2023年度：楼梯贴砖劳务分包合同书【范本模板】
甲方（分包商）：
乙方（发包人）：
签订日期：
一、双方权利与义务
1.1 甲方的权利与义务：
1.1.1 完成合同书第二章所列工作，并按时、按质完成工程；
1.1.2 遵守国家和地方有关建筑法律、法规；
1.1.3 妥善保管发包人提供的材料、设备等，并按约定使用并返还；
1.1.4 工程完工后，将现场清理干净交还给发包人；
1.1.5 对分包工作进行技术管理，确保工作顺利进行；
1.1.6 对分包工作进行资金管理，确保工程款项的安全和及时支付。
1.2 乙方的权利与义务：
1.2.1 根据合同书要求提供施工设计、施工图纸等相关技术文件；
1.2.2 按照合同书要求支付工程款项；
1.2.3 提供合理的施工条件，与甲方配合，协调相关事宜；
1.2.4 对甲方的施工进行监督管理，并对其质量进行把控；
1.2.5 根据情况提供必要的技术支持和咨询；
1.2.6 对甲方提出的技术问题和苦情进行妥善处理和解决。
二、分包工作内容
2.1 分包工程范围：
2.1.1 工程地点为：
2.1.2 工程名称为：
2.1.3 工程规模为：
2.1.4 工程质量标准为：
2.2 分包工程内容：
2.2.1 楼梯贴砖工作
2.2.2 其他：
三、工程款项及支付方式
3.1 工程总造价为： 元（人民币），其中分包工程价款为： 元（人民币）。
3.2 工程款项按照以下方式支付：
3.2.1 分期支付：首次支付比例为 %；后续支付比例为 %；最终尾款支付比例为 %。
3.2.2 其他支付方式：
四、违约责任
4.1 甲方违约责任：
4.1.1 违约延期：甲方若未按合同书约定时间完成分包工程，则应向乙方支付每日工程价款的 %作为违约金；
4.1.2 违约质量：甲方若分包的工程质量不符合标准，则应在纠正后向乙方支付罚款，罚款金额为工程造价的 %。
4.2 乙方违约责任：
4.2.1 违约付款：乙方若未按合同书约定支付工程款项，则应向甲方支付每日工程款项的 %作为违约金；
4.2.2 违约技术：乙方若未按合同书约定提供技术支持，则应向甲方支付罚款，罚款金额为工程造价的 %。
五、保证与担保
5.1 甲方保证：
5.1.1 甲方所有提供的资料真实、完整、准确，并不存在虚假和隐瞒；
5.1.2 甲方所使用的材料、设备等均符合国家相关标准和规定，不存在假冒伪劣现象；
5.2 乙方保证：
5.2.1 乙方提供的技术资料真实、完整和准确，不存在虚假和隐瞒；
5.2.2 乙方提供的技术支持和咨询真实、准确，并具有可操作性；
六、争议解决方式
6.1 合同履行过程中如有争议应当协商解决，协商不成可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
6.2 本合同签署地为 ，在一定的时间内发生争议的，将双方的争议提交至 （仲裁/法院）进行解决。
文末总结：
1、本文档所涉及简要注释如下：本文档包含了楼梯贴砖劳务分包合同的范本模板，详细阐述了双方权利与义务、分包工作内容、工程款项及支付方式、违约责任、保证与担保、争议解决方式等重要方面。
2、本文档所涉及的法律名词及注释：本合同采用合同法、建筑法等相关法律规定。
3、本文档执行过程中可能出现的纠纷问题及法律解决方案：
3.1 工程质量问题：甲方应当按照乙方有关要求以及有关国家和地方的建筑法律法规和规范进行施工和管理，若发生质量问题，应承担相应的违约责任。
3.2 工期问题：如因甲方原因导致工期延误，则应承担相应的违约责任；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 资金问题：若工程款项支付存在问题，可依据合同约定向相关仲裁机构或人民法院申请仲裁或提起诉讼。
3.4 其他问题：其他纠纷问题，双方应在履行合同过程中，及时协商解决；如无法协商，可向有关仲裁机构申请仲裁或者向人民法院起诉。
《楼梯贴砖劳务分包合同书【范本模板】》相关文档：
中介房屋租赁合同范本标准版5篇09-01
杭州市房屋租赁合同范本(10篇大全)09-01
杭州市房屋租赁合同范本09-01
产品开发合作合同协议书范本详细版09-01
新产品研发合作协议书范本（一）09-01
大学生毕业设计总结范本（通用7篇）09-01
两人合伙生意协议合同(范本7篇)09-01
汽车租赁协议书范本5篇09-01
租车协议书范本(8篇)09-01
2023社区服务活动总结范本5篇09-01
