项目建设工程施工合同补充协议书7篇

项目建设工程施工合同补充协议书7 篇

篇1

鉴于双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建设工程

施工合同（以下简称“原合同”），现经友好协商，就原合同的未尽事

宜达成如下补充协议：

一、协议背景

鉴于项目施工的复杂性和不确定性，双方有必要通过补充协议明

确施工过程中的各项事宜，以确保项目的顺利进行。

二、工程概况

详细描述了工程的位置、规模、设计标准及其他相关情况。双方

确认，本补充协议中的条款与工程概况紧密相关，确保施工过程的顺

利进行。

三、工程进度与工期调整

1. 双方经协商同意，根据项目的实际情况，对原合同约定的工期

进行合理调整。具体调整细节详见附件《工期调整计划》。

2. 施工单位应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。

如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并共同协商解决

方案。

四、工程价款调整

1. 根据项目实际情况，经双方协商，对原合同约定的工程价款进

行相应的调整。具体调整细节详见附件《工程价款调整方案》。

2. 支付方式、时间等仍按照原合同约定执行。

五、材料设备供应

1. 双方约定，施工所需材料设备的采购、供应与验收应遵循以下

原则：首先确保质量，其次考虑成本，并在保证工期的前提下进行。

2. 如因材料设备供应问题导致工期延误或质量问题，责任方应承

担相应的违约责任。

六、工程质量与验收标准

1. 施工单位应严格按照国家相关施工规范、设计文件及本补充协

议的约定进行施工，确保工程质量。

2. 验收标准按照国家标准及本补充协议的约定执行。如工程质量

不符合约定，施工单位应承担相应的违约责任。

七、安全文明施工

1. 施工单位应制定安全文明施工方案，确保施工现场安全、整

洁。

2. 施工过程中如发生安全事故，施工单位应承担相应责任。

八、违约责任

1. 双方应严格遵守本补充协议的约定。如一方违约，应承担相应

的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 违约责任的认定与处理应遵循公平、公正原则。具体违约责任

及处理方式详见附件《违约责任认定与处理办法》。

九、争议解决

1. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共

和国法律。

2. 双方在履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商

不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、其他条款

1. 本补充协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

如本补充协议与原合同不一致的，以本补充协议为准。

2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。本补充协议自双方

签字（盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：___________________ 乙方（盖章）：

___________________

法定代表人（签字）：_______________ 法定代表人（签字）：

_______________

日期：___________________ 日期：___________________

附件：

1.《工期调整计划》

2.《工程价款调整方案》

篇2

编号：[编号]

