三方协议工程价款结算
现针对x工程项目,双方本着平等互利的共同合作精神,为确保项目的实施,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的规定,结合具体情况,经过友好协商,特订立本合同书。
一、合同签订人:
x有限公司(以下简称甲方)
x(以下简称乙方)
二、项目名称:
三、项目实施地址:
项目内容:消防给水系统自动喷淋系统、自动报警系统、正压送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算工程内容)。
四、工程施工期限:
本项合同工程施工进度应根据具体情况,与土建、装饰施工单位积极配合,协调同步进行,以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间,施工工期相应顺延。
l、甲方职责
(1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸,并在施工中监督;
(2)甲方应及时向乙方提交开工通知书,项目施工整体工程进度表;
(3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时,甲方应及时的协调解决;
(4)线路敷设和设备安装、调试完成后,甲方及时协调乙方组织有关部门验收。
2、乙方的职责
(1)乙方应保证施工符合消防管理部门标准要求,乙方必须在项目施工现场完成本合同书中规定的所有工作。
(2)乙方在本合同正式签订后,应根据甲方的要求,及时做好施工前的各项准备工作,并根据甲方提供的总体进度要求,制定分阶段的施工进度计划和具体施工方案(包括安全措施)、施工工艺、施工组织结构、施工管理、主要施工员的名单和施工质量保证措施等文件,并报甲方核校和确认。
(3)根据甲、乙双方协商确定的技术交底日期,乙方应及时派出该项目的主管人员,技术人员及主要施工人员参加施工图纸技术交底会。
(4)乙方在收到甲方开工通知后,应立即组织项目管理人员和施工人员进场。
(5)乙方在整个施工期间应做到文明施工(其中施工垃圾须及时清除)、安全施工;在施工期间若发生人员伤亡或其它工伤事故均由乙方自己负责,甲方不承担连带责任。
(6)在整个施工期间,乙方不得损坏土建结构及现场正在运行的设施、设备等,若造成损失由乙方负责赔偿,若由于施工的需要必须开槽或凿洞时,必须事先征得甲方及土建、装饰单位的同意。
(7)本项目工程施工中所用的工具、仪器、仪表等由乙方自备。
(8)乙方在施工现场所用的设备,材料和工具由乙方自己派人妥善保管,如发生损坏、被盗、丢失等情况,由乙方自己负责,甲方不承担责任。
(9)在整个施工过程中,当乙方与其它施工单位在进度上或施工现场占用发生冲突时应服从甲方及监理的统一协调和安排。
(10)在整个施工过程中,乙方应严格按照施工图纸和有关规范施工,若乙方的施工人员发现施工图纸有错误,疏漏或与现场正在运行的设备相矛盾之处,应及时与甲方人员或设计人员交流,找出合理的解决办法。
(11)在施工过程中,若由于乙方的施工不当而造成材料损坏和浪费由乙方自行承担。
(12)所有设备及材料进场时应及时办理报验手续,监理认可后方可进场施工,严禁使用伪劣产品。
(13)工程验收后,进行技术交底,让甲方人员了解系统功能和操作方式。
五、质量管理
l、本项目工程的质量目标为:合格
乙方应严格遵循《火灾报警自动控制系统施工及验收规范GB50116 92》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261 96》,确保本项目工程质量符合要求。
2、乙方在施工现场应设有质量检查员,并服从甲方和质量监督检验部门的现场管理,对于施工中发现的质量问题,甲方应及时通知乙方,乙方必须按照甲方的通知和要求及时妥善处理和整改,使之达到质量要求。
3、乙方应按照施工进度,分阶段向甲方申报阶段性验收报告,这些阶段包括:设备和材料进场验收,隐敝工程阶段验收,设备安装的验收,管道焊接的验收,布线测试的验收,系统的整体验收。
六、竣工验收
l、验收依据的标准
《火灾报警自动控制系统施工及验收规范哪50116 92》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261 96》。
2、项目工程系统设备安装调试完成后,乙方必须做好系统验收竣工资料,保证消防验收通过,并承担消防验收费用。
七、质保期
自项目验收合格后,交工之日起乙方为甲方提供24个月的质量保证期,质量保证期内免费为甲方提供本项目相关的维修服务,服务响应时间为6小时。质保期内,不定期对系统进行检查和保养,确保系统工作正常,并随时提供必要的技术咨询服务。质保期满后,乙方承诺终身以优惠价格提供设备及配件,并负责给予更换(仅收取工人工资)。
八、违约责任
l、合同签订后,除法律规定的不可抗拒力外,任何一方均不得单方面中止本合同。
2、任何一方违反本合同规定的条款时均视构成违约,受损方有权依据法律的有关规定向违约方提出诉讼,并要求违约方赔偿受损方的一切经济损失。
3、施工中,若发生质量问题,乙方不能按照甲方或质量监督检验部门或工程监理部门的意见在规定的时间内进行处理,使之达到质量要求时,由此造成甲方损失,由乙方负责赔偿,赔偿金额在每次支付工程款时扣除。
4、本项目工程的质量目标为合格,若因乙方施工质量原因造成该项目工程消防验收不合格时,乙方应负责整改,直到验收合格,由此所造成的费用及甲方的损失,由乙方负责。如因乙方原因通不过消防验收,甲方有权拒付工程款乙
九、合同价款和付款方式
l、合同价款:本工程按本合同约定的工程内容及范围实行总价包干。
合同总包干价为人民币:叁佰柒拾万元整。包干总价不含部分主材(部分主材见清单),部分主材由发包人统一采购。包干范围:施工图。若今后图纸变更,二次设计、主材及设备暂定价发生变化,或甲方现场调整工程内容导致工程量发生变化,乙方应及时按招标说明的要求编制工程量清单及报价(报价应按投标书的优惠比例同比下浮),经甲方签证同意后,方可相应调整工程造价。
