不锈钢栏杆、扶手制作安装合同
甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：
一、工程概况：
1、工程内容: ;
2、工程承包方式：乙方三包(包材料、包制作、包安装）,材料选用：面管 厂标 厚、立柱 厚 ;
3、工程造价： 元/米，施工面积约 单元 米,约合人民币 万元（以实际竣工验收数量为准）；
4、付款方式：合同签订生效后，甲方预付 ％的材料款,材料款到帐后开始施工，工程安装到 %后，拨付安装工程总价款的 %,工程安装完毕验收后，余款一次性付清.
二、合同工期：从拨款之日起 _月内完工.如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后，工期顺延.
三、甲方责任: 1、如期办理拨款结算； 2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任: 1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为 个月，出现质量问题，保修保换,人为造成损坏的由甲方承担维修费用; 2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生； 3、指派专人为乙方工地代表,负责现场的管理与联系工作，参加工程验收;
五、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时,双方协商解决，协商不成的，依法向户籍所在地法院起诉。
六、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,合同条款全部履行完毕，合同自行失效。
甲方（签字盖章)： 乙方(签字盖章)：
年 月 日
《不锈钢楼梯扶手制作安装合同》相关文档：
不锈钢货架合同范本10-20
不锈钢购销合同范本11篇10-22
不锈钢门加工安装合同_110-30
不锈钢加工及安装合同10-30
不锈钢复合护栏购销合同03-17
合同范本之不锈钢扶手购销合同03-17
不锈钢定制采购合同书04-22
不锈钢楼梯扶手制作安装合同04-28
不锈钢楼梯扶手采购合同04-28
不锈钢制作合同范本大全05-09