日期：[签订日期]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的建设

工程施工合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同

的未尽事宜达成如下补充协议：

一、协议背景

鉴于项目施工的复杂性和不确定性，双方有必要通过本补充协议

进一步明确双方在项目建设过程中的权利与义务，以确保项目顺利进

行。

二、工程概况

详细描述了工程项目的名称、地点、内容、规模、标准等，与原

合同内容一致。特别指出工程项目的关键节点和工期要求。

三、工程进度与工期调整

详细规定工程进度的调整原则和方法，包括工期延误时的应对措

施。同时，根据实际情况，双方共同协商并调整项目的重要时间节

点。

四、工程价款与支付条款

双方根据实际施工情况，对原合同中的工程价款进行相应的调整。

补充具体的支付条款，包括预付款、进度款、结算款和尾款的处理方

式及时间节点。明确逾期支付的违约责任。

五、材料设备供应

详细约定施工所需材料设备的供应方式、质量要求、验收标准以

及供应不及时或质量不达标时的处理方法。特别规定因材料设备问题

导致的工期延误和损失承担。

六、工程质量与验收标准

补充具体的质量要求和验收流程，明确不合格情况下的处理措施

和费用承担。强调工程质量的重要性及其对项目安全和使用功能的影

响。

七、安全文明施工及责任承担

规定施工现场的安全文明施工管理要求，明确甲乙双方的安全责

任。特别强调事故的预防及应急处理措施，以及违反安全规定的处罚

措施。

八、保险与风险转移

补充工程项目的保险安排，包括投保内容、保险期限和保险金额

等。明确风险转移的条件和程序，以及不可抗力因素下双方的责任与

义务。

九、违约责任与赔偿标准

详细规定甲乙双方违约时的责任承担方式，包括罚款、工期延误

补偿等。明确赔偿的程序和标准，确保双方权益得到保障。

十、合同变更与解除条件

约定合同变更的程序和条件，以及合同解除的触发条件和程序。

强调合同变更需双方协商一致，并确保项目顺利进行。

十一、争议解决方式及法律适用

规定在履行合同过程中发生争议时的解决方式，包括协商、调解、

仲裁或诉讼等途径。明确适用法律及管辖法院。

十二、其他补充条款

根据项目的具体情况，双方可在此部分增加其他补充条款，以确

保项目的顺利进行和双方的权益保障。

十三、附则

本补充协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

本协议未尽事宜，按照相关法律法规执行。本协议一式XX份，甲乙双

方各执XX份，自双方代表签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：[甲方公章] 法定代表人：[甲方法人姓名] 签字代

表：[甲方代表手写签名] 联系电话：[甲方联系电话] 日期：XXXX年

XX月XX日 乙方（盖章）：[乙方公章] 法定代表人：[乙方法人姓名] 签

字代表：[乙方代表手写签名] 联系电话：[乙方联系电话] 日期：

XXXX年XX月XX日 （以下为签章空白处）

-------------------------------------------------------------------

（注意：在实际使用文本时，请使用正规合法文本编辑器填写并打印

协议内容，确保格式清晰、内容准确。）

（本页为《项目建设工程施工合同补充协议书》的签署页） 甲乙

双方已通过充分协商，达成一致意见，并自愿签署本补充协议。甲方

（盖章）：_________________________ 日期：____年__月__日 乙方（盖

章）：_________________________ 日期：____年__月__日 （盖章处需加

盖公章或合同专用章，日期处需填写实际签署日期） （注：本协议的

格式要求采用正式的合同条款格式编排，字体要求清晰易读。）

篇3

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

鉴于甲乙双方已经签署了关于[项目名称]的建设工程施工合同（以

下简称“原合同”），为明确双方在项目建设过程中的相关事宜及权利

和义务，经友好协商，现达成以下补充协议：

一、协议背景

原合同基础上，因项目建设的实际需要及双方共同协商，为明确

工程范围、工期调整、造价变更及其他相关事项，特订立本补充协

议。

二、工程概况

本项目为[项目描述]，具体工程范围包括但不限于[工程内容列举]。

补充协议在原合同基础上进一步明确工程的具体要求和细节。

根据工程进度和实际情况，原合同约定的工期进行如下调整：

1. 工程开工日期更改为：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期更改为：XXXX年XX月XX日。

