Word 格式、可编辑排版

1

安装建设工程承包协议书（通用12 篇）

安装建设工程承包协议书（通用12 篇）

安装建设工程承包协议书 篇1

合同编号：_________________

工程名称：_________________

工程编号：_________________

发包方：___________________

承包方：___________________

签订时间：_________________

签订地点：_________________

依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》和《建筑工程质

量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双

方协商同意签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称：______________________________________________

二、工程地点：______________________________________________

三、工程项目批准单位________________________________________

批准文号________________。

五、付款方式

1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人

民币 元整，由承包方偿付给发包方万分之__的违约金。如承包方实行措施提前

竣工，每提前一天，由发包方付给承包方万分之__的嘉奖。奖金由发包方收益中

开支或从发包方节省的投资中支付。如发包方确无资金来源，可不实行奖罚条款，

承包方应从全局动身，不因此推迟交工。

3.当事人双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延

方应增付应付而未付款项的利息。

4.施工合同由各级XX 银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是

Word 格式、可编辑排版

2

的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，依据一方当事人的恳求，可以提交

有管辖权的工商行政管理部门仲裁。

第二十三条　工程负责人和工伤事故

1.发包方派__为驻现场负责人，承包方派__为现场施工负责人，共同履行本

合同的各项规定。

2.承包方有责任训练工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工

中发生的伤亡事故和承包方管理不善造成的其他损失，均由承包方负责，承包方

不得因此影响工程进度。

第二十四条　质量保修

1.承包方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付

发包方使用的工程在质量保修期内担当质量保修责任。

2.质量保修工作的实施。承包方应在工程竣工验收之前，与发包方签订质量

保修书，作为本合同附件。

3.质量保修书的主要内容包括：

(1)质量保修项目内容及范围。

(2)质量保修期。

(3)质量保修责任。

(4)质量保修金的支付方法。

(5)工程竣工验收合格并结清工程余款后，承包方向发包方办理移交手续，

并填写工程保修单。

4.在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：

(1)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年

限;

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为_年;

(3)供热与供冷系统，为2 个采暖期、供冷期;

(4)电气管线、给排水管道、设备安装为_年;

(5)装修工程为_年。

5.其他项目的保修期限由建设单位和施工单位商定。保修期从工程竣工验收

合格之日起计算。

Word 格式、可编辑排版

3

第二十五条　争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事

人协商解决;协商或调解不成的，按下列第__种方式解决：

1.提交__仲裁委员会仲裁;

