铁路建设施工合同样本
铁路建设施工合同样本
合同编号:__________
甲方:__________
地址:__________
联系人:__________
联系电话:__________
乙方:__________
地址:__________
联系人:__________
联系电话:__________
鉴于甲方为铁路建设项目的业主,乙方为具有相应资质和能力的
施工单位,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国铁路
法》等相关法律法规,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基
础上,就乙方向甲方提供铁路建设施工服务事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1.1 工程名称:__________
1.2 工程地点:__________
1.3 工程规模:__________
1.4 工程内容:__________
1.5 工程质量标准:__________
二、合同价格
2.1 本合同的合同价为:人民币(大写):__________元整(小
写):__________元。
2.2 合同价款包括:__________
2.3 合同价款的支付方式:__________
三、合同工期
3.1 合同约定的工期为:__________天。
3.2 工期延误的违约责任:__________
四、施工要求
4.1 乙方应按照甲方的要求,完成施工图设计、施工组织设计、
安全生产措施等各项工作。
4.2 乙方应保证施工过程中,工程质量符合国家及行业标准。
4.3 乙方应保证施工安全,严格遵守安全生产法律法规,防止事
故的发生。
五、质量保证
5.1 乙方应对施工质量负责,保证工程验收合格。
5.2 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,并承
担由此产生的费用。
六、保密条款
6.1 双方应对合同内容、工程资料、技术秘密等保密信息予以保
密。
6.2 保密期限自合同签订之日起至工程验收完毕之日止。
七、违约责任
7.1 乙方未按照约定完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金
为合同价款的__________%。
7.2 甲方未按照约定支付合同价款的,应向乙方支付滞纳金,滞
纳金为合同价款的__________%。
八、争议解决
8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
8.2 协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉
讼。
九、其他约定
9.1 合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
9.2 合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
签订日期:__________
一、附件列表:
1. 工程设计图纸和技术规范
2. 施工组织设计方案
3. 安全生产措施方案
4. 工程验收标准和方法
5. 保密协议
6. 违约金计算公式
7. 诉讼管辖法院证明
二、违约行为及认定:
1. 乙方未按照约定完成工程,或工程验收不合格
2. 甲方未按照约定支付合同价款
3. 双方未按照约定履行保密义务
4. 乙方未按照约定保证施工安全和工程质量
5. 工期延误,未按照约定的工期完成工程
三、法律名词及解释:
1. 合同法:调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称
2. 铁路法:调整铁路运输管理和铁路建设活动的法律规范总称
3. 违约金:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定
的,应向对方支付的金钱
4. 滞纳金:逾期支付金钱的,按照一定比例计算的违约金
5. 保密义务:合同双方对合同内容、技术秘密等予以保密的义务
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:双方协商确定合理的工期延期,并根据实际情
况调整工程进度计划
2. 工程质量问题:乙方应按照甲方的要求进行整改,直至工程验
收合格
3. 合同价款支付纠纷:双方按照约定履行合同价款支付义务,如
有争议通过友好协商解决
4. 保密信息泄露:违约方应承担相应的违约责任,并采取措施防
止信息进一步泄露
5. 安全事故发生:乙方应立即报告甲方,并采取措施防止事故扩
大,配合事故调查
五、所有应用场景:
1. 铁路建设项目的施工承包
2. 具有相应资质和能力的施工单位与铁路项目业主之间的合同签
订
3. 铁路施工过程中的工程质量控制和安全保障
4. 合同价款的支付与收取
5. 工程进度的监控和管理
6. 保密信息的保护
7. 违约行为的处理和违约责任的追究
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
