防雷工程合同范本
为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范，杜绝因防雷设施不合格而返工的现象，根据《 市雷电灾害防御管理办法》的规定，经甲、乙双方协商，约定如下：
一、甲方负责对乙方 项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。
二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套(施工图应有防雷设计平面图及相应说明)，并填写申请表。甲方在乙方资料完备的情况下，一个工作日内完成审核、提出审查意见，符合要求的发给审核证书。
三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试，并填入相应报告表。此表是防雷工程验收的重要依据。预计施工监审时间为： 。
四、根据 市物价局文件(渝价[ ]4 号)规定，乙方应缴纳：
1、图纸设计审核费 元。(工程预算的 ‰)
2、施工监审费 元。(每次 元)
两项费用总计 元(大写 万 仟 佰 拾 元)。
五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理;乙方有义务提供准确的资料，及时联系甲方，对甲方提出的问题及时整改。
六、以上条款，甲、乙双方如有违反，将按照《中华人民共和国气象法》、《 市防御雷电灾害管理办法》的有关规定，给予处罚。
甲方(签章)：
乙方：
年 月 日
防雷工程合同范本（二）
建设(发包)单位： 单位
施工(承包)单位： 防雷技术有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就 系统防雷工程的施工事项经协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1、1工程名称： 防雷工程。
1、2工程地点： 企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。
1、3工程内容： 研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。
第二条 工程承包范围
2、1承包方承担防雷工程的勘察设计、施工，并提供防雷工程中所需的全部防雷器件及有关辅助材料(见《预算清单》)。
第三条 防雷工程工期
3、1承包人承包工程由年月束，工程结束后三天之内通知甲方验收。
第四条 防雷工程质量标准
4、1防雷工程勘察设计和施工质量标准符合《建筑物防雷设计规范》(GB50057 94： 年版)、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343 )。
第五条 防雷工程验收
5、1本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力量进行工程验收。也可由甲方邀请 市专业机构进行工程合格验收(相关验收费用由甲方承当，乙方可负责免费为甲方联系专业机构)。
第六条 防雷工程造价
6、1合同预算总价款 。 元人民币整(人民币大写： 元整)，其中：主材费为 元人民币整，安装费用为 元人民币整，税金为 元人民币整。
第七条 拨款和结算方法
7、1合同生效后3天内，发包人应向承包人支付工程总造价 %共计 元人民币作为定金(因承包方要购买主材料及辅料)。
7、2所有材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款 %共计 元人民币至乙方账户。
7、3工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收，验收合格后支付工程款 %共计 元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。
7、4剩余 %工程款共计 元人民币作为工程质量保证金，本工程安全有效运行一年后甲方必须及时支付给乙方。
第八条 双方责任
8、1甲方提供质量、安全、工期要求，并提供施工用电、用水和施工场地。甲方在对工程验收时，发现乙方的防雷工程不合格，乙方必须立即无偿更换，直至达到甲方验收标准为止，由此给甲方造成的损失，由乙方承担。
8、2甲方指派 负责与承包人联系，对防雷器件及有关辅助材料进行验收，对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。
8、3乙方指派 负责与发包人联系，解决由承包人负责的各项事宜。
8、4严格按照图纸或作法说明进行施工，按照约定的竣工日期或顺延的工期竣工。
8、5乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应提供的材料外，其他所需器具、材料等费用由乙方自理，做好施工原始记录，汇集施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责安全施工，若发生由乙方引起的安全事故等，全部由乙方负责。
第九条 质量保修范围和质量保证期
9、1防雷工程交付之日起三年内，承包方提供的防雷器件(见清单附件)出现质量问题或因雷击产生损坏，由承包方免费负责维修或更换，三年之后，提供有偿维修服务。
9、2本次防雷工程的防护范围包括：研发中心机房内设备防护、实验中心机房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的所有受防雷保护设备实行全保，即受保护设备在五年之内出现受雷击而引起的设备损坏事件，由乙方承担设备损坏相应赔偿或维修。
