.住宅社区内日勺给排水设施、道路等配套工程为年；

7.其他项目保修期限商定如下： o

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之

日起计算。单位工程先于所有工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位 工程验收合格之

日起算。

缺陷责任期终结后，发包人应退还剩余日勺质量保证金。

四、质量保修责任

1 .属于保修范畴、内容日勺项目，承包人应当在接到保修告知之日起 7天内派人保修。

承包人不在商定期限内派人保修日勺，发包人可以委托 别人修理。

2 .发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故告知后，应当立即达 到事故现场抢修。

3 .对于波及构造安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条 例》日勺规定，立

即向本地建设行政主管部门和有关部门报告，采用安全 防备措施，并由原设计人或者具有相

应资质等级日勺设计人提出保修方案, 承包人实行保修。

4.质量保修完毕后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由导致质量缺陷日勺责任方承当。

六、双方商定日勺其他工程质量保修事项：O 工程质量保修书由发包人、承包人在工程

竣工验收前共同签订，作为

施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：________________

地 址：________________________

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：________________________

传 真：________________________

开户银行：_____________________

账号：_________________________

邮政编码：____________________

承包人（公章）：_________________

地 址：__________________________

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：___________________________

传 真：__________________________

开户银行：_______________________

账号：___________________________

邮政编码：_______________________

重要建设工程文献目录

文献名称套数费用（元）质量移送时间负责人

承包人用于本工程施工日勺机械设备表

序号数量产地备注

机械或设 备

名称

规格

型号

制造 年

份

额定功率

(kW)

生产 能

力

承包人重要施工管理人员表

名 称姓名职务职称重要资历、经验及承当过日勺项目

一、总部人员

项目主管

其别人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其别人员

分包人重要施工管理人员表

名 称姓名职务职称重要资历、经验及承当过日勺项目

一、总部人员

项目主管

其别人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其别人员

履约担保

_________________ （发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，如下简称“发包人”）与

（承包人名称）（如下称“承包人”）于 年—月—日就 （工程名称）施工及有关

事 项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方乐意无条件地、不可撤 销地

就承包人履行与你方签订日勺合同，向你方提供连带责任担保。

1 .担保金额人民币（大写）元（¥）。

2 .担保有效期自你方与承包人签订日勺合同生效之日起至你方签发或 应签发

工程接受证书之日止。

3 .在本担保有效期内，因承包人违背合同商定的义务给你方导致经 济损失时，

我方在收到你方以书面形式提出日勺在担保金额内日勺补偿规定 后，在7天内无条件

支付。

4 .你方和承包人按合同商定变更合同步，我方承当本担保规定日勺义 务不变。

5 .因本保函发生日勺纠纷，可由双方协商解决，协商不成日勺，任何一 方均

可提请 仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我措施定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之 日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：________________________________________________

邮政编码：_____________________________________________

电 话：________________________________________________

传 真：________________________________________________

年 月 日

预付款担保

_____________________ （发包人名称）：

根据 （承包人名称）（如下称“承包人”）与

（发包人名称）（如下简称“发包人”）

于 年一月一日签订日勺 （工程名称）《建设 工程施工合同》，承包人按商定日勺金额

向你方提交一份预付款担保，即有 权得到你方支付相等金额的预付款。我方乐意就你方

提供应承包人日勺预付 款为承包人提供连带责任担保。

1 .担保金额人民币（大写）元（¥）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发日勺进度款 支付证书阐

