银行幕墙安装施工协议

合同编号：__________

甲方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于：

甲方为银行幕墙的业主，拥有该银行幕墙的所有权和使用权益；

乙方为具备幕墙安装资质的专业施工单位，愿意承担银行幕墙的

安装工作。

双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：银行幕墙安装工程

1.2 工程地点：__________

1.3 工程规模：__________

1.4 工程预算：__________

二、施工内容与要求

2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行

施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。

2.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如有延误，应承担相应的

违约责任。

2.3 乙方应保证施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。

三、合同价格与支付

3.1 本协议约定的合同价格为人民币（大写）：__________元整

（小写）：__________元。

3.2 甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。

3.3 乙方完成施工并经验收合格后，甲方应支付剩余的合同价款

。

四、工期

4.1 双方同意本工程的工期为______天。

4.2 乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

五、质量保证

5.1 乙方应按照相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质

量。

5.2 乙方应承担工程质量的保修责任，保修期自工程验收合格之

日起计算，保修期为______年。

六、违约责任

6.1 乙方如未能按照约定工期完成施工，应按照逾期付款金额的

______%向甲方支付违约金。

6.2 乙方如未能保证工程质量，应承担相应的维修、更换等费用

。

七、争议解决

本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成

的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他约定

8.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________

法定代表人（或授权代表）：__________ 法定代表人（或授

权代表）：__________

联系电话：__________ 联系电话：__________

签订日期：______年______月______日

一、附件列表：

1. 银行幕墙安装施工图纸

2. 施工方案和技术要求说明

3. 施工安全规范和标准

4. 工程质量保修条款

5. 付款进度计划和付款凭证

6. 工程验收标准和程序

7. 施工进度报告和变更申请

二、违约行为及认定：

1. 乙方未按照约定工期完成施工，视为违约。

2. 乙方施工质量不符合约定或相关标准，视为违约。

3. 乙方未按照约定支付合同价款，视为违约。

4. 甲方未按照约定提供施工条件或所需资料，视为违约。

5. 甲方未按照约定支付合同价款，视为违约。

三、法律名词及解释：

1. 甲方：指银行幕墙的业主，拥有该银行幕墙的所有权和使用权

益。

2. 乙方：指具备幕墙安装资质的专业施工单位，愿意承担银行幕

墙的安装工作。

3. 合同价款：指双方约定的银行幕墙安装工程的总价。

4. 工期：指双方约定的完成银行幕墙安装工程的时间。

5. 违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1. 施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，并

采取措施加快进度。

2. 施工质量问题：乙方应立即进行整改，直至符合约定的质量标

准。

3. 付款争议：双方应根据付款进度计划和付款凭证进行核实，协

商解决争议。

4. 施工条件不足：甲方应积极配合乙方，提供必要的施工条件和

支持。

5. 法律法规变化：双方应遵循新的法律法规，根据变化情况调整

合同内容。

五、所有应用场景：

1. 适用于银行幕墙安装工程项目的施工合作协议。

2. 适用于具备幕墙安装资质的专业施工单位与银行幕墙业主之间

的合同。

3. 适用于规范银行幕墙安装工程的施工流程、质量标准和付款进

度。

4. 适用于明确双方在银行幕墙安装工程中的权利和义务。

5. 适用于解决银行幕墙安装工程施工过程中可能出现的违约行为

和相关问题。