机电工程施工协议书通用7篇

Word 格式、可编辑排版

1

机电工程施工协议书〔通用7 篇〕

机电工程施工协议书〔通用7 篇〕

机电工程施工协议书 篇1

机电工程施工协议书

合同编号：

工程建立工程 施工合同

工程名称：

发 包 人：

承 包 人：

签订时间：

签订地点：

第一节 合同协议书

发包人(全称)：承包人(全称)：根据?中华人民共和国招标投标法?、?中华

人民共和国民法典?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律规定，遵循公平、

自愿、公正和诚恳信誉的原那么，双方就

一、工程概况

1. 工程名称： (工程名称标段。

2. 工程地点：

3. 工程立项批准文号：

4. 资金来源：

5. 工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程工程一览表(附件1)

6. 工程承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求〞。

二、合同工期

方案开工日期：年 月 日。

方案开工日期：年 月 日。

Word 格式、可编辑排版

2

工期总日历天数 天。工期总日历天数与根据前述方案开开工日期计算的工

期天数不全都的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合： 标准。 施工平安文明标准化： 。

四、合同形式

本合同采纳单价合同形式。

五、签约合同价

人民币(大写)：(￥： 元); 其中：

(1)平安文明施工费：

人民币(大写)：(￥： 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)：(￥： 元);

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)：(￥： 元);

(4)暂列金额：

人民币(大写)：(￥： 元);

六、承包人工程经理及其主要管理人员：

工程经理姓名： 职称

：身份证号：建筑师执业资格等级及执业证号：建筑师注册证号：平安消费

考核证号(B 类)： 技术负责人姓名：职称：身份证号：土建施工员姓名：职称：

身份证号： 安装施工员姓名：职称： 身份证号： 质量员姓名： 职称： 身份证

号： 平安员姓名： 职称： 身份证号： 平安消费考核证号(C 类)：材料员姓名：

职称： 身份证号： 试验员姓名： 职称： 身份证号： 造价员姓名： 职称： 身

份证号： ……

附：企业为派遣人员缴纳养老保险的名册

七、合同文件构成

本协议书与以下文件一起构成合同文件：

1、中标通知书;

2、投标函及投标函附录;

Word 格式、可编辑排版

3

3、专用合同条款;

4、通用合同条款;

5、技术标准和要求;

6、图纸;

7、已标价工程量清单;

8、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成局

部。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当

事人签字或盖章，以非法人分公司名义签订的合同无效。

八、承诺

1、发包人承诺根据法律规定履行工程审批手续、筹集工程建立资金并根据

合同商定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺根据法律规定及合同商定组织完成工程施工，确保工程质量

和平安，不进展转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修

理责任。

3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同本质性内容

相背离的协议。

甲方(业主)：(签章)乙方：(签章)

签约地址：　　　 签约日期：

机电工程施工协议书 篇2

机电工程施工协议书

发包方(以下称甲方)：_________________________

承包方(以下称乙方)：_________________________

根据?中华人民共和国民法典?和?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律、

行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条、工程工程

一、工程名称：_____安装工程

Word 格式、可编辑排版

4

二、工程地点：_____

三、承包方式：包工、包机械、包平安

第二条、工程期限

合同工期总日历天数_____天

第三条、工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算，经双方商定，光伏板安装工程按每组_____

元/组(一组_____块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进展费用

的核定。

3、工程量确实认，全部工程量需双方到现场进展核对，到达标准的按单价

_____安装组数进展费用结算。

4、费用支付，施工完毕后，甲方_____日内支付相关工程费用.