2.依法向__人民法院起诉。

第二十六条　违约责任承包方的违约责任：

1.因承包方的缘由致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，

承包方应当担当损害赔偿责任。

2.因施工人的缘由致使建设工程质量不符合商定的，发包方有权要求施工人

在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期

交付的，施工人应当担当违约责任。发包方的违约责任：

1.因发包方变更方案，供应的资料不精确 ，或者未根据期限供应

必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包

方应当根据勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

2.工程未阅历收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问

题，由发包方担当责任。

3.因施工人的缘由致使建设工程质量不符合商定的，发包方有权要求施工人

在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期

交付的，施工人应当担当违约责任。

4.因发包方的缘由致使工程中途停建、缓建的，发包方应当实行措施弥补或

者削减损失，赔偿承包方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和

构件积压等损失和实际费用。

5.承包方验收知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

6.不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日

万分之__偿付承包方赔偿金。

第二十七条　转让与分包

1.转让：发包方可以与总承包方订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、

设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包方不得将应当由一个承包

方完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包方。总承包方或者勘察、设计、

施工承包方经发包方同意，可以将自己承包的部分工作交由

Word 格式、可编辑排版

4

第三人完成。

第三人就其完成的工作成果与总承包方或者勘察、设计、施工承包方向发包

方担当连带责任。承包方不得将其承包的全部建设工程转包给

第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给

第三人。禁止承包方将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单

位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必需由承包方自行完成。

2.分包：

(1)本合同工程的主体工程不得分包。

(2)若部分分项工程确需分包时，须取得发包方同意。承包方应将分包合同

副本提交发包方备案。

(3)承包方对本合同所担当的全部责任和义务，不受分包的影响。监理工程

师有权对分包的施工质量、施工平安和施工进度进行监督。分包人的任何违约与

疏忽，均视为承包方的违约与疏忽。

第二十八条　不行抗力

1.不行抗力包括因战斗、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责

任造成的爆炸、火灾，以及条款商定的风雨、雪、洪、地震等自然灾难。

2.不行抗力大事发生后，承包方应马上知工程师，产大力所能及的条件下快

速实行措施，尽力削减损失，发包方应帮助承包方实行措施。不行抗力大事结束

后48 小时内承包方向工程师报受害状况和损失状况，及估计清理和修复的费用。

3.不行抗大事持续发生，承包方应每隔7 天向工程师报告一次受害状况。不

行抗力大事结束后14 天内，承包方向工程师提交清理和修复费用的正式报告及

有关资料。

4.因不行抗力大事导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别担当：

(1)工程本身的损害，因工程损害导致

第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的

设备的损害，由发包方担当。

(2)发包方承包方人员伤亡由其所在单位负责，并担当相应费用。

(3)承包方机械设备损坏及停工损失，由承包方担当。

(4)停工期间，承包方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫

Word 格式、可编辑排版

5

人员的费用由发包方担当。

(5)工程所需清理、修复费用，由发包方担当。

(6)延误的工期相应顺延。

5.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应

责任。

第二十九条　工程风险

1.发包方的风险

(1)发包方负责的工程设计不当造成的损失和损坏。

(2)由于发包方责任造成工程设备的损失和损坏。

(3)发包方和承包方均不能预见、不能避开并不能克服的自然灾难造成的损

失和损坏，但承包方拖延履行合同后发生的除外。

(4)战斗、动乱等社会因素造成的损失和损坏，但承包方拖延履行合同后发

生的除外。

(5)其他由于发包方缘由造成的损失和损坏。

2.承包方的风险

(1)由于承包方对工程(包括材料和工程设备)照管不周造成的损失和损坏。

(2)由于承包方的施工组织措施失误造成的损失和损坏。

(3)其他由于承包方缘由造砀损失和损坏。

3.风险责任的转移：工程过完工验收并移交给发包方后，原由承包方按上述

第2 款规定担当的风险责任同时转移给发包方(在保修期发生的在保修期前因承

包方缘由造成损失和损坏除外)。

4.风险责任的转移：工程过完工验收并移交给发包方后，承包方按上述第2

款规定担当的风险责任同时转移给发包方(在保修期发生的在保修期前因承包方

缘由造成的损失和损坏除外)。

5.不行抗力解除合同：合同签订后发生第1 款

(3)和

(4)项的风险造成工程的巨大损失和严峻损坏，使双方任何一方无法连续履

行合同时，经双方协商后可解除合同。解除合同后的付款由双方协商处理。

第三十条　保险

Word 格式、可编辑排版

6

1.工程开工前，发包方为建设工程和施工场内的自有人员及

第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

2.运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包方办理保险，并支

付保险费用。

3.发包方可以将有关保险事项托付承包方办理，费用由发包方担当。

4.承包方必需为人事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自

有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