9、3工程未经交付，发包人已经实际予以使用的，由此发生的质量问题及其他一切法律责任，由发包人承担。
9、4防雷工程中所使用的一切防雷器件，甲方不得擅自触摸、拆卸，否则责任自负。
9、5防雷工程交付使用后，若甲方需要更换或增设防雷保护对象，必须事先通知乙方，办理相关手续后，方可实施，否则由此引起的一切后果由甲方自行承担。
第十条 违约责任
10、1发包人违约责任
10、1、1发包人未按照约定的时间和要求提供场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
10、1、2因发包人的原因致使防雷工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
10、1、3因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察设计、施工条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照承包人实际消耗的工作量增付费用。
10、1、4发包人未办理任何手续，擅自同意拆改建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由发包人负责并承担损失。
10、1、5对约定的预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止勘察设计或施工作业，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
10、1、6不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
10、2承包人违约责任
10、2、1因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
10、2、2未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由承包人负责并承担损失。
10、2、3因承包人原因不能按照协议书约定的或顺延的竣工日期竣工的，承包人承担违约责任。
10、2、4因承包人原因致使勘察设计和施工质量不合格的，承包人承担违约责任。
10、2、5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付。
10、2、6不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
第十一条 合同的终止与解除
11、1除本合同第九条 (质量保修范围和质量保证期)外，发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
11、2合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
11、3发包人、承包人协商一致，可以解除合同。
第十二条 争议或纠纷处理
12、1本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门
进行调解。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成而提起诉讼时，由承包人住所地人民法院管辖。
第十三条 附则
13、1《预算清单》是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
13、2双方经协商签订的其他补充协议，均为本合同的附件。
13.3本合同及《预算清单》一式 份，双方各执 份，双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：
委托代理人：
单位地址：
电话：
开户银行：
户名：
账号：
年 月 日乙方(盖章)：委托代理人：单位地址：电话：开户银行：户名：账号： 年 月 日
防雷工程合同范本（三）
甲方：
乙方：深圳市 电子有限公司惠州 分公司
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方在防雷工程安装过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围和内容：防雷安装工程(详情按预算，卫生间局部等电位只预留联接端，局部电位箱(盒)不计在此造价内，如需安装则另计)。
四、工程总造价为;
防雷工程合同范本（四）
一、甲方：
1、配合乙方做好安装施工现场电源，变压器断开、接通等工作，并要满足安装施工的用水，用电方便。
2、提供给乙方放材料场地。
二、乙方：
1、组织安装施工，管理人员和材料，施工机械进场。
2、编制防雷施工预算，结算表。
3、乙方代表甲方办理防雷工程报建手续，报建审图检测费由甲方负责。
工程限期
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为土建完成后一个月内完成。
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：
1、按安装施工准备规定，不能提供安装施工场地、水、电源、道路未能接通、断开的。
2、不能配合乙方做防雷安装工作的。
3、人力不可抗拒的因素而延误工期。
工程质量
1、工程各质量不符合质量标准，乙方将予以改进完善直到合格为止。
2、凡属乙方施工方面的防直击雷工程，在 年保修期内，如遭受雷击损坏，乙方将在一周内维修完成。不属于防直击雷防护的电器设备等的雷击损坏不在保修范围内。
工程价款的支付与结算