双方确保新的工期安排合理，并尽力完成。

四、造价变更

根据实际施工情况和双方协商，对原合同造价进行如下调整：

1. 工程总造价调整为：[具体金额]。

2. 双方明确工程量的变化、材料价格调整等因素，并据此对造价

进行合理调整。

3. 支付方式、时间等条款按照原合同执行，特殊调整事项另行约

定。

五、工程质量和验收标准

双方同意严格按照国家相关施工规范和质量验收标准执行，补充

协议对验收流程和标准做出以下约定：

1. 验收流程：[具体流程描述]。

2. 验收标准：[具体标准描述]。

3. 不合格工程的处理办法：[处理办法描述]。

关于项目所需材料设备的供应，双方约定如下：

1. 材料设备的供应责任方为[责任方]。

2. 材料设备的品牌、规格、质量需经双方共同确认。

3. 因材料设备导致的工程延误或质量问题，由责任方承担相应责

任。

七、安全文明施工及环境保护要求

双方对安全文明施工和环境保护要求如下：

1. 乙方必须严格遵守国家及地方的安全施工规范。

2. 施工现场必须保持良好的文明施工状态。

3. 环保措施必须达标，避免对环境造成污染。

八、违约责任及解决纠纷方式

1. 若甲乙双方在执行本补充协议过程中发生违约行为，应承担违

约责任。

2. 对于违约行为，守约方有权要求违约方支付违约金并赔偿损

失。

3. 若双方发生纠纷，应首先协商解决；协商无果的，可提交仲裁

或诉讼解决。

4

鉴于双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]项目的建设

工程施工合同（以下简称“原合同”），现经友好协商，就原合同的未

尽事宜达成如下补充协议：

一、协议背景

双方充分认识到原合同的重要性，并基于共同利益和合作前景，

通过友好协商，决定对原合同的部分内容进行补充和说明，以确保项

目顺利进行。

二、工程概况及承包范围

1. 工程名称：[项目名称]。

2. 工程地点：[具体地址]。

3. 承包范围：包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、机

电安装等。具体工程内容以原合同附件的施工图纸及工程量清单为

准。

1. 因不可抗力因素导致工期延误的，经双方确认后，工期相应顺

延。

2. 如有设计变更导致工程量增加或减少的，双方应协商调整工

期。

3. 乙方（施工单位）需按照甲方（建设单位）制定的进度计划进行

施工，确保按期完工。

四、工程造价与支付

1. 工程价款结算方式：根据原合同约定的计价方式，结合本补充

协议的调整内容进行结算。

2. 工程款支付方式：甲方应按原合同约定及时支付工程进度款，

确保工程顺利进行。

3. 工程造价调整：若因设计变更或工程量增减导致造价变动的，

双方应签订书面变更协议，明确调整内容和造价。

1. 乙方应严格按照国家相关标准和原合同约定的质量标准进行施

工，确保工程质量。

2. 工程竣工验收标准和方法按照原合同约定执行。

3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复，并承担由此造成

的一切损失。

六、安全施工与文明施工

1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2. 乙方应做好文明施工管理，保持施工现场整洁有序。

3. 若因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方应承担全部责

任。

七、违约责任与赔偿

1. 双方应严格遵守原合同及本补充协议的各项约定。

2. 若一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成

的损失。

3. 违约金的计算方式和赔偿标准按照原合同约定执行。

1. 本补充协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效

力。

2. 本补充协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。

3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

4. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：___________________ 乙方（盖章）：

___________________

法定代表人（签字）：_______________ 法定代表人（签字）：

_______________

日期：____年____月____日 日期：____年____月____日

篇5

项目名称：[项目名称]

补充协议书编号：[协议书编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于本项目建设工程

的主要施工合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合

同中未尽事宜或需进一步明确的事项达成如下补充协议：

一、工程概况与补充协议背景

本协议是对原合同内容的补充和明确，所涉及的项目建设内容、

工程范围、技术标准等与原合同保持一致。双方在执行原合同过程中，

针对某些细节和特定情况，经过充分沟通和协商，决定通过本补充协

议对相关内容进行调整和明确。

二、工程进度与节点安排

1. 双方根据本项目实际情况，重新梳理和优化工程进度计划。具

体工程进度计划表作为本补充协议的附件。

2. 乙方应按照调整后的进度计划进行施工，确保工程按期完成。

如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关

证明材料。

三、工程变更与调整

1. 甲方有权根据实际需求提出工程变更要求。乙方应在收到甲方

书面变更通知后XX日内提出书面响应，经双方确认后实施。

2. 工程变更涉及的费用调整，应按照原合同中的相关条款执行，

并在补充协议中明确具体调整内容和金额。

四、质量与验收标准

1. 乙方应严格按照国家相关质量标准及原合同约定进行工程施

工。

2. 工程竣工验收标准和程序按照原合同执行。同时，双方可依据

实际情况对本项目的验收标准和方法进行适当补充和细化。

五、合同价款与支付方式

甲方（发包方）： [甲方名称]

乙方（承包方）： [乙方名称]

鉴于甲乙双方就项目建设工程所签订的主施工合同（以下简称“原

合同”），现就某些未详尽或需要进一步明确的事项达成如下补充协

议：

一、协议目的 根据工程建设实际进展需求及双方意愿，经友好

协商对原合同条款进行必要的完善与补充，确保工程顺利进行并明确

双方权益与责任。

二、工程概况与进度安排 本项目为XX工程项目，涉及建设内容

主要为XX部分施工任务。乙方需按照甲方要求的施工进度计划进行施

工并确保工程质量与进度满足甲方需求。

三、工程造价与支付方式 根据实际工程量及市场行情，确定最

终工程造价并明确支付方式及时间节点。其中预付款比例为XX%，进

度款支付随工程进度同步进行并在验收合格后结清尾款。若甲方未按

时支付款项则需承担违约责任并按照银行同期利率支付滞纳金给乙

方。

四、质量与验收 工程质量需符合国家相关标准并通过验收程序

获得认可，在施工过程中对质量安全严格把控及时解决问题保证整体

项目达标并通过竣工验收过程规范质保过程的相关责任与义务保障甲

乙双方的权益不受损害。

篇6

项目名称：[项目名称]

补充协议书编号：[协议书编号]

签订日期：[签订日期]

