建筑工程补偿协议书
建筑工程补偿协议书
甲方（建设单位）：____________________
乙方（施工单位）：____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规
定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建筑工程施工过程
中发生的补偿事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：____________________
2. 工程地点：____________________
3. 工程内容：____________________
4. 工程规模：____________________
5. 工程合同价款：____________________
二、补偿事项
1.
乙方在施工过程中，如因设计变更、工程量增加、材料价格波动等非乙方原因导致
工程成本增加，甲方应按照实际增加的成本给予乙方补偿。
2.
乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工程延期，甲方应按照合同约定的延期赔偿
标准给予乙方补偿。
3.
乙方在施工过程中，如因不可抗力因素导致工程延期或成本增加，甲方应按照合同
约定的不可抗力条款给予乙方补偿。
4.
乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工程停工，甲方应按照合同约定的停工赔偿
标准给予乙方补偿。
三、补偿方式及支付
1.
甲方应在收到乙方提出的补偿申请后，对申请事项进行审核，并在审核通过后30日
内支付补偿款项。
2. 甲方支付补偿款项时，应将补偿款项直接支付给乙方指定的账户。
3. 甲方支付补偿款项后，乙方应向甲方开具等额的增值税普通发票。
四、争议解决
1.
本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，
任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。
五、其他约定
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工结算完毕之日止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3.
本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效
力。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
签订日期：____________________
请注意，以上合同文档仅为示例，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订
合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。
2024带目录带附件详细版-建筑工程补偿协议书
目录
一、协议书正文
1. 定义与术语
2. 工程概况
3. 补偿事项
4. 补偿方式及支付
5. 争议解决
6. 其他约定
二、附件
1. 工程量清单
2. 设计变更通知单
3. 延期赔偿标准
4. 不可抗力条款
5. 停工赔偿标准
正文
甲方（建设单位）：____________________
乙方（施工单位）：____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规
定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建筑工程施工过程
中发生的补偿事宜，达成如下协议：
一、定义与术语
1.1 “工程”指本协议中约定的建筑工程项目。
1.2 “补偿事项”指甲乙双方在本协议中约定的乙方应获得的补偿范围和标准。
二、工程概况
2.1 工程名称：____________________
2.2 工程地点：____________________
2.3 工程内容：____________________
2.4 工程规模：____________________
2.5 工程合同价款：____________________
三、补偿事项
3.1
乙方在施工过程中，如因设计变更、工程量增加、材料价格波动等非乙方原因导致
工程成本增加，甲方应按照实际增加的成本给予乙方补偿。
3.2
乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工程延期，甲方应按照合同约定的延期赔偿
标准给予乙方补偿。
3.3
乙方在施工过程中，如因不可抗力因素导致工程延期或成本增加，甲方应按照合同
约定的不可抗力条款给予乙方补偿。
3.4
乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工程停工，甲方应按照合同约定的停工赔偿
标准给予乙方补偿。
四、补偿方式及支付
4.1
甲方应在收到乙方提出的补偿申请后，对申请事项进行审核，并在审核通过后30日
内支付补偿款项。
4.2 甲方支付补偿款项时，应将补偿款项直接支付给乙方指定的账户。
4.3 甲方支付补偿款项后，乙方应向甲方开具等额的增值税普通发票。
五、争议解决
5.1
本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，
任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
5.2 在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。
六、其他约定
6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工结算完毕之日止。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.3
本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效
力。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
签订日期：____________________
附件：
1. 工程量清单
2. 设计变更通知单
3. 延期赔偿标准
4. 不可抗力条款
5. 停工赔偿标准
请注意，以上合同文档仅为示例，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订
合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。
附件列表：
1.
工程量清单：详细列出工程项目的各项工作量和相应的计量单位，用于计算工程成
本和进度。
2.
设计变更通知单：记录工程设计变更的相关信息，包括变更内容、原因、影响等，
用于申请和审批设计变更补偿。
3.
延期赔偿标准：明确工程延期的赔偿标准和计算方法，用于确定延期赔偿金额。
4.
不可抗力条款：规定不可抗力情况下双方的责任和赔偿安排，用于应对自然灾害、
政策变化等不可预见因素。
5.
停工赔偿标准：明确工程停工的赔偿标准和计算方法，用于确定停工赔偿金额。
法律名词及解释：
1. 建筑工程：指建筑物的建造、装修、拆除等工程活动。
2.
补偿：指因合同履行过程中的非乙方原因导致乙方损失，甲方应给予乙方相应的经
济补偿。
3.
设计变更：指在建筑工程施工过程中，根据实际情况需要对原设计进行修改或调整
。
4. 工程延期：指建筑工程的实际完成时间超过合同约定的工期。
5.
不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政策变化
等。
6. 停工：指建筑工程因甲方原因暂停施工。
实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：
1.
补偿申请和审批流程：明确补偿申请的提交时间、审批流程和支付时间，确保补偿
的及时性和准确性。
2.
工程变更管理：建立健全工程变更管理制度，包括变更申请、审批、通知等环节，
确保变更的合理性和有效性。
3.
工期管理和延期赔偿：建立工期管理制度，明确工期延期的判定标准和赔偿计算方
法，避免工期争议。
4.
不可抗力事件的应对：制定不可抗力事件应对措施，包括风险评估、应对预案等，
减少不可抗力事件对工程的影响。
5.
停工赔偿的处理：明确停工赔偿的责任和计算方法，确保停工期间的损失得到合理
补偿。
解决办法：
1.
补偿申请和审批流程：建立明确的补偿申请和审批流程，包括提交申请的时间、需
要提供的材料、审批流程和支付时间等，确保补偿的及时性和准确性。
2.
工程变更管理：建立工程变更管理制度，包括变更申请、审批、通知等环节，确保
变更的合理性和有效性。同时，要求乙方在发生变更时及时通知甲方，并提供相关
证明材料。
3.
工期管理和延期赔偿：建立工期管理制度，明确工期延期的判定标准和赔偿计算方
法，避免工期争议。同时，要求乙方在发生延期时及时通知甲方，并提供相关证明
材料。
4.
不可抗力事件的应对：制定不可抗力事件应对措施，包括风险评估、应对预案等，
减少不可抗力事件对工程的影响。同时，要求乙方在发生不可抗力事件时及时通知
甲方，并提供相关证明材料。
5.
停工赔偿的处理：明确停工赔偿的责任和计算方法，确保停工期间的损失得到合理
补偿。同时，要求乙方在发生停工时及时通知甲方，并提供相关证明材料。
适用场景：
本合同适用于建筑工程施工过程中可能出现的补偿事项，包括设计变更、工程延期
、不可抗力事件和停工等情况。适用于建设单位和施工单位之间的合同关系，旨在
明确双方在补偿事项上的权利和义务，确保工程的顺利进行和双方的合法权益。
声明：本站所有文章资源内容，如无特殊说明或标注，均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