5.保险事故发生时，发包方承包方有责任尽力实行必要的措施，防止或者削

减损失。

6.详细投保内容和相关责任，发包方承包方在条款中商定。

第三十一条　担保

1.发包方承包方为了全面履行合同，应相互供应以下担保：

(1)发包方向承包方供应履约担保，按合同商定支付工程价款及履行合同商

定的其他义务。

(2)承包方向发包方供应履约担保，按合同商定履行自己的各项义务。

2.一方违约后，另一方可要求供应担保的

第三人担当相应责任。

3.供应担保的内容、方式和相关责任，发包方承包方除在条款中商定外，被

担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

第三十二条　专利技术、特别工艺和合理化建议

1.发包方要求采纳专利技术和特别工艺，须负责办理相应的申报、审批手续。

担当申报、试验等费用。承包方按发包方要求使用，并负责试验等有关工作。承

包方提出访用专利技术和特别工艺，报发包方代表批准后按以上商定办理。

2.承包方提出合理化建议涉及到对图纸、设计和施工组织设计的理解及对原

定材料、设备的换用，必需经发包方代表批准。

3.以上发生的费用和获得的收益，双方按协议分摊或分别。

第三十三条　文物和地下障碍物

1.在施工中发觉古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质讨论等

价值的物品时，承包方应马上爱护好现场并于4 小时内以书面形式知工程师，工

Word 格式、可编辑排版

7

程师应于收到书面知后24 小时内报告当地文物管理部门，发包方承包方按文物

管理部门的要求实行妥当爱护措施。发包方担当由此发生的费用，顺延延误的工

期。如发觉后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法担当相应责任。

2.施工中了现影响施工的地下障碍物时，承包方应于8 小时内以书面形式知

工程师，同时提出处置方案，工程师收处处置方案后24 小时内予以认可或提出

修正方案。发包方担当由此发生的费用，顺延延误的工期。

3.所发觉的地下障碍物有归属单位时，发包方应报请有关部门协同处置。

第三十四条　合同解除

1.发包方承包方协商全都，可以解除合同。

2.停止施工超过__天，发包方仍不支付工程款(进度款)，承包方有权解除合

同。

3.承包方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别

转包给他人，发包方有权解除合同。

4.有下列情形之一的，发包方承包方可以解除合同：

(1)因不行抗力致使合同无法履行。

(2)因一方违约(包括因发包方缘由造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

5.一方依据2、3、4 款商定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除

合同的知，并在发出知前7 天告知对方，知到达对方时合同解除。对解除合同有

争议的，按本合同

第五十五条关于争议的商定处理。

6.合同解除后，承包方应妥当做好已完工程和已购材料.设备的爱护和移交

工作，按发包方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包方应为承包方撤

出供应必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同商定支付已完工程价款。已

经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退

货、解除订货合同发生的费用，由发包方担当，因未准时退货造成的损失由责任

方担当。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

7.合同解除后，不影响双方在合同中商定的结算和清理条款的效力。

第三十五条　附则

1.本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规

Word 格式、可编辑排版

8

定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同

抵触。

2.本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同

之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

(1)预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送

市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商

行政管理局进行鉴证。

(2)在本合同签订之前，双方签订的施工预备合同(工程协议书)，可做为本

合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部

分，具有合同的效力。

(3)招标工程，按《__市建设工程招标、投标暂行方法》签订合同。

(4)双方商定的其他事项：__

第三十六条　合同生效与终止

1.双方在协议书中商定合同生效方式。

2.发包方承包方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包

方交付竣工工程后，本合同即告终止。

3.合同的权利义务终止后，发包方承包方应当遵循诚恳信用原则，履行知、

帮助、保密等义务。

第三十七条　合同份数

1.本合同正本两份，具有同等效力，由发包方承包方分别保存一份。

2.本合同副本份数，由双方依据需要在条款内商定。

第三十八条　补充条款双方依据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经

协商全都后，可对本合同内容详细化、补充或修改，在条款内商定。发包方(盖

章)：__　　　　　　　承包方(盖章)：__法定代表人(签字)：__　　　　　法

定代表人(签字)：__托付代理人(签字)：__　　　　　托付代理人(签字)：_年

____月____日　　　　　　　　_年____月____日签订地点：__　　　　　　　　　　

签订地点：__

返

安装建设工程承包协议书 篇11

Word 格式、可编辑排版

9

发包方(甲方)： 承包方(乙方)：

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它

有关法律法规，遵循公平自愿、公正诚信的原则，就本工程的施工承包事项协商

全都，订立本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程描述：

第二条 工程承包范围

依据甲方供应的施工图要求进行材料选购、甲方招标文件规定的施工内容。

第三条 工程工期及工期延误

1、本工程项目的开工日期以甲方通知的为准，现场施工合同总工期为 天。

2、因下列情形造成的工期延误，经监理方及项目鉴证后，工期相应顺延。

(1)不属于安装工程范围内的重大设计变更，造成无法施工而影响进度的;

