1

合同编号：_______

甲方（委托方）：________

乙方（承包方）：________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双

方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进

行拆除施工的事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：________

1.2 工程地点：________

1.3 工程内容：________

1.4 工程面积：________

1.5 工程期限：自____年__月__日至____年__月__日

二、工程质量

2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施

工，确保工程质量符合国家相关标准和规定。

2.2 乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。

2

2.3 乙方应提供施工过程中所需的所有材料、设备、机具等，并保

证其质量符合国家相关标准和规定。

三、工程费用

3.1 工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____

元。

3.2 付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付

款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；

（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的30%；

（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付

给乙方。

四、工期延误

4.1 因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方工程

总价款的1%作为违约金。

4.2 因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方延长工期，并支

付相应费用。

五、工程验收

3

5.1 工程完工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告。

5.2 甲方应在收到验收报告后7 个工作日内组织验收，并将验收结

果通知乙方。

5.3 验收合格后，甲乙双方签订验收证书，乙方按照约定提交工程

竣工资料。

六、质保期

6.1 工程质保期为工程验收合格之日起12 个月。

6.2 质保期内，乙方应负责对工程进行维修、保养，确保工程正常

运行。

6.3 质保期满后，乙方应将工程交付甲方，并办理相关手续。

七、违约责任

7.1 甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责

任，向守约方支付违约金。

7.2 违约金为工程总价款的10%。

八、争议解决

8.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协

商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

4

9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（委托方）：________

乙方（承包方）：________

签订日期：____年__月__日

合同编号：_______

甲方（委托方）：________

乙方（承包方）：________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双

方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进

行拆除施工的事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：________

1.2 工程地点：________

1.3 工程内容：________

1.4 工程面积：________

1.5 工程期限：自____年__月__日至____年__月__日

二、工程质量

5

2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施

工，确保工程质量符合国家相关标准和规定。

2.2 乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。

2.3 乙方应提供施工过程中所需的所有材料、设备、机具等，并保

证其质量符合国家相关标准和规定。

三、工程费用

3.1 工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____

元。

3.2 付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付

款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；

（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的30%；

（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付

给乙方。

四、工期延误

4.1 因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方工程

总价款的1%作为违约金。

6

4.2 因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方延长工期，并支

付相应费用。

五、工程验收

5.1 工程完工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告。

5.2 甲方应在收到验收报告后7 个工作日内组织验收，并将验收结

果通知乙方。

5.3 验收合格后，甲乙双方签订验收证书，乙方按照约定提交工程

竣工资料。

六、质保期

6.1 工程质保期为工程验收合格之日起12 个月。

6.2 质保期内，乙方应负责对工程进行维修、保养，确保工程正常

运行。

6.3 质保期满后，乙方应将工程交付甲方，并办理相关手续。

七、违约责任

7.1 甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责

任，向守约方支付违约金。

7.2 违约金为工程总价款的10%。

八、争议解决

7

8.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协

商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（委托方）：________

乙方（承包方）：________

签订日期：____年__月__日

目录：

一、工程概况

二、工程质量

三、工程费用

四、工期延误

五、工程验收

六、质保期

七、违约责任

八、争议解决

九、其他约定

8

附件：

1.施工图纸

2.技术规范

3.施工方案

4.付款计划

5.验收报告

6.验收证书

7.工程竣工资料

附件列表：

1.施工图纸

2.技术规范

3.施工方案

4.付款计划

5.验收报告

6.验收证书

7.工程竣工资料

法律名词及解释：

9

1.《中华人民共和国合同法》：我国关于合同订立、履行、变更、

解除及合同责任等方面的基本法律。

2.违约责任：当一方违反合同约定的义务时，应承担的责任。

3.质保期：乙方对工程质量承担保证责任的期限。

4.争议解决：当合同履行过程中发生争议时，双方应采取的解决方

式。

5.诉讼：当双方无法通过协商解决争议时，可以向法院提起诉讼，

请求法院判决。

实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：

1.工期延误：可能由于天气、施工方案变更等原因导致。解决办

法：及时沟通，协商延长工期或调整施工方案。

2.质量问题：可能由于施工材料、施工工艺等原因导致。解决办

法：乙方负责维修、整改，确保工程质量符合约定。

3.付款延迟：可能由于甲方资金紧张等原因导致。解决办法：双方

协商，制定合理的付款计划。

4.合同变更：可能由于工程量增减、设计变更等原因导致。解决办

法：签订补充协议，明确变更内容。

10

5.争议解决：双方在合同履行过程中可能产生分歧。解决办法：友

好协商，如协商不成，可向法院提起诉讼。

适用场景：

1.住宅、商业、工业等建筑的拆除施工项目。

2.城市改造、旧城更新等涉及拆除施工的工程。

3.土地开发、基础设施建设等领域的拆除施工项目。

4.其他需要进行拆除施工的工程。