建设工程施工转包合同范本
甲方：（委托人名称）
乙方：（承包人名称）
鉴于甲方有以下建设工程需要进行施工，而乙方具备相应的技术和条件，在充分协商的基础上，双方达成以下协议：
第一条 项目概况
（在此部分详细阐述施工项目的性质、内容、规模、进度、资金来源、工期等基本信息）
第二条 工程价款
（在此部分明确工程价款计算方法和付款方式）
第三条 业主提供的材料和设备
（在此部分说明由业主提供的材料和设备，数量和质量）
第四条 质量保证
（在此部分说明工程质量保证责任及期限）
第五条 合同变更
（在此部分说明变更合同的程序、权利和义务）
第六条 违约责任
（在此部分说明违约责任和处罚方式）
第七条 保密协议
（在此部分说明双方保密义务和责任）
第八条 法律适用和争议解决
（在此部分明确法律适用、争议解决方式和管辖法院）
第九条 合同履行方式
（在此部分说明合同的履行方式和时间安排）
第十条 合同解除
（在此部分说明合同解除的条件和程序）
第十一条 合同效力和变更
（在此部分说明合同的效力和变更条款）
为了保证合同严谨性，应该与本合同共同签署的相关文档如下：
1. 工程施工图纸；
2. 工程量清单；
3. 施工许可证。
对本文涉及的法律专属词，解释如下：
1. 违约责任：违反合同约定或法律法规，需承担的责任和处罚；
2. 履约保证金：承包人承诺按合同约定履行合同义务，同时缴纳的一定金额的保证金；
3. 法定代表人：企业法人的代表人员。
在合同实际执行中，可能出现的10个纠纷问题，法律途径解决方案如下：
1. 工程质量问题：依法通过工程鉴定机构进行认定；
2. 工程款支付问题：请求仲裁或提起诉讼；
3. 未履行或违约问题：解除合同或请求赔偿损失；
4. 技术服务不到位问题：要求返工或补救；
5. 环保问题：依法进行环评或请求赔偿损失；
6. 安全事故问题：依法进行调查并赔偿损失；
7. 材料和设备质量问题：要求返工或补救；
8. 工程进度问题：请求仲裁或提起诉讼；
9. 合同变更问题：先协商，难以解决则依法处理；
10. 保密问题：依法进行调解或提起诉讼。
为了保证合同严谨性，应该与本合同共同签署的相关文档如下：
1. 工程施工图纸；
2. 工程量清单；
3. 施工许可证。
以下是建设工程施工转包合同范本，你可以根据实际情况自行修改：
建设工程施工转包合同范本
甲方：（委托人名称）
乙方：（承包人名称）
鉴于甲方有以下建设工程需要进行施工，而乙方具备相应的技术和条件，在充分协商的基础上，双方达成以下协议：
第一条 项目概况
（在此部分详细阐述施工项目的性质、内容、规模、进度、资金来源、工期等基本信息）
第二条 工程价款
（在此部分明确工程价款计算方法和付款方式）
第三条 业主提供的材料和设备
（在此部分说明由业主提供的材料和设备，数量和质量）
第四条 质量保证
（在此部分说明工程质量保证责任及期限）
第五条 合同变更
（在此部分说明变更合同的程序、权利和义务）
第六条 违约责任
（在此部分说明违约责任和处罚方式）
第七条 保密协议
（在此部分说明双方保密义务和责任）
第八条 法律适用和争议解决
（在此部分明确法律适用、争议解决方式和管辖法院）
第九条 合同履行方式
（在此部分说明合同的履行方式和时间安排）
第十条 合同解除
（在此部分说明合同解除的条件和程序）
第十一条 合同效力和变更
（在此部分说明合同的效力和变更条款）
为了保证合同严谨性，应该与本合同共同签署的相关文档如下：
1. 工程施工图纸；
2. 工程量清单；
3. 施工许可证。
对本文涉及的法律专属词，解释如下：
1. 违约责任：违反合同约定或法律法规，需承担的责任和处罚；
2. 履约保证金：承包人承诺按合同约定履行合同义务，同时缴纳的一定金额的保证金；
3. 法定代表人：企业法人的代表人员。
在合同实际执行中，可能出现的10个纠纷问题，法律途径解决方案如下：
1. 工程质量问题：依法通过工程鉴定机构进行认定；
2. 工程款支付问题：请求仲裁或提起诉讼；
3. 未履行或违约问题：解除合同或请求赔偿损失；
4. 技术服务不到位问题：要求返工或补救；
5. 环保问题：依法进行环评或请求赔偿损失；
6. 安全事故问题：依法进行调查并赔偿损失；
7. 材料和设备质量问题：要求返工或补救；
8. 工程进度问题：请求仲裁或提起诉讼；
9. 合同变更问题：先协商，难以解决则依法处理；
10. 保密问题：依法进行调解或提起诉讼。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签订日期： 签订日期：
《建设工程施工转包合同范本》相关文档：
水利水电工程施工合同范本09-01
建设工程施工总承包管理合同09-04
工程施工内部承包协议书(精选3篇)_109-04
工程施工内部承包协议书09-04
展台搭建工程施工合同范本（通用8篇）09-05
建设工程施工合同书(精选7篇)09-07
北京市装饰装修工程施工合同范本(5篇)09-07
简单工程施工合同范本5篇09-07
北京市建设工程施工专业承包合同范本3篇09-07
工程施工承包协议书15篇09-08