第四条、甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必需到达组与组之间高差不大于_____cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个程度面上。

4、乙方需每天对自己成员进展平安检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进展保护，如现场发生破损，乙方需无条、件

进展修理。

第五条、平安施工

乙方必需留意平安事项，保证安装前对其相关人员进展平安训练。由于乙方

平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。

第六条、奖惩责任

1、如_____月_____日前安装到达_____光伏板安装，那么按_____元标准进

展结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的_____%向守约

方支付违约金。

第七条、纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向

甲方所在地人民法院提起诉讼。

Word 格式、可编辑排版

5

第八条、附那么

本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，自双方代表签字。

甲方：______________________乙方：______________________

代表人：___________________代表人：_____________________

：______________________ ：______________________

日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

机电工程施工协议书 篇3

建立机电工程施工协议书

甲方： 乙方：

地址： 地址：

： ：

： ：

法定代表人(托付代理人)：

法定代表人(托付代理人)：

开户行： 开户行：

账户： 账户：

甲乙双方为携手合作，促进进展，满意利益，明确责任，根据中华人民共和

国有关法律之相关规定，本着诚恳信誉，互惠互利原那么，结合双方实际，协商

全都，特签订本合同，以求共同遵守：

第一条 工程名称 (指分包局部之间工程名称)

第二条 工程地点 。

第三条 工程范围 。

第四条 质量标准 可按照工程施工详图、施工说明书及?安装工程施工验收技

术标准?列出)。

第五条 承包人 (如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供给之

材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注

明)。

第六条 工程总价 本工程包价计人民币 元整。

第七条 工程包价 本工程包价计人民币 元整(本工程全部总造价减去发包人

Word 格式、可编辑排版

6

及总承包人供给材料总值)。

第八条 付款方法

第九条 工程期限 按本合同第三条的工程范围自 年 月 日开工至 年 月 日止

全部完工。

第十条 中间开工 本工程范围内的 工程，自 年 月 日开工于 年 月 日完成交

工。 第十一条 双方联络制度及协作方法 。

第十二条 关于工程保密方法 。

第十三条 违约责任 。

第十四条 特别条款 。

第十五条 合同有效期限，本合同自双方签字盖章后马上生效，在全部工程

开工，办理交工验收款项结清后失效。

第十六条 合同份数 本合同正式两份，双方各执一份，副本 份，总承包人收

执 份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执 份。

第十七条 合同附件

总承包人： 负责人： 地址： ：

分 包 方： 负责人： 地址： ： 年 月 日订立

附表1： 工程工程一览表 工程预算号 工程名称 单位 工程数量 预算(概算)

价值 预定工期 开工 开工

备注

附表2： 总承包人(发包人)负责供给材料表 品种 规格 单位 数量 交货时间

交货地点 备注

机电工程施工协议书 篇4

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据?中华人民共和国民法典?、?中华人民共和国建筑法?、?建筑工程质量

管理条例?及其他相关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚信原那么，甲方

愿把本工程发包给乙方，为明确双方权利和义务，经双方协商全都，订立本合同，

共同遵守。

一、场地位置：。

Word 格式、可编辑排版

7

二、工作内容：xx 工程零星工程。

三、工程范围：

xx 工程场地前期铺路垫砖渣、场外借土回填、临时排污雨水管井、清理泥

浆池、基坑滑移抢险加固、6#、7#、售楼部土方场内倒土后挖转平整、临时售楼

部根底、化粪池及四周场地回填压实、临时彩板房根底地坪施工及搭建、零星借

工、机械作业等零星工作内容。

四、工程质量要求和验收标准

1、工程质量要求：必需到达合格工程标准。

2、工程质量掌握：全部工程必需到达相应的技术要求。工程质量达不到要

求应予以返工，直到到达要求。假设由此而造成工程逾期的，由乙方负责。为到

达前述目的，甲方有权制定质量掌握奖罚措施，乙方必需遵照执行。

3、工程质量验收标准执行现行国家质量验收标准及地方行政管理部门制定

的标准文件。

五、合同价款

1、本工程采纳固定综合单价合同，本综合单价包括完本钱工程所需的一切

本钱费用、利润、风险及税金等，任何状况综合单价不再调整 。

2、本合同固定综合单价如下表：和零星工程综合单价表

六、付款及结算

1、工程款支付

1.1 本工程采纳分期结算付款方式，每两个月支付一次，双方结算核对后10

日内付款至当期工程结算总价的80%，剩余20%工程款待合同执行完毕后一次付

清(无息)。

1.2 乙方供给银行帐号和工程所在地税务机关认可的正规发票，甲方将相应

工程款付清。

2、工程结算

2.1 结算工程量以现场签证为准，工程结算款=各单项综合单价*各单项签证

工程量;