明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违背合同商定的义务而规定收回预 付款时，我方

在收到你方曰勺书面告知后，在7天内无条件支付。但本保函 日勺担保金额，在任何时

候不应超过预付款金额减去你方按合同商定在向承 包人签发日勺进度款支付证书中扣除

日勺金额。

4 .你方和承包人按合同商定变更合同步，我方承当本保函规定日勺义 务不变。

5.因本保函发生日勺纠纷，可由双方协商解决，协商不成日勺，任何一 方均可提

请 仲裁委员会仲裁。

6 .本保函自我措施定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之

日起生效。

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文献。

在合同签订及履行过程中形成的与合同有关日勺文献均构成合同文献构成部 分。

上述各项合同文献涉及合同当事人就该项合同文献所作出日勺补充和修改，属 于同一

类内容日勺文献，应以最新签订日勺为准。专用合同条款及其附件须经合同当 事人签字或

盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合 同商定日

勺期限和方式支付合同价款。

2 .承包人承诺按照法律规定及合同商定组织完毕工程施工，保证工程质量和 安全，不

进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程维修 责任。

3 .发包人和承包人通过招投标形式签订合同日勺，双方理解并承诺不再就同一 工程另

行签订与合同实质性内容相背离日勺合同。

八、词语含义

本合同书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予日勺含义相似。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：________________________________________________

邮政编码：_____________________________________________

电 话：________________________________________________

传 真：________________________________________________

年 月 日

支付担保

_______________ （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（如下称“发 包人”）于—年—月一

日签订了（工程名称）《建设工 程施工合同》（如下称“主合同”），应发包人的申请，

我方愿就发包人履 行主合同商定日勺工程款支付义务以保证日勺方式向你方提供如下担

保：

一、保证日勺范畴及保证金额

1 .我方的保证范畴是主合同商定日勺工程款。

2 .本保函所称主合同商定日勺工程款是指主合同商定日勺除工程质量保 证金以外

日勺合同价款。

3.我方保证日勺金额是主合同商定日勺工程款日勺%，数额最高不超 过人民币元

（大写：）o

二、保证日勺方式及保证期间

1 .我方保证日勺方式为：连带责任保证。

2.我方保证日勺期间为：自本合同生效之日起至主合同商定日勺工程款 支付完毕

之后来—日内。

3 .你方与发包人合同变更工程款支付日期的，经我方书面批准后， 保证期间按照

变更后日勺支付日期做相应调节。

三、承当保证责任的形式

我方承当保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同商定向你方

支付工程款日勺，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿日勺安排

1 .你方规定我方承当保证责任日勺，应向我方发出书面索赔告知及发 包人未支付

主合同商定工程款日勺证明材料。索赔告知应写明规定索赔日勺金 额，支付款项应达到

日勺账号。

2 .在浮现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人回绝向你方支 付工程款日勺

情形时，你方规定我方履行保证责任代为支付的，需提供符合 相应条件规定日勺工程质

量检测机构出具日勺质量阐明材料。

3 .我方收到你方日勺书面索赔告知及相应日勺证明材料后7天内无条件 支付。

五、保证责任日勺解除

1.在本保函承诺日勺保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任时, 自保证

期间届满次日起，我方保证责任解除。

2 .发包人按主合同商定履行了工程款日勺所有支付义务日勺，自本保函 承诺日勺

保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3 .我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证 金额时，自我

方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责 任即解除。

4 .按照法律法规日勺规定或浮现应解除我方保证责任日勺其他情形日勺， 我方在

本保函项下的保证责任亦解除。

5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起一个工

作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1 .因你方违约致使发包人不能履行义务日勺，我方不承当保证责任。

2 .根据法律法规日勺规定或你方与发包人日勺另行商定，免除发包人部 分或所有

义务日勺，我方亦免除其相应日勺保证责任。

3 .你方与发包人合同变更主合同日勺，如加重发包人责任致使我方保 证责任加重

日勺，需征得我方书面批准，否则我方不再承当因此而加重部分 日勺保证责任，但主合

同第10条〔变更）商定日勺变更不受本款限制。

4 .因不可抗力导致发包人不能履行义务日勺，我方不承当保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函有关事项发生日勺纠纷，可由双方协商解决，协商不 成日勺，按

下列第 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 人民法院起诉。

八、保函日勺生效

本保函自我措施定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起 生效。

担保人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

地 址：__________________________________________________

邮政编码：_______________________________________________

传 真：__________________________________________________

年 月 H

11-1:材料暂估价表

序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注

序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注

序单

号位

名称备注

数量单价（元）合价（元）

H■■一、补充合同

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充合同，补充合同是合同日勺构成部分。

十二、合同生效

本合同自

十三、合同份数

发包人：（公章）承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:

（签字）

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执

份。

生效。

（签字）

组织机构代码：________________组织机构代码：__________________

地址：_________________________地址：__________________________

邮政编码：____________________邮政编码：______________________

法定代表人：__________________法定代表人：____________________

委托代理人：__________________委托代理人：____________________

电话：________________________电话：_________________________

传真：_________________________传真：__________________________

电子信箱：____________________电子信箱：_______________________

开户银行：____________________开户银行：_______________________

账号：_________________________账号：___________________________

第二部分通用合同条款

执行建设工程施工合同（GF——0201）通用条款

第三部分专用合同条款

1. 一般商定

1.1 词语定义

1.1. 1合同

2.1. 1. 10其他合同文献涉及：

3.1.2合同当事人及其他有关方

4.1. 2. 4监理人：

名 称：;

资质类别和等级：;

联系电话：;

电子信箱：;

通信地址：O

5.设计人：

名 称：;

资质类别和等级：;

联系电话：;

电子信箱：;

通信地址：O

6.1. 3工程和设备

作为施工现场构成部分的其他场合涉及：o

1. 1. 3. 9永久占地涉及：。

1. 1. 3. 10临时占地涉及：。

1.3法律

合用于合同日勺其他规范性文献：O

1.4原则和规范

1.4.1合用于工程日勺原则规范涉及：；

发包人提供国外原则、规范日勺名称：；

发包人提供国外原则、规范的份数：;

发包人提供国外原则、规范的名称：;

1. 4. 3发包人对工程日勺技术原则和功能规定日勺特殊规定：

1. 5合同文献日勺优先顺序

合同文献构成及优先顺序为:。

1.6图纸和承包人文献

1.1.1 图纸日勺提供

发包人向承包人提供图纸的期限：;

发包人向承包人提供图纸时数量：；

发包人向承包人提供图纸的内容： 。

1.6.4 承包人文献

需要由承包人提供的文献，涉及：；

承包人提供日勺文献日勺期限为：；

承包人提供的文献日勺数量为：;

承包人提供日勺文献日勺形式为：;

发包人审批承包人文献时期限：。

1.6.5 现场图纸准备

有关现场图纸准备日勺商定：O

1.7联系

1.7.1发包人和承包人应当在一天内将与合同有关日勺告知、批准、证明、 证书、批

示、指令、规定、祈求、批准、意见、拟定和决定等书面函件送达对方 当事人。

发包人接受文献日勺地点：;

发包人指定日勺接受人为：;

承包人接受文献日勺地点：;

承包人指定日勺接受人为：0

监理人接受文献日勺地点：;

监理人指定日勺接受人为：。

1. 10交通运送

1. 10. 1出入现场的权利

有关出入现场日勺权利日勺商定：•。

1. 10. 3场内交通

有关场外交通和场内交通的边界的商定：。

有关发包人向承包人免费提供满足工程施工需要日勺场内道路和交通设施的 商定：O

1. 10. 4超大件和超重件日勺运送

运送超大件或超重件所需日勺道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用

由 承当。

1. 11知识产权

有关发包人提供应承包人日勺图纸、发包人为实行工程自行编制或委托 编制日勺技术

规范以及反映发包人有关合同规定或其他类似性质的文献日勺著作权 时归属：O

有关发包人提供日勺上述文献日勺使用限制日勺规定：..。

1. 11.2有关承包人为实行工程所编制文献的著作权日勺归属：

。

有关承包人提供日勺上述文献的使用限制日勺规定：。

承包人在施工过程中所采用日勺专利、专有技术、技术秘密日勺使用费 时承当方式：O

1.13工程量清单错误日勺修正

浮现工程量清单错误时，与否调节合同价格：O

容许调节合同价格日勺工程量偏差范畴：O

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓 名：;

身份证号：;

职 务：;

联系电话：；