甲方（发包方）：______________________

乙方（承包方）：______________________

鉴于甲乙双方已经签署了关于本项目建设工程的主合同，现就施

工合同未尽事宜或某些具体事项达成以下补充协议：

一、协议背景及依据

双方在主合同基础上，为确保工程顺利进行，对项目建设工程施

工过程中可能出现的某些特殊情况或需求达成本补充协议。本协议作

为主合同的补充和细化，旨在明确双方责任、权利和义务，保障工程

顺利进行。

二、工程概况及承包范围

1. 工程名称：[工程名称]。

2. 工程地点：[工程地点]。

3. 承包范围：具体包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、

机电安装等。详细工程内容及要求见附件。

三、合同工期及进度要求

1. 乙方应按照甲方提供的进度计划进行施工，确保工程进度。

2. 如有特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，共同协商

解决方案。

3. 乙方应制定详细施工进度计划，并按计划执行。甲方有权对进

度进行监督。

四、合同价款及支付方式

1. 合同总价：[合同总价]。具体支付方式和时间见附件。

2. 价格调整：如遇材料价格上涨等不可预见因素，双方应协商调

整合同价格。

3. 支付方式：按照施工进度进行支付，具体支付比例和节点以附

件为准。

五、工程质量及验收标准

1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质

量。

2. 验收标准按照主合同约定及相关国家规范执行。

3. 若工程质量不符合要求，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。

六、安全施工及文明施工要求

1. 乙方应制定安全施工措施，确保施工现场安全。

2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。

3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

七、违约责任及赔偿损失

1. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方

损失。

2. 若因甲方原因导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

3. 具体违约责任及赔偿标准按照主合同约定执行。

八、其他约定事项

1. 双方应共同遵守国家法律法规和相关政策，确保工程合法合

规。

2. 本补充协议未涉及的内容，按照主合同约定执行。如有冲突，

以本补充协议为准。

3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。本补充协议自双方

签字盖章之日起生效。

4. 在工程实施过程中，双方应保持良好的沟通和协作，共同解决

施工中遇到的问题。如遇争议，应友好协商解决；协商不成的，可提

交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

九、附件

篇7

甲方（发包方）：[发包方名称]

乙方（承包方）：[承包方名称]

根据甲乙双方于[原合同签订日期]签订的原《建设工程施工合同》

（以下简称“原合同”），为明确双方在施工过程中的权利和义务，经

友好协商，达成以下补充协议条款：

一、协议背景

鉴于原合同所涉项目在实施过程中，出现一些需要明确或细化的

特定事项，为确保项目顺利进行，双方同意签订本补充协议。

二、工程概况

详细工程内容：[具体工程内容描述]。工程地点：[工程地点]。工

程规模：[规模描述]。

三、工程进度与工期调整

1. 进度款支付：明确进度款的支付条件、金额、时间及支付方

式。

2. 进度调整：因不可抗力因素导致工期延误时，双方应及时协商，

合理调整工程进度和工期。

四、工程造价与支付

1. 工程价款调整：根据工程实际情况，对原合同价款进行合理调

整。

2. 价款支付方式：明确预付款、进度款、竣工结算款的支付比例、

时间和方式。

3. 工程造价变更：因设计变更或其他原因引起工程造价变动的，

双方应签订书面变更协议。

五、质量与验收

1. 验收标准：明确工程的质量验收标准。

2. 验收程序：规定工程验收的具体步骤和程序。

3. 不合格处理：若验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，

并承担相应费用。

六、安全施工与文明施工

1. 安全责任：甲乙双方应明确安全责任，确保施工过程中的安

全。

2. 文明施工要求：乙方应遵守文明施工规范，维护施工现场秩序

和环境。

七、违约责任

1. 违约情形：明确违约的情形，如工期延误、质量不达标等。

2. 违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括经济赔偿

和工期赔偿等。

八、其他事项

1. 保险：明确工程保险事宜，包括投保内容、保险金额及保险责

任。

2. 保密条款：双方应对涉及工程的机密信息予以保密。

3. 争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，

可提交仲裁或诉讼解决。

4. 附则：本协议为原合同的补充，未尽事宜，按原合同执行。本

协议一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，自双方代表签字盖章之日

起生效。

甲方（盖章）：[甲方公章]

法定代表人：[甲方法人姓名]

或其授权代表（签字）：[甲方法人或代表手写签名]

乙方（盖章）：[乙方公章]

法定代表人：[乙方法人姓名]

或其授权代表（签字）：[乙方法人或代表手写签名]

签订日期：[签订日期]

--------------尾页--------------