Word 格式、可编辑排版

1

建筑工程施工合同（通用14 篇）

建筑工程施工合同（通用14 篇）

建筑工程施工合同 篇1

甲方：_____________________

乙方：_____________________

经甲乙商定达成以下协议：

第一条工程概况

1.1 工程名称：____________________

1.2 工程地点：____________________

1.3 发包方式：甲方供应施工材料，乙方包工。

1.4 承包金额：每平米__________元,实际完成正投影面积，包括垂直运料、

垃圾清运等。

1.5 工期：按项目部制定工程进度方案执行。

1.6 工程质量标准：优良。

第二条甲方负责事项

2.1 协调各施工专业施工。

2.2 按时，保质，保量供应施工材料。

2.3 开工前3 天，向乙方供应确认的施工图纸或做法说明1 份，并向乙方进

行现场技术交底，供应施工所需的用水，用电。

项目质检员对工程质量，平安，进度进行监督检查。第三条乙方负责事项

3.1 指派代表乙方履行合同，按合同商定及甲方要求组织施工，保质，保量，

按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。

3.2 严格执行施工规范，平安操作规程，防火平安规定，环境爱护规定，严

格根据图纸说明进行施工，参与竣工验收。

第四条工程款支付方式

本合同生效后，乙方上报工作量的时间为每月月底，按实际完成工作量的

_____%支付，支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行，支付时间为次月

Word 格式、可编辑排版

2

_____日-_____日，工程完工付到实际完成工作量的_____%，_____%尾款竣工结

算后一次付清。

第五条关于平安文明施工的规定

5.1 乙方应按图纸施工，并严格遵守《建筑安装工人平安操作规定》及其他

相关法规和规范的规定，违反操作规程导致发生平安事故，乙方应自己担当责任

和由此引发的一切经济损失，甲方协调处理。

5.2 甲方项目人员对施工现场的平安进行监督检查，乙方必需接受并协作检

查。

5.3 乙方要指定一名平安管理人员，负责施工现场的一切平安工作，并对施

工人员进行平安文明施工训练。

5.4 乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。

5.5 甲乙双方应把防火工作作为平安管理的重中之重切实抓好。乙方动用明

火，安装电器及使用易燃，易爆物品，必需事前告知甲方管理人员，动火时做到

一人动火一人监护。

5.6 施工现场必需随时清理，因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位

置，每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后，方可离开现场。

5.7 乙方在施工期间严禁抛，冒，滴，洒。在清理垃圾时不能有扬尘。如有

违反，由乙方担当经济惩罚及一切后果。

5.8 乙方在施工期间应尽可能降低噪音对周边的影响。如有违规，由乙方担

当经济惩罚及一切后果。

第六条违约责任

因一方违约给另一方造成经济损失，由违约方担当。合同无法连续旅行时，

合同终止并追究责任。

第七条争议或纠纷处理

7.1 本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方

可协商解决，或有请有关部门进行调整。

7.2 当事人不愿通过协商，协调解决或协商，调解不成时，可提请仲裁机构

仲裁，也可向人民法院起诉。

第八条附则

Word 格式、可编辑排版

3

本合同一式两份，双方各执一份。

甲方：_______________乙方：_______________

托付代理人：_______________托付代理人：_______________

单位地址：_______________单位地址：_______________

电话：_______________电话：____________________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

建筑工程施工合同 篇2

发包人　　

3、 发生下列状况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：　　

（1） 由于甲方通知的设计变更引起的增加削减工作内容；　　

（2） 应甲方要求单项设计变更增减费用在20 元（不含20 元）以上；　　

（3） 不行抗力；　　发生以上状况时，乙方应在3 个工作日内，准时将调

整的缘由、金额以书面的形式（附有具体估算和甲方的指示）报送甲方，甲方应

在收到报告后5 个工作日内赐予答复。　　

（4）除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其

他费用（如税金）均已包括在本合同造价内。　　第五条 双方责任　　甲方责

任：　　

1、负责供应施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。　　

2、负责供应一间带门、锁的房间用于乙方库房。　　

3、开工前向乙方进行现场状况交底，供应施工场地的有关状况，以便乙方

进行施工工作。　　

4、负责协调、处理现场有关生产进度、技术质量、平安文明施工、检查验

收和审核工程款支付事宜。　　

5、审核乙方报送的施工组织设计和工程进度方案，组织工程竣工验收。　　

6、负责现场的协调管理，定期召开生产协调会。　　

7、负责甲方验收移交后的成品爱护。　　乙方责任：　　

1、编制切实可行的施工组织设计、工程进度方案和材料设备进场方案，书

面报甲方审核确认后严格执行。　　

2、指派经甲方资格审查合格的现场项目负责人，依据合同规定处理现场有

Word 格式、可编辑排版

4

关事宜，项目负责人或其授权代表必需参与甲方召开的生产协调会，并代表乙方

做出打算。　　

3、工程未阅历收、交付业主使用之前，做好成品爱护工作。　　

4、自全部工程竣工验收合格之日起，乙方按国家及行业有关规定以及合同

要求对本工程负责保修和质量保证，如发生任何质量问题，由乙方全权负责。　　

5、乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、财产损害和经济

损失须担当全部责任。　　

6、不得损坏其他单位的施工内容，如有损坏乙方负责赔偿

建筑工程施工合同 篇13

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

一、工程名称： 地点：

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、 付款方式

六、总工期要求 个工作日。

七、甲方责任

1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一公平开工条件。

2.甲方应按合同付款方式准时支付乙方工程款，若甲方不按合同商定支付工

程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方担当已完工程损失和乙方全

部经济损失。

八、乙方责任

1.乙方应根据合同商定工期内施工完毕，并符合验收要求。

2.因乙方缘由造成工程质量问题和工期延误，由乙方担当责任：质量问题由

乙方修理解决至合格，延误期每日罚款 元。

九、工程质量、平安及保修

1.乙方应根据图纸细心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责。甲方不担当任何责任。

Word 格式、可编辑排版

5

3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决方法

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向商定的仲裁委员会申请仲裁; 第

二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

代表: 代表：

年 月 日

建筑工程施工合同 篇14

合 同 书　　发包方：　　承包方：　　为了顺当地保质、保量地完成施工

任务，本着公平、自愿、互惠、互利的原则，依据《建设法》《民法典》等相关

法律、法规，经双方共同协商，达成如下协议：　　

一、工程内容：鸡舍搭建。　　

二、工程承包方式：实行包人工、材料、机械设备和工用具、包平安文明施

工。　　

三、质量要求：　　基础预埋铁件，由乙方负责；立柱用直径100，壁厚

1.5，圆管； 檩条长4 米，最小头不小于60;顶板用30 的隔热板，0.37 的彩钢

单瓦。墙板用50 隔热夹心板，窗子用铝合金玻璃窗。　　

四、工程承包单价：185 元㎡，以滴水面积收方准。　　

五、付款方式：屋架搭建完工后付工程总造价的50%，即万元；总工程完工

后付清全部工程款项。　　

六、本协议一式两份，甲乙双方执一份，协议经双方代表签字后生效，具有

同等的法律效力。 未尽事宜双方协商解决。　　甲方：　　乙方：___日