建设工程施工合同最新示范文本
发包人: 大学(以下简称甲方)。
承包人: 建设公司(以下乙方)。
甲方委托乙方承揽教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,融合本工程的具体情况,经双方协商一致,签定本合同,以资共同严格遵守。
第一条工程概况
工程名称: 大楼。
工程地点: 市 路 号。
施工面积: m2
工程造价: 万元。
第二条工程按设计图纸施工,其质量标准必须达至市建委有关施工环评的规定建议。
第三条工程期限为: 年 月 日起至 年 月 日止。
第四条工程支付和退款办法为:自本合同生效之后五天内,甲方按工程造价的30%预付 万元给乙方并作水泵款,以后按工程进度拨出。工程完工、环评合格后,甲方在一个月内给乙方退款应迭整个工程款的99%,即为超过 伍仟元。其余l%,即 仟元,做为保修期一年的留出款。保修期满后,甲方在十天内付清给乙方。
第五条工程验收:乙方工程竣工后,由市质量监督部门负责验收,签收合格即交付甲方。
第六条违约责任:由于工程质量问题导致的损失,由乙方负责管理;乙方例如未按期竣工,每逾一天判处工程款l%的罚金;例如由甲方迟付水泵款而导致误工,则处为甲方以工程款l%的罚金;例如因已连续停电、停水八小时以上导致损失,则由甲方负责管理。
第七条其他条款:甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故,由乙方负责,甲方概不负责。
第八条本合同原件两份,甲乙双方各谓一份。副本一份,呈交监证处为。本合同自双方盖章之日( 年 月 日)起至生效。
发包人:
大学(公章)
法定代表人: (签章)
地址: 市 路号
承包人:
建筑公司(公章)
法定代表人:(签章)
签下时间: 年 月 日
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下缩写乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
一、工程概况
(一)工程名称:
(二)工程地点:
二、工程承包范围
安全维护及整改。
三、合约工期
天。
四、工程造价
工程造价为: 元整
五、质量标准
5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2采用标准、规范(包含但不局限于以下内容)
5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用于的地方标准、规程必须合乎湖南省标准规程。
六、承包方式
按本合同第2条承揽范围所列于工作内容包工包料、纸盒质量、纸盒工期、纸盒安全大包干。
七、工程计价
7.1本工程排序基本建设原则:按 省住房和城乡建设厅文件 建价 号《建设工程工程量目录计价规范》( ,《 省建设工程造价管理办法》(省人民政府而令第 号),《 省建设工程计价办法》, 《 省修葺定额》、 《 省建筑装饰翻新工程量消耗标准》、 《 省加装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一表述展开基本建设。
7.2人工、材料价格的确定:人工工资按 省住房和城乡建设厅文件 建价 号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《 建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。
7.3具体内容工程量以甲方护照单为依据。
八、工期
存有以下情况者,工期经核实护照后可以延后。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨 mm或 mm以上(以 市气象局报告为准),一次停水、停电 小时以上。
8.2因非乙方原因导致乙方关键工序晚点的工期,工期可以按实际情况延后。
8.3因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。
8.4因甲方原因导致的工程晚点,合约工期延后,费用由甲方分担。
九、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在 内向乙方缴付工程预算价的 %。
9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的 %,工程保修金留结算总价的 %,自工程验收之日起满一年后如无质量问题 天内全额返还,保修金不计利息。
十、违约责任
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方偿付导致对方损失的,违约方分担违约责任后仍无法填补对方损失的,还应当分担索赔责任。
十一、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理建议,并搞好安全管理工作,杜绝关键性安全事故的出现,同时搞好社会综合治理工作。
十二、争议的解决