一、本合同签订后，工程款按总造价支付 %即人民币;在完成第10层板面工程时，支付总工程款的 %为人民币;在完成第20层板面工程时，支付总工程款的 %为人民币;工程竣工经当地防雷检测所验收合格，乙方取得防雷合格证时，甲方支付工程总造价的 %即人民币一次性付清。
二、本合同造价结算方式：现金/转账。
工程验收
一、竣工工程验收，以国家颁发的GB50057 94 年版《建筑物防雷设计规范》和符合IEC国际专业标准等技术文件为依据。
二、经甲、乙双方验收合格后，甲方须及时办理验收签证手续。
三、工程结算后，由乙方提供文档。
违约责任
乙方责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修进或返工。
甲方责任：按合同规定拨付工程款，否则乙方有权停工。
附则
一、本合同一式叁份，甲乙双方各执正本一份。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。
三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的合法附件。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
代表人(签章)代表人(签章)
年 月 日 年 月 日
防雷工程合同范本（五）工程承包人：(以下简称甲方)
劳务分包人：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
1、工程名称：
2、工程地点：
3、提供分包劳务范围和内容：泰鑫新园区 号、 号车间、库房、办公楼等附属设施土建施工图纸要求的防雷安装工程
二、分包工作期限
开竣工时间：根据甲方现场实际工程进度及项目施工进度要求。
三、承包方式：单包工(不包料)。
四、劳务价款及付款方式
1、劳务价款
本工程的劳务价款采用固定单价一次包干，今后不作任何调整。工程量由甲乙双方按实际工程量收方计价。甲方与乙方约定的单价款中包含乙方管理费、机械费、利润、食宿费用、施工作业人员工资、福利、劳保、工伤、第三者责任等保险费用以及发生安全事故的处理费用，甲方不再另行支付费用、乙方自负盈亏。具体单价为：元/㎡(以竣工建筑面积结算)，记时工元/工日。
2、支付办法
甲方每月对乙方当月实际完成的合格单项工程进行收方计量，按合同单价支付工程款。
3、工程量计费结算方式：
①按甲方的要求进行工程计量及现场实际收方计量。
②结算按实际收方量计价。
五、工程质量要求
按现行国家规范、规定、要求、强制性标准执行;经发包方、现场监理及甲方验收合格并力争创优。对不合格的工程进行返工、整改，由乙方承担由此造成的一切经济损失，并视为违约。
六、甲方权利和义务
1、监督乙方施工质量和施工进度，工程竣工后由甲方配合建设单位、监理方、设计方等部门进行验收，并以建设单位、监理方、设计方的验收为准。若工程质量未达到验收要求，甲方有权要求乙方限期整改。
2、负责工程计量和签证，施工中的工程量须由甲方负责人及代表、乙方代表签证认可。
3、有权对违章违纪人员进行处罚，直至解除合同并索赔。
5、按甲乙双方约定支付乙方劳务费或工资等承包费用。
七、乙方的权利和义务
1、严格按照施工规范和质量验收规范、行业标准、确保工程数量、质量和安全、进度，出现工程质量问题负责按规范要求及甲方要求进行返工，同时承担全部费用。
2、若工程质量验收不合格，乙方必须无条件限期整改完毕。如不整改，则由甲方或委托其他人员按建设单位、监理方、设计方的要求进行整改，其费用由乙方承担，并在乙方劳务价款中扣除，不足部分甲方有权追偿。
3、有权向甲方要求支付双方约定劳务费。
4、乙方自备个人工具(如：电焊机等)，保证工程需要。
5、对甲方提供的机械设备和施工现场材料等有义务维护、守护，若发生机械设备损坏或丢失，须进行维修或赔偿全部损失。
6、负责收集劳务作业人员的身份证原件，交甲方复核后并由持证本人在复印件上签字注明“复印属实，签名、日期”的字样。
7、严格遵守甲方制定的《建筑工程劳务人员及劳务费用支付管理办法》(附件一)，按照该办法履行相应的义务并承担相应的责任。
8、负责督促劳务人员在领取最后一次劳务费时出具“我在此处的劳务费及其他费用已结清、署名、日期”字样的声明书;乙方人员在离开前未按本款要求出具声明书的视为乙方违约。
9、工程完工后，向甲方出具保证书，并按保证的内容承担保证责任。
八、安全责任
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全操作规程进行施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督、检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。甲方与乙方约定的劳务价款中均已包含乙方机械费及管理费、施工作业人员意外伤害、工伤等保险费用以及发生安全事故的处理费用，甲方不再另行缴纳支付。若乙方施工期间发生的一切安全事故，由乙方自行承担费用。如给甲方或第三人造成经济损失，由乙方全额赔偿。
九、违约责任
1、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)由乙方原因造成延误工期，每延误一日，应向甲方支付 元的违约金;如因乙方工期延误，导致甲方向发包人承担违约责任时，由乙方赔偿甲方全部损失。
(2)乙方施工质量和进度不符合本合同约定，不得向甲方索取劳务报酬。如果给甲方造成经济损失，应全额赔偿。
(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应按乙方应取得的工程款或劳务报酬的 %向甲方支付违约金。
