1

工程分包合同范本样本分析及应用指导

合同编号：________

甲方（总包方）：________

乙方（分包方）：________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等

相关法律法规，经双方友好协商，就甲方将其工程项目的部分工程分

包给乙方施工的相关事宜，达成如下合同：

一、工程概况

1.1 工程名称：________

1.2 工程地点：________

1.3 工程内容：________

1.4 工程面积：________

1.5 工程质量标准：________

1.6 工程施工期限：自____年__月__日至____年__月__日。

二、合同价款

2.1 本工程合同价款为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟

____佰____拾____元整（小写）：￥________。

2

三、工程分包范围及内容

3.1 乙方分包的工程范围及内容如下：

（1）________；

（2）________；

（3）________；

（4）________。

四、甲方责任及义务

4.1 提供施工图纸及技术资料；

4.2 提供施工现场及施工所需的水、电、场地等条件；

4.3 按合同约定支付工程进度款；

4.4 对乙方施工过程中的质量、安全、进度进行监督检查；

4.5 协调与工程有关的外部关系。

五、乙方责任及义务

5.1 严格按照施工图纸、技术规范和合同约定的质量标准进行施

工；

5.2 严格按照施工进度计划组织施工，确保工程按期完成；

5.3 严格遵守国家及地方有关施工安全、环保等法律法规；

5.4 按甲方要求提供施工组织设计、施工方案等资料；

3

5.5 配合甲方进行工程验收及移交。

六、工程变更及签证

6.1 工程变更及签证应按照国家及地方相关规定办理；

6.2 工程变更及签证费用按合同约定的方式另行计算。

七、工程进度款支付

7.1 工程进度款支付方式为：按月支付，支付比例为合同价款的

____%；

7.2 工程进度款支付条件为：乙方按照合同约定的质量、安全、进

度完成施工任务。

八、工程验收及移交

8.1 工程验收标准为国家及地方相关规定；

8.2 工程验收合格后，双方办理工程移交手续。

九、违约责任

9.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约

金；

9.2 因乙方原因导致工程延期，乙方应按合同约定向甲方支付逾期

竣工违约金。

十、争议解决

4

10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解

决；

10.2 如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉

讼。

十一、合同生效及其他

11.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；

11.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

11.3 本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有

同等法律效力。

甲方（盖章）：________

乙方（盖章）：________

签订日期：____年__月__日

2024 带目录带附件详细版-工程分包合同范本样本分析及应用指

导

目录

一、合同双方基本信息

二、工程概况

三、合同价款及支付方式

5

四、工程分包范围及内容

五、甲方责任及义务

六、乙方责任及义务

七、工程变更及签证

八、工程进度款支付

九、工程验收及移交

十、违约责任

十一、争议解决

十二、合同生效及其他

附件一：工程量清单

附件二：施工图纸及技术资料

附件三：工程进度计划

合同编号：________

甲方（总包方）：________

乙方（分包方）：________

一、合同双方基本信息

甲方（总包方）：

名称：________

6

地址：________

法定代表人：________

联系方式：________

乙方（分包方）：

名称：________

地址：________

法定代表人：________

联系方式：________

二、工程概况

2.1 工程名称：________

2.2 工程地点：________

2.3 工程内容：________

2.4 工程面积：________

2.5 工程质量标准：________

2.6 工程施工期限：自____年__月__日至____年__月__日。

三、合同价款及支付方式

3.1 本工程合同价款为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟

____佰____拾____元整（小写）：￥________。

7

3.2 合同价款的支付方式如下：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的____%作为

预付款；

（2）进度款：按月支付，支付比例为合同价款的____%；

（3）结算款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。

四、工程分包范围及内容

4.1 乙方分包的工程范围及内容如下：

（1）________；

（2）________；

（3）________；

（4）________。

五、甲方责任及义务

5.1 提供施工图纸及技术资料；

5.2 提供施工现场及施工所需的水、电、场地等条件；

5.3 按合同约定支付工程进度款；

5.4 对乙方施工过程中的质量、安全、进度进行监督检查；

5.5 协调与工程有关的外部关系。

六、乙方责任及义务

8

6.1 严格按照施工图纸、技术规范和合同约定的质量标准进行施

工；

6.2 严格按照施工进度计划组织施工，确保工程按期完成；

6.3 严格遵守国家及地方有关施工安全、环保等法律法规；

6.4 按甲方要求提供施工组织设计、施工方案等资料；

6.5 配合甲方进行工程验收及移交。

七、工程变更及签证

7.1 工程变更及签证应按照国家及地方相关规定办理；

7.2 工程变更及签证费用按合同约定的方式另行计算。

八、工程进度款支付

8.1 工程进度款支付方式为：按月支付，支付比例为合同价款的

____%；

8.2 工程进度款支付条件为：乙方按照合同约定的质量、安全、进

度完成施工任务。

九、工程验收及移交

9.1 工程验收标准为国家及地方相关规定；

9.2 工程验收合格后，双方办理工程移交手续。

十、违约责任

9

10.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违

约金；

10.2 因乙方原因导致工程延期，乙方应按合同约定向甲方支付逾

期竣工违约金。

十一、争议解决

11.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解

决；

11.2 如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉

讼。

十二、合同生效及其他

12.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；

12.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

12.3 本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有

同等法律效力。

甲方（盖章）：________

乙方（盖章）：________

签订日期：____年__月__日

附件一：工程量清单

10

附件二：施工图纸及技术资料

附件三：工程进度计划

附件列表：

1.附件一：工程量清单

2.附件二：施工图纸及技术资料

3.附件三：工程进度计划

法律名词及解释：

1.合同法：《中华人民共和国合同法》是调整平等主体之间商品交

换关系的法律规范的总称，包括合同的订立、履行、变更、解除和终

止等法律规定。

2.建筑法：《中华人民共和国建筑法》是调整建筑活动及其监督管

理关系的法律规范的总称，包括建筑工程的勘察、设计、施工、监

理、质量等方面的法律规定。

3.诉讼：指当事人依法向人民法院请求保护自己合法权益的行为，

包括起诉、应诉、上诉等。

实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：

11

1.工程变更：在施工过程中，可能会出现工程量、设计等方面的变

更。此时，应及时办理工程变更及签证手续，明确变更原因、范围、

费用等，并按照合同约定的方式另行计算费用。

2.工程延期：因乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定向甲

方支付逾期竣工违约金。为避免延期，乙方应加强施工组织管理，确

保工程按期完成。

3.质量问题：乙方应严格按照施工图纸、技术规范和合同约定的质

量标准进行施工。如发生质量问题，乙方应承担修复费用及相应的违

约责任。

4.安全事故：乙方在施工过程中应严格遵守国家及地方有关施工安

全、环保等法律法规。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责

任。

5.合同解除：在合同履行过程中，如双方协商一致，可解除合同。

合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，并支付相应的费

用。

6.争议解决：在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友

好协商解决。如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提

起诉讼。

12

适用场景：

本合同适用于以下场景：

1.建筑工程领域：包括房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工

程等。

2.工程总包与分包关系：适用于工程总包方将部分工程分包给具有

相应资质的分包方进行施工的情况。

3.工程施工阶段：本合同规定了工程施工过程中的各项责任、义务

和权利，适用于工程项目的施工阶段。

4.工程质量、安全、进度管理：本合同对工程质量、安全、进度等

方面进行了详细规定，适用于需要严格控制工程项目质量、安全和进

度的场景。

5.工程款项支付：本合同明确了工程款项的支付方式、支付比例和

支付条件，适用于涉及工程款项支付的场景。