本合同在履行职责过程中出现的争议,双方当事人协商化解,也可以由当地建设行政主管部门协商,协商未成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院化解,但诉讼期间严禁中断施工。
十三、其他
乙方应当按国家有关规定及时缴付民工工资,例如乙方承揽的该工程项目在施工过程中发生积欠民工工资等而被政府处置,甲方有权轻易从工程款中缴付民工工资。本合同一式 份,甲乙双方各谓 份。双方盖章盖章后生效。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
日期: 年 月 日
发包人(全称):
法定代表人或其委托代理人:
承包人(全称):
法定代表人或其委托代理人:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵从公平、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成一致如下协议:
一、工程概况
1、工程名称: 。
2、工程地点: 。
3、工程立项批准文号: 。
4、资金来源: 。
5、工程内容: 。
6、工程承包范围: 。
二、合约工期
计划开工日期: 年 月 日。
计划完工日期: 年 月 日。
工期总日历天数: 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 标准。
四、签下合同价与合约价格形式
1、签约合同价为:人民币(大写 )(¥ 元);
其中:
(1)安全文明施工费:人民币(大写 )(¥ 元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写 )(¥ 元);
(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写 )(¥ 元);
(4)暂列金额:人民币(大写 )(¥ 元);
2、合同价格形式: 。
五、项目经理
承包人项目经理: 。
六、合约文件形成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果存有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和建议;
(6)图纸;
(7)已标价工程量目录或预算书;
(8)其他合同文件。
在合约签定及履行职责过程中构成的与合约有关的文件均形成合约文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、允诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人允诺按照法律规定及合约签订合同非政府顺利完成工程施工,保证工程质量和安全,不展开发包及违法分包,并在瑕疵责任期及保修期内分担适当的工程修理责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、偿付、赔偿和争议
1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定,如果一方违反约定给另一方造成经济损失,应当支付相应的赔偿;
2、本合同在履行职责过程中出现争议,由双方当事人协商化解或应邀第三方协商。协商或协商未成的.,双方签订合同:向 仲裁委员会提出申请仲裁。
九、签订时间
本合同于 年 月 日签定。
十、签订地点
本合同在 签定。
十一、补充协议
合约未尽事宜,合约当事人自行签定补充协议,补充协议就是合约的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份数
本合同一式 份,均具备同等法律效力,发包人谓 份,承包人谓 份。
发包人:
法定代表人或其委托代理人:
年 月 日
承包人:
法定代表人或其委托代理人:
年 月 日
甲方(买方单位):
乙方(收买单位):
依照《民法典》和其它有关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就甲方的宽城万达XX所需墙纸样板房供货事宜,签订本合同,双方共同遵守。
一、产品名称、型号、采用地点、数量、单价、金额
二、合同价格的说明
1、合约单价为紧固综合定点单位,涵盖材料费、运输费、排印损耗、机械费和、施工费和(人工费、施工损耗、胶粉等辅材费和)、管理费、成品保护费、关税、利润等各种费用,售后服务所需的有关费用。单价为墙纸上墙后按成品面积实际收方的定点单价。
2、合同单价在合同执行过程中不作调整:因市场性、政策性变化而引起的任何价格变动,均不影响合同执行,并不得调整合同包干单价。
3、因合约为暂定量,供货过程中乙方严禁因为供货数量与合约不吻合而明确提出任何异议,更无法以此为由调整单价。
三、墙纸质量要求墙纸镶贴完毕,甲方以认可的样板和本合同要求及G73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》标准进行验收。
