在建造工程的建设中,消防施工是重要的组成部份。消防施工合同 怎么写呢?以下是在为大家整理的消防施工合同范文，感谢您的阅 读。
消防施工合同范文一发包人以下简称甲方：
承包人以下简称乙方：
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建造法》的相 关规定，结合本
工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方 商议允许，达成
如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
第二条承包范围：
南通普乐迪 KTV 内的火灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、 消防排烟系统、疏散指示及应急照明系统。消防图纸设计、材料 送检、消防工程功能检测、
消防图纸设计审报及消防工程验收等全部由乙方承担。该工程由 乙方包验收。
第三条工程承包方式：
第四条合同工期
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
第五条工程造价、付款方式及价款调整
工程造价：人民币万元整￥:不含税。付款方式：合同签订甲方进 场施工十天后付乙方工程总价的 50%￥:.，工程结束经消防有关部 门验收合格出具书面消防合格证书甲方付工程总价的 50%￥:。价 款调整：本合同报价为固定单价合同，建材市场材料涨幅在本合 同报价内不做任何调整，如有变更增加以甲方下达的变更联系单
为准，变更报价中的单价参照原报价中相应的项目执行，原报价 中没有的部份按照现行市场价格标准执行。 _
第六条工程质量及验收标准 1、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明、设计变更和国家行 业的相关标准、规范为标准共同验收。 2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、 使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方可以随机抽检 原材料和设备，并有权对其进行化验、检测，不合格的材料、设 备不允许进场使用和安装。 3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-最新、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166- 1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》最新年版 GB50261- 1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-1998、
《建造电气工程施工质量验收规范》 GB50303-最新、《室内消火 栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》 J512-最新，及其他的国 家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应做 48 小时的试运行试验。
第七条安全施工 1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必 须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或者消防条例等乙方 原因导致发生的质量事故、安全事故或者火灾事故，乙方应承担全 部责任及由此造成的一切损失。
第八条材料设备采购
本工程材料由乙方统一采购，管材和电线以及设备必须要符合施 工规范验收规定。
第九条质量保修
1、本工程免费质量保修期限为__壹__年。 2、乙方在接到甲方维修通知后 4 小时内到达现场并及时处理。 3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期 与甲方沟通达到 2 次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证 通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。
乙方联系电话：乙方联系人：
第十条双方的权利和义务 1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电。 2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、 法人代码证等相关资质证明。 3、乙方必须向甲方提供施工组织设计、质保服务措施等相关文件 和资料，不得以任何理由隐瞒。 4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收。 5、乙方必须按照经甲方书面确认或者甲方提供的施工图纸和甲方确 认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以 书面的变更通知单为准。 6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则 后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施 工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
8、乙方对消防电气路线、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程 检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程 序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验 收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必 须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工 程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主 动做好工程的后期维护保养工作。 9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供 的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。 10、乙方负责为甲方培训维护人员共计 2 人，直至彻底独立操作 为止。 11、经双方商议一致，乙方提供具有正规设计该项目资格的设计 单位的设计图纸，并按图进行施工。 12、甲方委托给乙方的项目中包含整个一层 KTV，乙方必须保证该 系统的所有内容全部符合消防要求，能够满足甲方以后一层 KTV 使用的需要。
