购物中心加油站施工合同

合同编号：__________

一、工程概况

1.1 本项目名称为：购物中心加油站施工工程。

1.2 工程地点：购物中心内指定位置。

1.3 工程规模：根据双方协商确定的工程量。

1.4 工程质量标准：符合国家及行业相关标准。

二、合同金额

三、合同工期

3.1 双方约定，本工程工期自双方签订合同之日起至工程验收合

格之日止，工期约为【】日。

3.2 乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程

延期，乙方应当支付甲方违约金，违约金计算方式为：每延期一日，

违约金为合同金额的【】%。

四、乙方的义务

4.1 乙方应当具备相应的施工资质，并在合同签订后向甲方提供

相关资质证明。

4.2 乙方应当按照约定的工期、质量标准完成工程，并承担工程

质量保修责任。

4.3 乙方在施工过程中，应当遵守国家的法律法规，严格按照安

全操作规程进行施工，确保施工安全。

4.4 乙方在施工过程中，应当保护购物中心内的设施、设备完好

无损，如有损坏，乙方应当承担相应的赔偿责任。

五、甲方的义务

5.1 甲方应当按照约定向乙方支付合同金额，并保证支付的款项

符合国家相关法律法规的规定。

5.2 甲方应当为乙方提供施工所需的现场条件，包括但不限于施

工场地、水电供应等。

5.3 甲方应当协助乙方办理工程验收手续。

六、合同的变更和解除

6.1 任何一方提出变更或解除本合同，应当提前【】日书面通知

对方，经双方协商一致后，签订书面变更或解除协议。

6.2 因不可抗力导致本合同无法履行，双方应当协商解决，必要

时可以变更或解除本合同。

七、违约责任

7.1 双方应当按照约定履行本合同，如一方违约，应当承担违约

责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

7.2 乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权按照本合同约定要

求乙方支付违约金。

7.3 甲方未按照约定时间向乙方支付合同金额，乙方有权拒绝继

续施工，并要求甲方支付违约金。

八、争议解决

8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解

决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

九、其他约定

9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格

之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：【年】年【月】月【日】日

一、附件列表：

1. 乙方施工资质证明文件

2. 工程设计图纸及技术规格书

3. 工程量清单

4. 施工组织设计方案

5. 安全生产管理制度

6. 质量保修承诺书

7. 双方签订的合同变更或解除协议

8. 工程验收报告

二、违约行为及认定：

1. 乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。

2. 乙方工程质量不符合约定标准，视为违约。

3. 甲方未按照约定时间向乙方支付合同金额，视为违约。

4. 甲方未提供施工所需现场条件，视为违约。

5. 双方未按照约定履行合同其他条款，视为违约。

三、法律名词及解释：

1. 甲方：指购物中心加油站施工工程的委托方。

2. 乙方：指承担购物中心加油站施工工程的施工方。

3. 合同金额：指双方约定的工程总价款。

4. 工期：指双方约定的工程完成时间。

5. 违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

6. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如

自然灾害、社会事件等。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1. 遇到施工进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，必要时签订进度变更协议

。

2. 遇到工程质量问题：

解决办法：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。

3. 遇到支付款项问题：

解决办法：双方核对合同金额及付款条款，按照约定及时支付

。

4. 遇到现场施工条件不足：

解决办法：甲方协助乙方解决现场施工条件，确保施工顺利进

行。

5. 遇到法律法规变化：

解决办法：双方按照法律法规要求及时调整合同内容，确保合

同合法有效。

五、所有应用场景：

1. 甲方为购物中心加油站项目业主，乙方为施工单位。

2. 甲方委托乙方在购物中心内进行加油站施工建设。

3. 双方签订合同，明确工程规模、工期、质量标准等条款。

4. 乙方按照合同约定进行施工，并承担工程质量保修责任。

5. 甲方按照约定时间支付合同金额，并提供施工所需现场条件。

6. 双方按照约定履行合同，确保工程顺利完成。