2、付款方式:甲方拨付工程款时由乙方开具正规建安税务大票。本工程按季付款,按季完成工程量的60%付款,工程完工后付至包干总价的80%,消防验收合格后付至包干总价的95%,余下5%作为质保金(无息),二年后返还。
十、其它事宜
l、双方协商约定的有关修改建筑设计变更文件,洽谈记录、会议纪要以及料图表等,亦为本合同的组成部分。
2、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,双方当事人协商解决,也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,可依法向安庆市中级人民法院提交诉讼。
3、本合同的其它未尽事宜甲、乙双方共同协商解决。
4、本本同书由甲、乙双方代表签字并加盖公章生效。
5、本合同一式肆份,双方各执贰份。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
三方协议工程价款结算(二)
甲方(简称甲方):
乙方(简称乙方):
丙方(简称丙方):
根据 年 月 日甲方和乙方签定的 工程分包施工协议书,现补充三方协议,协议内容如下
1、丙方为乙方下属分公司,承接总公司委托的业务。
2、甲方和乙方签定的 工程分包施工协议内容全部有效,全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷,仍由乙方承担责任。
3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的 发票给甲方。
4、丙方收款单位及账号: 分公司帐号: 开户行: 协议订立时间 年 月 日,协议订立地点:
本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议,三方约定由 仲裁委员会仲裁。甲方(简称甲方):
乙方(简称乙方):
丙方(简称丙方):
年 月 日
三方协议工程价款结算(三)
甲方:
身份证号码:
住址:
联系方式:
乙方:
身份证号码:
住址:
联系方式:
丙方:
身份证号码:
住址:
联系方式:
鉴于:
甲乙丙三方于 年 月 日签订《 》,共同承包 工程。由于该工程有超量工程,超量部分款项尚未收回,现根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等国家有关法律法规,甲乙丙三方经平等自愿协商,就剩余工程款项订立如下协议:
第一条工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程立项批准文号:
4.工期:
该项目已于 年 月 日竣工,已经甲方、乙方、丙方及发包方验收。
第二条工程价款
1.工程中标价 万元(大写: ), 年 月 日工程已结算 万元(大写: )。
2.超量工程款项: 万元(大写: ),工程发包方 (是/否)认可,并于 年 月 日签订了《 工程结算协议书》。
3.截止本协议签订之日,工程发包方实际已向甲方、乙方、丙方支付建设工程款共计 万元整,尚未支付的建设工程款 万元整。
第三条工程价款分配办法
1.根据甲方、乙方、丙方签订的《 》,甲乙丙三方各自按照三分之一比例承担工程的权利义务和责任。
2.若只能按照中标价结算,三方应按照三分之一比例承担所欠债务。
3.若收回超量工程价款,收回此笔款项的一方享有二分之一的价款比例,另外两方按照四分之一比例分配价款。
4.在办理收回超量工程价款的事宜时,因此产生的所有合理费用由办理的一方先行垫付,不管收回款项与否,办理费用均应由三方按照三分之一比例共同分担。
5.办理费用在办理的一方给出相应收据等材料并通知其余两方后,其余两方应在 日内将各自应承担的比例支付给办理的一方。
6.办理费用应控制在超量工程价款的10%以内,超出部分由办理的一方自行承担。
第四条账户信息
各方款项往来以下列账户信息为准:
1.甲方账户名: ,开户行: ,账户: 。
2.乙方账户名: ,开户行: ,账户: 。
3.丙方账户名: ,开户行: ,账户: 。
第五条合同终止
1.合同签订后,任何一方不得擅自变更和解除。
2.如果发生不可抗力事件,各方应立即互相协商,以找到公平的解决办法,并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。因不可抗力导致合同全部无法正常履行时,本合同自动中止,待该不可抗力结束后,本合同是否恢复履行,如何恢复履行,由合同当事双方协商确定。
3.因合同履行完毕或合同解除等原因导致合同终止,各方应在本协议终止之日起 日内结清各方所有资金。
第六条违约责任
1.各方均应忠实履行合同约定的各项内容,任何一方违反本合同,均应承担违约责任。如因一方违约给他方造成经济损失的,违约方应根据损失的实际情况向他方进行足额赔偿。
2.一方未按合同第三条第六款约定,过期与办理的一方结算办理费用的,每延迟一日,应当支付延迟支付货款总金额 %违约金,直至结算办理费用止。
第七条争议解决
1.本合同的签订、解释及与本合同有关的纠纷解决,均受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,应按下列第 种方式解决:
提交 仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力;
依法向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
第八条附则
1.未尽事宜各方协商处理,协商一致后,另行签订补充协议;具同等法律效力。
2.本协议一式 份,各方签名后各执一份,具有同等法律效力。
3.本合同经各方签署后生效。
4.其他补充事宜: 。
签署时间: 年 月 日
签署地点:
甲方(签名捺印):
乙方(签名捺印):
丙方(签名捺印):
《2023年三方协议工程价款结算(三篇)》相关文档:
2023年三方协议工程价款结算(三篇)11-07
2023年三方协议工程价款结算(三篇)01-18
建筑工程合同价款的约定03-05
股权转让合同未约定股权转让价款,如何处理03-15
合同中约定的或结算确定价款与审计、鉴定结论不一致如何办06-25
2023年三方协议工程价款结算(三篇)09-26