第十一条违约责任、索赔 1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知 后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付对付 款项的 2‰的违约金。 2、工程未通过甲方验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承 担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。 3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方 支付本工程总造价的 2‰的违约金。 4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因， 导致本工程在使用期间浮现的质量事故、安全事故或者火灾事等， 乙方承担由此造成的一切损失。 5、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料 交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价 2‰的违 约金。
第十三条争议的解决
本合同发生争议，双方商议解决;商议不成，可向工程所在地人民 法院起诉。第十四条其他约定 1、本合同一式四份，双方各执二份，均有同等法律效力。 2、本合同自双方签字盖章之日起生效。 3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明， 均为本合同的组成部份，与本合同具有同等的法律效力。 4、本合同报价中已经包含了消防工程的设计费、材料送检费、工 程检测费以及验收费用。
甲方公章： ?乙方公章：法定代表人： 法定代表 人： 委托代理人： 委托代理人： 签 订时间： 年 月 日签订时间： 年 月 日协议 签订地： 协议签订地： _
消防施工合同范文二发包方：
承包方：
甲方就位于泸州市合江县阳光置业房地产开辟有限公司进行装修 改造，拟对原有火灾自动报警和自动喷水灭水设施进行改造，依
照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经商议一致，订 立本合同。
一、工程名称：合江县阳光置业房地产开辟有限公司
二、工程地址：合江县川源第一城 A-54-58 门市三、工程承包范 围与内容：合江县阳光置业房地产开辟有限公司川源第一城 A-54- 58 门市改装火灾自动报警和自动喷水灭火设施，并分别接入火灾 报警和自动喷淋系统具体内容说附件平面布置图。
四、承包方式及合同价款：
承包方式为包工包料，完成本合同约定的承包范围及内容，合同 价款为人民币：元整，：人民币大写：贰万玖仟元整含税票。
五、质量要求：材料设备质量符合国家现行准，施工质量符合国 家现行施工验收规范要求，达到质量合格。
六、工期：自月日起至年月
七、工程款支付：
1、本合同签订时，甲方向乙方支付工程材料款人民币元大写：整， 合同约定内容完工并调试开通后三日内，甲方向乙方一次性结清 合同款尾款人民币￥元大写：玖仟元整。 2、合同价款支付形式为现金。
八、其他：凡涉及该工程项目所需的各项报审、备案、检测、验 收等手续事宜均由甲方办理并承担费用，乙方协助。
九、违约责任：在合同有效期内，如果一方违约，违约方付给另 一方合同总金额作为违约赔偿金。
十、合同附件：火灾报警平面布置图; 自喷平面布置图。
十一、本合同未尽事宜，双方友好商议解决。商议不成的，可以 向签约地人民法院申请诉讼解决。
十二、本合同一式份，甲方执份，乙方执
甲方：乙方：
代表人签字：代表人签字：
联系电话：联系电话：
合同签订地址：
合同签订时间：年 消防施工合同范文三甲方发包方： 乙方承包方： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》 之规定，结合本建造消防设施安装的实际，经商议双方达成如下 协议，共同遵守。 第一条、建造消防设施概况：
一建造名称：二安装施工范围：竣工图纸内的自动喷淋系统、火 灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、空气采样早期烟 雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火控制系统、电气火灾报 警系统、防排烟系统不包含防火门及防火卷帘维修至正常。
三开工日期：年月日
竣工日期：年月日
第二条、图纸、预算交付
甲方在开工前十日向乙方提供竣工图纸壹套;
乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条、合同价款、拨款和结算
合同价款：
工程款支付：
一材料、机具进场后，甲方付给乙方预付款
二维修结束，甲方验收合格后，甲方支付给乙方总工程款的
三维修结束一年后甲方付清余款。
第四条、双方责任
一甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方 与工程其它部门的协作关系，及时组织验收并付款;
二乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量， 服从甲方的进度安排。
第五条、验收和工程质量
乙方在竣工后协助甲方组织验收;
工程质量：要求系统达到正常运行状态。
第六条、违约责任
一甲方责任
1、未按合同规定提供图纸资料等，除工程日期得以顺延外，还应 偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失; 2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或者减少损失，同时赔偿 乙方因此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用; 3、超过合同规定日期验收或者付合同款，每日按工程造价的 0.3%向 乙方偿付逾期的违约金。
二乙方责任
1 乙方逾期交工中或者质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无 偿修理或者返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的 0.3% 向甲方偿付逾期的违约金;
第七条、本合同履行过程中如发生争议，双方应商议解决。商议 不成时，采取的方式解决：
A 向仲裁委员会申请仲裁。
B 向人民法院提起诉讼。
第八条、如需担保，另立合同。
第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十条、本合同正本两份，双方各执一份，副本四份送公安消防、 工商行政管理等有关部门。
第十一条、其他
合同订立时间年月日
甲方章：乙方章：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
看了消防施工合同的人还看了：
1.
2.
3.
4.
5.
消防工程施工合同
消防施工合同书
消防工程施工合同范本
消防工程承包合同书范本
消防工程施工承包合同样本
消防工程承包合同范本 3 篇
《消防施工合同范本》相关文档：
中介租房合同范本(4篇)09-01
汽车租赁合同范本15篇09-01
汽车租赁合同范本5篇09-01
汽车租赁合同范本(5篇)09-01
汽车租赁合同范本09-01
汽车租赁合同范本09-01
简单车辆租赁合同范本4篇09-01
车辆租赁合同范本简单5篇09-01
汽车租赁合同范本简单版3篇09-01
汽车租赁协议合同范本3篇09-01