1、乙方所必须严苛按照合同规定的墙纸规格、型号、编号供货和施工,提供更多的墙纸应属选定的优等品。
2、墙纸镶贴应对花对缝,完成可视面应无缝且平整。镶贴完毕后最终质量应达到优良标准。
3、所有墙纸和辅料绝无异味,甲醛等有毒气体的含量(或溶解量)不少于国家有关标准和规范。
四、交货及施工工期合同签订后天内将合同数量墙纸备货于施工现场,场地具备安装条件后天内铺装完毕。乙方不得以任何原因延期完工(若因甲方基础完工时间推迟而相应推迟完工时间)。
五、交货地点及方式:宽城万达XX样板房
六、供货方式
1、本合同的数量为根据现场量测的暂估数,乙方在备货时应多于该数量,确保现场施工面积变化时及时补足供应同批号、色号产品。
2、乙方应根据场地大小进行选板铺装,确保同一区域内的墙纸无色差、条纹顺接自然。
3、各个型号的墙纸视货源情况而同意各个型号使用量,可以采用全部型号,也可以采用其中某几款型号。
七、产品验收及提出异议期严格按照“货物技术要求及规范”条款进行验收,对施工过程中发现的不符合质量要求的产品乙方无条件更换。
八、产品支付
1、墙纸镶贴工程完工,甲方验收合格后,双方按墙面面积进行收方,核定墙纸的实际铺贴面积。
2、根据收方量展开工程支付。用收方数量和合约单价排序支付金额。支付金额墙纸的收方数量215;合约单价。
九、付款方式
1、合约生效后五天内缴付合约总金额的30%并作预付款。
2、壁纸铺装钱付全款
十、甲乙双方职责
1、甲方职责
1.1甲方应当在乙方墙纸发货前顺利完成墙面准备工作工作(擦完腻脂和涂点半封闭油漆),确保乙方发货后能够正常施工。
1.2协调乙方与在场相关单位的关系。
1.3展开施工质量监督工作,展开墙纸环评和收方工作。
1.4支付货款、办理工程结算。
2、乙方职责
2.1保证所供墙纸的真实、可靠性,严格按合同要求的品种、规格墙纸供货和施工,并确保施工镶贴质量。
2.2墙纸基层其他施工队伍施工,乙方自行做好基层施工的质量监督。基层不合格,乙方可以婉拒施工,并及时以书面形式报告甲方。乙方墙纸上墙,即为视作乙方对基层质量检验合格。施工后因基层质量导致的已贴墙纸损失、出错所须要墙纸及出错费用均由乙方分担。
2.3镶贴过程中的材料自行保管。
2.4自行做好环评前的成品维护,乙方产品损毁由乙方自行拨用出错;存有损毁其它施工项目的成品应当照价赔偿。
2.5自行接装施工用的水电管线,并做好安全防范措施。
十一、工地现场管理:
1、本工程施工管理过程中乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守甲方的现场管理规定。并随时接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查,如达不到安全文明工地标准,甲方即可勒令乙方停工整改,由此造成的损失由乙方负责。
2.安全施工:乙方应付其在施工场地的工作人员展开安全和防雷教育,严苛按安全规范非政府施工,积极主动实行必要的安全防水措施,消解事故隐患。由于乙方原因导致事故的责任和因此出现的费用,全部由乙方分担,甲方不分担任何责任。
3.文明施工:
3.1乙方应当严苛按国家及地方政府颁授的文明施工规范非政府施工,严格遵守甲方的现场管理规定,确保工地达至文明现场标准(乙方工作人员无法酒后步入施工现场、无法在楼内大小便,违者将判处每人每次元的罚款,罚款轻易在工程款中计入;情节严重者轻易驱赶出来现场。)。
3.2施工期间,乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完场清,工程建设中每个楼层的多余材料、垃圾必须运输到地面,严禁从高空直接向下抛物;以上物品在不需用时应按甲方要求及时清理出工地。
3.3本工程的所有安全文明施工措施的费用已在合约价款中定点考量,不并作任何调整。
十二、售后服务
1、乙方对本合同产品按“两年修理,”的原则为甲方提供更多服务。
2、在两年内出现起层、剥落、变色等质量问题,乙方修复或更换,若人为损坏乙方只收取材料费。
十三、违约责任
1、因色差原因、墙纸质量问题等原因影响到工程效果,乙方无条件在5天内更换,更换后仍达不到标准或拒不更换,视为乙方违约。
2、在工程竣工前,乙方单方解除合同或终止供货,视作乙方偿付
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:
发包方: (以下缩写甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经亲善协商,本着公平自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成一致如下协议:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)。
二、该土地坐落于 ,四至为:东至 ,南至 ,西至 ,北至 ,采用年限为 年。甲方对该土地拥有所有权和使用权。
三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准,甲方保证手续齐全并获得批准。
四、甲方对投入使用后的建筑工程拥有所有权。
