建筑材料供应合同

建筑材料供应合同

　　发包人：

　　承包人：

　　__小区安置房建设项目是区政府实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致，订立本合同书。

　　一、工程概况

　　工程名称： __小区材料供应分包工程

　　工程地点： __小区

　　二、工程承包范围

　　承包范围： __小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。

　　三、合同工期

　　开工日期： 08月 01 日

　　竣工日期：至工程竣工

　　四、付款方式

　　1.支付 20 万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。

　　2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。

　　五、建筑材料质量按国家强制性标准执行

　　六、违约、索赔和争议

　　1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。

　　2、承包人承担的违约责任：

　　(1) 发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。

　　(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人承担。

　　九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。

　　十、合同生效

　　合同订立时间： 08月1日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签订后生效。

　　承 包 人：(签章) 发 包 人：(签章)

　　身份证号：

　　银行卡号：

　　联系方式：

　　二○一四 年 八月 一 日

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　甲、乙双方经友好平等协商，就建材供销一事，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行：

　　第一条 乙方供给甲方建材一批，质量规格如下：

　　第二条 甲方在建材入场后，必须先检验合格后，方能加工使用，否则，甲方提出的一切质量问题及其经济损失由甲方自行负责。

　　第三条 乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方(电话或书面形式通知)，甲方必须把提货计划天前通知给乙方，乙方组织车辆供货，直发或库提。

　　第四条 乙方保质、保量及时供货给甲方，甲方必须按合同约定的付款时间和付款方式结算方式结算付清乙方所供建材款项。

　　第五条 违约责任

　　违法本合同约定，或无故终止合同视为违约，违约方应按合同法有关规定，承担违约责任。在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。

　　第六条 合同终止

　　甲方和乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。

　　第七条 不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能执行本合同或延迟执行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能执行或延迟执行的证明。

　　第八条 其他

　　本合同一式三份，签字后生效。各方当事人各持一份，其他用于执行相关法律手续。

　　甲方(需方)： 乙方(供方)：

　　法定代表人授权代表：(签字) 法定代表人授权代表：(签字)

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经协商一致，就建筑材料公益事宜达成以下合理以便共同遵守。

　　第一条：

　　工程地点：

　　第二条：材料名称及指标

　　第三条：计价方式

　　1、市场价格是指当前时期，当地建筑市场询价，公认的市场合理价格。如市场价格有变动，乙方应提前5天与甲方协调，如因价格方面未能达成统一协议，甲方在10内将乙方货款结清，甲方有权选择另一供货商，乙方不得干涉。

　　2、最终结算按甲方实际验收合格的签收票据数量为依据。

　　第四条：付款方式

　　1、主体完工后的15日内支付总材料款的70%。

　　2、主体全总封顶后支付材料款的剩余部分。

　　3、工程内外装饰完工后的15日内，乙方剩余的材料款一次性全部结清。

　　4、而上述材料乙方一律不承担发票、税金，由甲方自行承担。

　　第五条：交货方式

　　1、由甲方通知乙方供货时间，品种数量由现场实收数量为准，运至甲方施工指定的地点，并卸放整齐，并保证材料数量、质量。

　　2、如甲方施工现场道路的问题让乙方运输车辆未能按时间地点到达，甲方承担一切责任。

　　3、如因乙方资金不足或其它原因，材料不按时到达，导致甲方工地因材料停工误工，乙方必须承担由此带来的一切经济损失，甲方有权从材料款中扣除此费用。

　　第六条：质量标准和验收方式

　　1、乙方提供的材料必须符合甲方要求的标准和质量，文明供货。

　　2、乙方所送的材料甲方抽样送实验室复试，如发现不合格产品，甲方有权让乙方更换合格的产品，乙方承担一切经济损失。

　　第七条：违约责任

　　1、甲方未能按合同付款，乙方可以停止供货，甲方需付乙方每日5%的违约金，甲方无权选择其它的材料供应商

　　2、乙方交货不符合质量要求，甲方有权拒收或退货。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　　使用方(以下简称甲方)：

　　供应方(以下简称乙方)：

　　第一条 目的和背景条款

　　1.1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就 工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。