2.2 工程开工验收合格后10 日内，乙方报送完好开工资料，甲方在接到乙

方报送合格的开工结算资料后10 日同乙方核对完毕(乙方乐观协作的状况下，如

Word 格式、可编辑排版

8

乙方14 日内不予甲方进展结算，以甲方单方计算为准)。

七、工期要求

本工程从20xx 年5 月1 日开头间续施工，20xx 年12 月31 日截止，详细各

单项工程开工时间按甲方工程部通知为准。

施工挨次及分部位等的详细要求详见甲方工程部书面通知，乙方在接到甲方

工程部通知后必需根据通知要求内容准时间内组织施工，如达不到甲方工程部要

求，每拖延一天，支付违约金20__元，拖延超过3 天以上(含第3 天)，担当每

天5000 元的违约金，且甲方有权解除合同。因不行抗力、甲方缘由造成的工期

拖延，经甲方确认后，工期予以顺延。

八、责任和义务

1、甲方责任：

1.1 按合同要求明确零星工程的范围、施工内容及相应的技术标准。

1.2 甲方负责监视乙方施工质量和平安文明施工。

1.3 工程完毕后，按合同规定的付款方式准时付款。

2、乙方责任：

2.1 根据设计要求、标准规定及现场实际状况编写施工方案并组织施工，确

保工程质量。假设由于乙方的不标准操作等造成质量问题发生返工而引起的工期

延误的经济损失由乙方全部担当。

2.2 施工过程中，照实填写原始记录，根据工序完善相关资料，工程完毕后

向甲方供给全部完好的开工资料。

2.3 乙方对本工程的地理位置、交通条件、周边自然环境、政府部门和村民

等外部关系充分理解，本工程总价不因任何缘由的变化而调整。

2.4 乙方负责协调周边关系，因周边阻挠引起的工程不能正常进展或遭到损

坏，由此造成的费用增加和责任，由乙方自行担当。

2.5 乙方在施工过程中的法律等其他纠纷由乙方自行负责，假设给甲方带来

法律纠纷和其他损失，甲方将从乙方工程款中扣除，来弥补甲方的损失。

2.6 乙方施工期间，确保外界不向厂区内倾倒建筑和生活垃圾、排放污水;