(2)非承包人缘由停水、停电造成直接经济损失成停工累计超过8 小时的，

每8 人小时顺延工期一日。由乙方书面申请，工程监理和甲方现场代表当天确认

有效;

(3)天气变化、不行抗力及其它非乙方缘由造成的延误;

3、如因乙方缘由工期延误一天罚款两仟元，从工程款中扣除。

第四条 工程造价

1、本工程按三级三类工程报价、取费(含税价)，工程总造价为人民币(大

写)： 元，(小写)： 元。工程完工结算送审计部门审核，工程总额按实际施工内

容及现场签订图纸变更造价报审计部门据实审核，审核后按据实结算结果执行。

2、工程建设期间和竣工验收后工程量单价不另作调整，一切市场风险由乙

方担当。

3、乙方不得因自身预算漏项缘由让甲方增加造价，其漏项损失由乙方自行

担当。

第五条 付款方式

1、合同签定后，人员、设备进场施工按合同价付款30%。

Word 格式、可编辑排版

10

2、工程完工后按合同价再付款40%，审计结束付至工程总造价的95%，余款

5%为质保金，质保期为壹年，保持期满无质量问题后7 天内付清。

3、乙方在分次结算时须开具合法的税务发票。

第六条 工程质量标准及竣工验收

1、乙方全部钢构件材料、规格、质量均应达到建筑设计施工图要求，全部

进场施工的材料均应由监理单位负责签收。如有需要监理单位见证及第三方检测

单位(具有建筑工程专业检测资格)检测合格后方能进场使用的材料，未达到检测

标准及设计要求和报价单规定的材料明细要求的材料不准进场施工。

2、乙方在单项工程竣工前5 天且已具备验收条件时以书面通知甲方验收，

如甲方不能按时参与验收，须提前通知乙方另立验收日期。甲方在另立的验收日

期内仍未未按商定组织验收或验收后不按商定给乙方出具书面验收结论的，视为

工程通过工程验收。

3、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方的，在移交时双方应输中间

验收手续，作为该单位工程竣工验收之依据。

4、在验收过程中，假如工程质量不符合验收标准，乙方应根据验收组织的

书面整改意见并依照相关技术文件或技术规范限期进行整改。同时，乙方应自行

担当因自身缘由造成的整改费用。

5、工程竣工验收合格后，从验收合格之日起3 天内乙方向甲方移交工程。

如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方担当。

6、工程竣工验收，以国家颁发的施工验收规范的质量检验标准为依据，应

符合并达到国家颁发有关工程质量验收的规范标准及设计图纸要求。在进行竣工

验收时，乙方应在验收前7 天向甲方供应以下文件：

(1)供应完整合格的工程竣工资料，并符合《建筑工程文件归档整理规范》

要求。

(2)施工单位应依据施工内容绘制的竣工图。

第七条 双方责任

一、甲方责任

1、依据合同商定支付工程款，以保证合同顺当实施。

2、在施工过程中组织协调乙方与其它单位的工作协作关系，为乙方供应良

Word 格式、可编辑排版

11

好的施工环境。

3、甲方现场代表：

二、乙方责任

1、乙方应做到文明施工，平安施工，科学管理，听从甲方现场协调工作，

接受监理单位以及相关部门的质量监督和管理。

2、严格根据建筑施工图要求组织材料、细心施工，合理支配确保工程质量

和施工进度。

3、严格遵守平安操作规程及劳动爱护等有关规定，严格遵守治安条例，做

到文明施工、平安施工、防火防盗。在施工中发生的平安事故和乙方管理不善造

成的其它损失，均由乙方负责。乙方不得因此影响工程进度。

4、乙方不得将工程转包给第三方施工。

5、乙方现场代表：

第八条 工程变更

1、甲方需对原工程设计进行变更的，应提前7 天以书面形式向乙方发出通

知。

2、乙方可以依据合理性原则向甲方提出设计变更要求，该变更要求经甲方

或监理代表同意后实施，工期予以调整。

3、乙方在工程变更确定后7 日内，提出变更工程价款的报告，甲方或监理

代表在收到变更工程价款报告后3 日内予以答复，逾期则视为认可并同意以此作

为结算工程款的依据。

第九条 工程质量保修

1、本工程质量保修按国家规定执行，自工程验收合格之日起计算。

2、属于保修范围内的施工项目，乙方应当在接到甲方通知之日起3 天内派

人保修。如乙方未按商定派人保修，甲方可以托付他人修理，所发生的费用根据

公正、合理的原则进行结算，所发生的费用将从乙方的质保金中扣除。

第十条 违约责任和仲裁

1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一天，乙方按日偿付

给甲方工程造价的0.5%作为逾期违约金。

2、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率

Word 格式、可编辑排版

12

偿付乙方逾期付款违约金。

3、乙方应对本工程的工程施工质量、施工平安、施工进度进行管理，如未

达到招标文件承诺要求，将追究乙方责任。

4、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应准时协商，协调不成

时，任何一方均可向建筑物所在地城乡建设委员会申请仲裁或甲方所在地人民法

院提起诉讼。

第十一条 其它

1、甲乙双方按合同履行的需要，送交对方的文件、图表、函件、通知、指

令等资料，对方代表均应予以签收

2、甲方的招标文件、乙方的投标文件作为合同附件，与本合同具有同等法

律效力。本合同商定内容以本合同为准，未商定内容以甲方招标文件为准。

3、本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份，经双方代表签字并盖章后生效，

保修期满后自行终止。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

安装建设工程承包协议书 篇12

(甲方)发包人：

(乙方)承包人：

法定代表人：

(甲方)托付(乙方)承包人建筑1#厂房建筑工程，经双方协商签订合同，合

同依据如下：

1.1 依《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察

设计市场管理规定》去执行。

