加油站工程施工承包合同

时间:23-10-22 网友

加油站工程施工承包合同

甲方(发包人):

乙方(承包人):

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况;好生加油站修建性改造项目,加油站罐池、营业室、管沟、路面硬化、化粪池、地沟、检查井等建设改造。

工程名称:西董供销社好生加油站建设施工工程。

工程地点:好生镇驻地,邹周路北.

工程内容:乙方承担本工程项目如下内容的施工:

1、负责储油罐池开挖回填、站内基础场地平整和压实施工,其他项目按图施工(施工机械乙方自备)。

2、负责土建部分施工,包括:罐体基础和砌体工程、罐口检查井、加油岛及管沟、盖板,路面硬化、营业室、供排水、排污、配电、监控、通讯、站控系统的相关配套管孔铺设、砌筑等与相关配套的施工。

3、负责储油罐的定置和安放固定.(施工机械甲方自备)。

二、施工方式:包工包料、包质量与保工期.

三、合同工期 ;合同签订盖章生效后有效施工工期45天。

四、质量标准;工程质量标准:一次性达到现行国家验收标准的合格等级,运行周期一年内为正常合格。

五、工程造价及付款方式;工程造价按合同中标价.乙方工料进场施工后按进度分期拨付。一期30%二期45%三期20%,本工程通过竣工验收合格后,乙方开具相应额度的建筑工程发票交甲方后按合同约定付清三期工程款。

六、质量保证;工程竣工《填写工程竣工验收单》验收通过后乙方按规定对工程实行保修,质量保证期一年。并预留工程总额5%质保金。

七、安全责任;

乙方承接该项工程后,必须加强对施工人员的安全培训,提高安全意识,施工期间及合同期内发生的质量与人身安全事故由乙方承担全部责任,一切后果与甲方无关。

九、纠纷解决办法;任何一方违反合同规定而协商不成,可向经济合同仲裁机关申请仲裁;仲裁不成向人民法院起诉。

十、附则

本合同一式四份,经双方代表签字,加盖双方签字盖章后生效.

建设单位(盖章):施工单位(盖章):

委托代理人(签章):委托代理人(签章):

签订时间:年月日

《加油站工程施工承包合同-准编网.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
下载全文

《加油站工程施工承包合同》相关文档:

水利水电工程施工合同范本09-01

建设工程施工总承包管理合同09-04

工程施工内部承包协议书(精选3篇)_109-04

工程施工内部承包协议书09-04

展台搭建工程施工合同范本(通用8篇)09-05

建设工程施工合同书(精选7篇)09-07

北京市装饰装修工程施工合同范本(5篇)09-07

简单工程施工合同范本5篇09-07

北京市建设工程施工专业承包合同范本3篇09-07

工程施工承包协议书15篇09-08

下载文档

微信扫码分享

Top