当工程交付时，乙方应当从施工现场去除并运出乙方的设备、材料、垃圾和各种

临建立施，保持工程现场的清洁;否那么，甲方有权托付第三人清理，发生的费

Word 格式、可编辑排版

9

用由乙方担当。甲方有权自任何应支付给乙方的费用中扣除或依法向乙方索取。

九、质量要求、平安文明施工保证

1、工程质量达不到要求，乙方应无偿整改。整改未完成，每延期一天，支

付违约金20__元，拖延超过3 天以上(含第3 天)，担当每天5000 元的违约金，

且甲方有权解除合同。

2、乙方在零星工程的施工过程中，必需保证场地内正在施工的其他工程正

常及平安施工。

3、由于乙方在施工过程中施工不当而造成的对其他在建工程等成品工程的

破坏、质量隐患等状况由乙方负责并担当经济损失。

十、平安、文明施工

1、乙方应遵守工程建立平安消费有关标准规定，严格根据平安消费标准、

标准组织施工;特种机械作业人员应具备相应的作业资格，并随时承受行业平安

监视人员的监视检查，在施工中实行必要的平安防护措施，消退平安事故隐患，

由于乙方平安措施不到位造成的事故损失和相应责任由乙方全部担当。

2、乙方必需对现场周边状况做详细的调查，在施工时要留意场地内及接近

区域的地上及地下管线平安，无视甲方的警告造成管线遭到破坏，由此发生的一

切损失由乙方负责。

3、乙方承受甲方的监视和管理，严格做好平安文明施工管理，如违背平安

施工操作规程和防护标准而发生人身伤亡事故，由乙方担当。

4、自行负责乙方的人员、机械设备、材料以及成品和半成品的平安和保护。

发生相关事故由乙方全部担当。

5、保证交通畅通，保证文明施工，乙方担当因施工污染市政道路路面的责

任。

十一、廉政条款：

1、本合同双方都知悉并自愿共同严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的相

关法律、法规规定，双方均知悉任何贿赂行为均构成违法乃至犯罪，也应当依法

担当相应的法律责任。

2、无论出于何种事由，乙方向甲方主要负责人、经办人或其他相关人员赐

予包括但不限于回扣、好处费、现金、有价证券、购物卡、礼品或资助旅游等形

Word 格式、可编辑排版

10

式的不正值利益的，应视为乙方违约。

3、假设乙方及其经办人员在投标、合同会谈、签订及履行合同过程中，赐

予甲方主要负责人、经办人或其他相关人员本条第二款所列示的不正值利益的，

一经觉察，甲方有权解除本合同，并有权主见乙方根据行贿金额的十倍支付违约

金，作为对甲方的赔偿。

4、本条所称其他相关人员是指甲方主要负责人、经办人以外的与本合同有

直接或间接利益关系的人员，包括但不限于甲方主要负责人、经办人的亲友。

十二、争议

本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方均可向甲

方所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程开工、工程价款结算完毕，双方

结清一切手续后失效。

十四、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，肆份均具有同等法律效

力。

十五、本合同未详尽商定的事项，可参照国家及省、市有关规定执行。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

机电工程施工协议书 篇5

合同编号：

工程名称：

第一节 合同协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据?中华人民共和国招标投标法?、?中华人民共和国民法典?、?中华人民

共和国建筑法?及其他有关法律规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信誉的原那

么，双方就

一、工程概况

Word 格式、可编辑排版

11

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程立项批准文号：

4. 资金来源：

5. 工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程工程一览表(附件1)

6. 工程承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求〞。

二、合同工期

方案开工日期：年 月 日。

方案开工日期：年 月 日。

工期总日历天数 天。工期总日历天数与根据前述方案开开工日期计算的工

期天数不全都的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合： 标准。 施工平安文明标准化： 。

四、合同形式

本合同采纳单价合同形式。

五、签约合同价

人民币(大写)：(￥： 元); 其中：

(1)平安文明施工费：

人民币(大写)：(￥： 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)：(￥： 元);

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)：(￥： 元);

(4)暂列金额：

人民币(大写)：(￥： 元);

六、承包人工程经理及其主要管理人员：

七、合同文件构成

Word 格式、可编辑排版

12

本协议书与以下文件一起构成合同文件：

1、中标通知书;

2、投标函及投标函附录;

3、专用合同条款;

4、通用合同条款;

5、技术标准和要求;

6、图纸;

7、已标价工程量清单;

8、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成局

部。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当

事人签字或盖章，以非法人分公司名义签订的合同无效。

八、承诺

1、发包人承诺根据法律规定履行工程审批手续、筹集工程建立资金并根据

合同商定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺根据法律规定及合同商定组织完成工程施工，确保工程质量

和平安，不进展转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修

理责任。

3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同本质性内容

相背离的协议。

发 包 人：

承 包 人：

签订时间：

签订地点：

机电工程施工协议书 篇6

发包方(以下简称甲方)：_____________________

承包方(以下简称乙方)：_____________________

Word 格式、可编辑排版

13

根据?中华人民共和国经济民法典?，?中华人民共和国建筑法?，?建筑工程

质量管理条例?及其他有关法律、行政法规及湖南省公布的有关的建立工程质量

标准、标准、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程工程及

双方责任，本着互相协作，确保施工工程顺当完成的原那么，经过协商签订本合

同。

一、工程概况

(一)工程名称：_____________________

(二)工程地点：_____________________

二、工程承包范围

___________________________________

平安维护及整改

三、合同工期_______天

四、工程造价

工程造价为：______________元整

五、质量标准

5.1 质量标准：到达现行国家或专业的质量评定的合格标准。

5.2 使用标准、标准(包括但不限于以下内容)

