铁路建设施工合同样本

合同编号:__________

甲方:__________

地址:__________

联系人:__________

联系电话:__________

乙方:__________

地址:__________

联系人:__________

联系电话:__________

鉴于甲方为铁路建设项目的业主,乙方为具有相应资质和能力的

施工单位,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国铁路

法》等相关法律法规,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基

础上,就乙方向甲方提供铁路建设施工服务事宜,达成如下协议:

一、工程概况

1.1 工程名称:__________

1.2 工程地点:__________

1.3 工程规模:__________

1.4 工程内容:__________

1.5 工程质量标准:__________

二、合同价格

2.1 本合同的合同价为:人民币(大写):__________元整(小

写):__________元。

2.2 合同价款包括:__________

2.3 合同价款的支付方式:__________

三、合同工期

3.1 合同约定的工期为:__________天。

3.2 工期延误的违约责任:__________

四、施工要求

4.1 乙方应按照甲方的要求,完成施工图设计、施工组织设计、

安全生产措施等各项工作。

4.2 乙方应保证施工过程中,工程质量符合国家及行业标准。

4.3 乙方应保证施工安全,严格遵守安全生产法律法规,防止事

故的发生。

五、质量保证

5.1 乙方应对施工质量负责,保证工程验收合格。

5.2 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,并承

担由此产生的费用。

六、保密条款

6.1 双方应对合同内容、工程资料、技术秘密等保密信息予以保

密。

6.2 保密期限自合同签订之日起至工程验收完毕之日止。

七、违约责任

7.1 乙方未按照约定完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金

为合同价款的__________%。

7.2 甲方未按照约定支付合同价款的,应向乙方支付滞纳金,滞

纳金为合同价款的__________%。

八、争议解决

8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

8.2 协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉

讼。

九、其他约定

9.1 合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

9.2 合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):__________

乙方(盖章):__________

签订日期:__________

一、附件列表:

1. 工程设计图纸和技术规范

2. 施工组织设计方案

3. 安全生产措施方案

4. 工程验收标准和方法

5. 保密协议

6. 违约金计算公式

7. 诉讼管辖法院证明

二、违约行为及认定:

1. 乙方未按照约定完成工程,或工程验收不合格

2. 甲方未按照约定支付合同价款

3. 双方未按照约定履行保密义务

4. 乙方未按照约定保证施工安全和工程质量

5. 工期延误,未按照约定的工期完成工程

三、法律名词及解释:

1. 合同法:调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称

2. 铁路法:调整铁路运输管理和铁路建设活动的法律规范总称

3. 违约金:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定

的,应向对方支付的金钱

4. 滞纳金:逾期支付金钱的,按照一定比例计算的违约金

5. 保密义务:合同双方对合同内容、技术秘密等予以保密的义务

四、执行中遇到的问题及解决办法:

1. 工程进度延误:双方协商确定合理的工期延期,并根据实际情

况调整工程进度计划

2. 工程质量问题:乙方应按照甲方的要求进行整改,直至工程验

收合格

3. 合同价款支付纠纷:双方按照约定履行合同价款支付义务,如

有争议通过友好协商解决

4. 保密信息泄露:违约方应承担相应的违约责任,并采取措施防

止信息进一步泄露

5. 安全事故发生:乙方应立即报告甲方,并采取措施防止事故扩

大,配合事故调查

五、所有应用场景:

1. 铁路建设项目的施工承包

2. 具有相应资质和能力的施工单位与铁路项目业主之间的合同签

3. 铁路施工过程中的工程质量控制和安全保障

4. 合同价款的支付与收取

5. 工程进度的监控和管理

6. 保密信息的保护

7. 违约行为的处理和违约责任的追究