　　第二条材料交货地点、供货期限

　　2.1 交货

　　2.2 供货起止时间： 年 月 日至 年 月 日

　　第三条供应要求及价格

　　3.1 数量(m3);单价(元/m3 );货款金额(万元);最终以实际结算为准。

　　3.2 上述价格为到货价，且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。

　　第四条 结算和资金支付条款

　　4.2 约定的结算期限：

　　4.3 送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。

　　4.4 每月 日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。

　　4.5 付款方式和期限：

　　第五条 质量标准和验收

　　5.1 乙方应对供应材料的'质量负责。

　　5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。

　　5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即作出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。

　　第六条 甲方的责任和义务

　　6.1 甲方应根据施工进度，提前 天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。

　　6.2 乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。

　　第七条 乙方的责任和义务

　　7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿……

　　7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。

　　7.3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。

　　第八条 甲乙双方其他约定条款

　　8.1 在预拌混凝土供应中，如需更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效的书面凭证，并征得另一方的同意。

　　8.2 材料使用后甲方若发现质量问题，应在 小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。

　　8.3 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方承担。

　　8.4 双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

　　8.5 甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准，如发生变更须以书面方式通知对方。

　　联系地址

　　电话

　　传真

　　联系人/ 电话

　　甲方

　　乙方

　　第九条违约责任

　　9.1 非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金1%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同;考虑到业方计价的滞后性，甲方不承担延期付款六个月内的违约责任。

　　9.2 乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金，并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金，如不能继续履行合同的，甲方有权单方面解除合同。

　　9.3 因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。

　　第十条 争议解决条款

　　10.1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决

　　10.2 如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十一条 合同生效及其他

　　11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式 份，甲乙双方各执 份，每份具有同等法律效力。

　　11.2 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　11.3 本合同附以下附件：

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　单位 单位

　　电话： 电话：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 帐号：

　　 年 月 日 年 月 日

　　甲方：

　　法定代表人：

　　住所地：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　住所地：

　　甲、乙双方就建筑材料供货一事，经友好平等协商，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行。

　　第一条 甲方供给乙方 等建筑材料确保质量，产地不限。所供物资见附页明细表。（单价按现行市场价）

　　第二条 甲方供给乙方的物资，货到经乙方验收完毕确认无误后付清全款。如逾期不付，甲方立刻停止再供货，且乙方必须支付给甲方合同所列货物总货款的 元 天的违约金，直到乙方付清甲方货款为止。

　　第三条 方所供物资，价格随行就市。

　　第四条 乙方在甲方所供物资入场后，乙方必须先检验合格后，方能加工使用，否则，乙方提出的一切质量问题及其经济损失由乙方自行负责（若乙方检验后，物资不合格，乙方必须通知甲方到乙方现场，双方共同取样检验，若再不合格，未加工的物资，甲方负责退货，并负责工地来回运费）。

　　第五条 甲方根据乙方的材料进货单供货给乙方（电话或书面形式通知），乙方必须把提货计划 天前通知给甲方，甲方组织车辆供货，直发或库提。凡在甲方提供的物资短运费一律由甲方自行负责。

　　第六条 乙方在未付清甲方货款以前，不得到其它地方去再提货，若经甲方发现乙方到其它地方提货一次，甲方要求乙方立即付清所欠货款，并视乙方行为违约，应向甲方支付违约金 元并赔偿由此造成的经济损失。

　　第七条 违约责任

　　1、违反本合同约定，或无故终止合同视为违约，违约方应按合同法有关规定，承担违约责任。

　　2、在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。

　　3、违约金的计算方法：（略）。

　　第八条 保密责任

　　甲方对乙方所供货物资涉及的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第九条 合同终止

　　1、甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。

　　2、合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。

　　第十条 补充与变更

　　本合同可根据双方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

　　第十一条 不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十二条争议的解决

　　本合同双方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议，则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。

　　第十三条 生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

　　第十四条 其他

　　本合同—式三份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人（或授权代表）：（签字） 法定代表人（或授权代表）：（签字）

《建筑材料供应合同》相关文档：

建筑材料购销合同范本(5篇)09-04

工程建筑材料购销合同范本简单09-04

建筑材料购销合同范本简单(实用4篇)09-04

建筑材料购销合同范本09-04

建筑材料购销合同经典范本09-04

建筑材料购销合同书(通用15篇)09-04

工程建筑材料购销合同范本09-04

建筑材料采购合同协议09-04

建筑材料采购合同简单范本（精选7篇）09-04

建筑材料购销合同范本09-04