5.2.1 本工程的技术标准与标准应根据国家、部颁、地方的施工技术(验收)

规程和标准。

5.2.2 本工程适用的地方标准、规程必需符合湖南省标准规程。

六、承包方式

按本合同第2 条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安

大包干。

七、工程计价

7.1 本工程计算编制原那么：按_______省住房和城乡建立厅文件_______建

价_______号?建立工程工程量清单计价标准?(_______，?_______省建立工程造

价管理方法?(省人民政府令第_______号)，?_______省建立工程计价方法?，

_______?_______省修缮定额?、_______?_______省建筑装饰装修工程量消耗标

准?、_______?_______省安装工程消耗标准?及工程消耗标准动态调整统一解释

Word 格式、可编辑排版

14

进展编制。

7.2 人工、材料价格确实定：人工工资按_______省住房和城乡建立厅文件

_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格根据施工同期?_______

建立造价?预算价，信息价及市场价格执行。

7.3 详细工程量以甲方签证单为准。

八、工期

有以下状况者，工期经核实签证后可顺延。

8.1 不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家政策调整、战斗、动乱、

空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等

自然灾难，工程所在地量小时降雨_______mm 或_______mm 以上(以_______市气

象局报告为准)，一次停水、停电_______小时以上。

8.2因非乙方缘由造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际状况顺延。

8.3 因乙方缘由造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。

8.4 因甲方缘由造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。

九、工程款的支付

9.1 工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%.

9.2 在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金

留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内

全额返还，保修金不计利息。

十、违约责任

10.1 违约方案本合同商定的形式担当违约责任，合同没有商定的，案民法

典及相关法规执行。

10.2 因违约方违约造成对方损失的，违约方担当违约责任后仍缺乏以弥补

对方损失的，还应担当赔偿责任。

十一、平安消费和文明施工

仔细执行国家及当地有关建筑施工平安消费条例和规定及建立单位的有关

管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合

治理工作。

十二、争议的解决

Word 格式、可编辑排版

15

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建立行

政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但

诉讼期间不得中断施工。

十三、其他

乙方应按国家有关规定准时支付民工工资，如乙方承建的该工程工程在施工

过程中消失拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工

资。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。

甲方：______________________乙方：______________________

代表人：___________________代表人：_____________________

日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

机电工程施工协议书 篇7

发包方(以下称甲方)：_________________________

承包方(以下称乙方)：_________________________

根据?中华人民共和国民法典?和?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律、

行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条、工程工程

一、工程名称：_____安装工程

二、工程地点：_____

三、承包方式：包工、包机械、包平安

第二条、工程期限

合同工期总日历天数_____天

第三条、工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算，经双方商定，光伏板安装工程按每组_____

元/组(一组_____块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进展费用

的核定。

3、工程量确实认，全部工程量需双方到现场进展核对，到达标准的按单价

_____安装组数进展费用结算。

4、费用支付，施工完毕后，甲方_____日内支付相关工程费用.

Word 格式、可编辑排版

16

第四条、甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必需到达组与组之间高差不大于_____cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个程度面上。

4、乙方需每天对自己成员进展平安检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进展保护，如现场发生破损，乙方需无条、件

进展修理。

第五条、平安施工

乙方必需留意平安事项，保证安装前对其相关人员进展平安训练。由于乙方

平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。

第六条、奖惩责任

1、如_____月_____日前安装到达_____光伏板安装，那么按_____元标准进

展结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的_____%向守约

方支付违约金。

第七条、纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向

甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条、附那么

本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，自双方代表签字。

甲方：______________________乙方：______________________

代表人：___________________代表人：_____________________

：______________________ ：______________________

日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日