1.2 国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。

1.3 建筑建设工程，设计院设计建筑施工图批准文件去执行。

2.1 本合同建筑项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程

费用表见下表：全部报价以设计院设计施工图纸要求标准去建筑、施工，1#厂房

报价如下表格：

Word 格式、可编辑排版

13

2.2 乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方

使用，乙方5%的保修金。

2.3 乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。

若甲方缘由不能如期完成或合同建设中途无法连续施工，经双方协商解决。

2.4 若乙方无法连续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权打算收回乙方

已盖好或尚未建设完成的工地现场。

2.5 乙方若停工十日以上，未能连续依合同建筑，甲方可书面通知乙方后，

自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，连续完成乙方未完成的建筑工作，

甲方不担当乙方所投放施工的建筑费用。

(乙方不行用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)

3.1 本合同建筑费，估算为人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付

款给乙方。

付款支付如附件一。

4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料

及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反

国家有关标准进行建筑。

4.2(甲方)发包人变更托付建筑项目、规定、条件或因提交的资料错误，或

所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充

协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗

工作量向(乙方)承包人增付建筑费用。

4.3 在未签订合同签(甲方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所

作的各项估量，报价应按收费标准相应支付建筑费用。

4.4(乙方)承包人应爱护(甲方)发包人的学问产权，设计方案、文件、资料

图纸、数据、计算软件和专利设计。

未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不行向第三人转让或用于好本合同外

的项目。

5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施

工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料

和辅料并保证施工品质。

Word 格式、可编辑排版

14

5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为年。

6.1 在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应

依据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。

6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人

支付建筑工程费。

逾期支付每周应担当支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30 天时，(乙方)

承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。

6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件消失的遗漏或错误应马上和设计院沟通

修改和补充。

由于(甲方)图纸资料及文件消失的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙

方)承包人除书面通知甲方，并负责实行补救措施外，不担当任何责任。

6.4 合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%

总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。

7.1 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、

型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。

7.2 由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应准时协商解决。

7.3 本合同发生争吵时，双方当事人应准时协商解决，也可以由当地行政主

管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。

双方当事人未在合同中商定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向

人民法院起诉。

7.4 本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。

7.5 本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证

金后生效。

7.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电

报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日