2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十、甲方制定的《建筑工程劳务人员及劳务费用支付管理办法》为本合同的附件，乙方已熟知全部内容，该办法与本合同具有同等效力。
十一、本合同自甲乙双方签字、甲方盖章之日起即生效。
十二、本合同一式叁份，其中甲方执贰份，乙方执壹份。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
防雷工程合同范本（六）委托单位：(甲方)
施工单位：(乙方)
委托单位经审批建设项目的防雷工程，由施工单位承担施工。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》法规和地方有关防雷工程管理规定签订本合同共同遵守。
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：防雷项目的名称和内容：
根据工程清单及现场实际情况进行施工，达到有关标准，对甲方指定设备进行有效防雷保护。
第四条：本工程预算总价款人民币 元，人民币大写：伍仟伍佰元整。
工程款支付方式：本工程施工前甲方支付 %工程款，工程竣工后，经甲、乙双方共同验收。通过后 日内支付合同款的 %， %尾款待工程验收一年内付清。
第五条：施工工期：
工程开工日期：自工地具备施工条件后施工人员进驻工地，总工期预计天。施工期间如发生不可抗拒的情况时，工期另行确定。
第六条：双方的主要责任
一、甲方责任
1、办理开工有关手续及开工前清理施工现场和周围的障碍物，完善必要的施工条件及停电等工作。
2、派出甲方代表向施工人员介绍：防雷设施安装位置及周边区的隐蔽管线埋设情况和施工时的有关注意事项、协调工程进度，检查隐蔽工程和办理工程中间的交接验收和签证。
二、乙方责任/
1、负责工程预算书的编制、材料和设备的采购、供应和管理，做好施工前的准备工作。
2、严格执行施工技术要求，确保工程质量，按合同规定的时间竣工。
3、质保期：保质期 年;保修期内对工程范围内的设备出现质量问题免费维修。
第七条：违约责任勘查
1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，如已开工，乙方不予退还甲方所付的工程费。
2、施工期间因停电、门锁不能开启等原因，造成工期延误，如非乙方原因，工期相应顺延。
3、在特殊情况下，导致合同无法履行或履行过程中发生纠纷时，由甲、乙双方及时协商解决，协商不成时可依法向当地人民法院起诉。
4、甲方逾期付款的，每逾期一日应向乙方支付合同价款的千分之五的违约金。
5、乙方逾期完工的，每逾期一日应向甲方支付合同价款的千分之五的违约金。
第八条：其他
1、本合同未尽事宜双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同共4份，甲方执2份，乙方执2份。第九条：本合同在双方签字盖章后生效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
防雷工程合同范本（七）委托方(全称)：(以下简称甲方)
承包方(全称)：(以下简称乙方)
根据本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。
一、乙方根据甲方的要求，并按国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 94进行设计和施工。
二、工程主要项目：
1、在办公楼、宿舍楼、饭堂、后勤办公室(未敷设避雷带)等天面女儿墙敷设避雷带、避雷带高度为15cm的避雷带(Ф12热镀锌圆钢),在建筑物屋面上敷设不大于20 20m或24 16m的避雷网格,并在建筑物所有的外角加设避雷小针。按设计图纸及施工规范施工。凿出建筑物立柱主钢筋作为引下线，引下线的间距不大于 米。应将楼顶天面的金属物就近与避雷带做搭接焊接。应加装避雷小针对综合楼天面排气管进行保护。要求接地电阻不大于10欧姆。按工程现状、设计图纸要求和所含内容范围，乙方负责完成所有要做而未做的防雷工程施工，甲方不再作任何费用补贴。
三、工程期限从 年 月 日至 年 月 日，共 天，若遇阴、雨天或因甲方原因不能施工时，工程期限可顺延。
四、经双方协定，工程款总额不含税为人民币(小写)￥ 元(大写)。贰万陆仟柒佰叁拾叁元叁角整(甲方自行缴纳防雷所收取4栋建筑物防雷审图、检测、验收费，乙方负责免费协调防雷所验收、发证事宜。)
五、甲方在跟乙方签订合同后在工程完工且检测达到防雷检测所验收标准(以取得《建筑物防雷装置合格证》为准)后，一次性付清贰万陆仟柒佰叁拾叁元叁角整。
六、在施工过程中水、电由甲方负责免费提供。
七、乙方在施工过程中应加强安全防护，严格遵守各项操作规程，确保施工安全，甲方应指定一名施工现场代表，协调施工过程中的有关安全问题，由乙方引发的施工安全责任由乙方负责。
八、乙方负责工程竣工后清理由施工产生的垃圾。
九、本工程自验收合格之日起，在非人为因素情况下，我公司对避雷带及避雷网格、引下线等防雷设施提供保修叁年的优质服务。
十、本合同正本共一页，一式两份，甲、乙双方各持一份。并由双方委托代理人签字并加盖公章后生效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
《防雷工程合同范本(7篇)》相关文档：
公司防雷接地管理规定09-15
广东省防雷工程专业资质管理办法09-15
防雷工程服务合同范文物业管理服务合同10-28
防雷接地检测技术协议(1)05-17
防雷安全协议书06-08
防雷工程合同范本(7篇)06-08
防雷协议书示例06-08
防雷工程服务合同4篇06-08
防雷工程施工合同_防雷工程施工合同11-02