五、该建筑工程设计由甲方负责,乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设,施工中的安全责任由乙方负责,甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。
六、乙方应按照该合约签订合同的土地用途、施工期限、设计和质量标准,非政府某某建筑公司展开建设。但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的犯罪行为或者动工研发所需的前期工作导致工期迟延的除外。
七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。
八、该建筑工程应当在本合同生效后 天内动工, 天内顺利完成竣工验收工作。例如到期未展开环评,视作工程合格,甲方从环评届满之日起按本合同第九条向乙方缴付投资投资回报和实际建设成本。例如该建筑工程因质量问题环评不合格,乙方应当负责管理拨用修理,直至环评合格年才。
九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本:
(一)、该建筑工程竣工验收合格后30日内,甲方以不能高于实际建设成本的 %缴付乙方投资投资回报。
(二)、该建筑工程竣工验收合格后,甲方每年支付乙方 %的实际建设成本,每年的 月 日前一次性全额支付,余款按年 %由甲方向乙方另行支付投资回报,每年的 月 日前一次性全额支付,所有款项在 月 日前付清。
十、该建筑工程因建设引发的质量问题由乙方负责管理,甲方分担该建筑工程的日常修理保护。因建设质量问题导致甲方或第三方损失,乙方应当负责管理索赔。
十一、该建筑工程验收合格后,因任何一方擅自改变工程主体结构,因此造成的损失由改变方承担全部责任。
十二、甲方负责管理为乙方厂房建设提供更多较好的外部环境,积极主动协助协同乙方在建设过程中碰到的各种问题。在建设过程中,非因乙方自身原因导致工程延后、工程中止、工程遭损毁、工程被征地、合约无法履行职责等均由甲方负责管理,因此给乙方导致的损失甲方应当分担全部索赔责任。
十三、工程竣工验收合格后,如工程被闲置、被破坏、被拆迁,甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。
十四、例如一方违背合约签订合同,违约方应当按照实际建设成本的 %向守约方缴付违约金,违约金的缴付不影响合约其他条款的效力和履行职责。
十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行,审计费用由乙方承担。
十六、本合同的签定地在 ,凡因本合同引发的或与本合同有关的任何争议,双方应当亲善协商化解,协商未成,根据《 省高级人民法院关于各级法院立案第一审民商事案件级别管辖标准的规定》,由 人民法院或 中级人民法院统辖。
该合同一式两份,由甲乙双方各执一份,经双方签盖章后生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
年 月 日 年 月 日
甲方: (发包方)
乙方: (承包方)
经甲乙双方亲善协商,遵从《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规,本着自愿、公平、互惠互利、诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项达成一致共识,具体内容如下:
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容及承揽范围:
4、建筑规模:
5、工程造价:
6、质量等级:合格。
7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表盖章盖章证实的更改通告为依据。
8、承包方式:本工程采用包工包料,包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二条施工准备工作
1、工程所需钢结构构件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方负责供应。
2、加装所须要设备,包含吊机生产车等由乙方化解。
3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。
第三条双方主要责任
1、甲方的责任
(1)甲方按时向乙方提供更多工程施工所需的现场条件,协同现场情况,为乙方正常施工创造条件。
(2)甲方督促检查工程进度,工程质量,施工技术及安全生产。
(3)精心安排选定现场的施工人员的生活区边线。
(4)统一审核工程预决算和竣工结算。
2、乙方的责任
(1)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。
(2)进场前 天内,向甲方上报项目部非政府人员名单。
(3)进场后 天内,编制出工程施工组织设计及进度计划,报甲方批准后实施。
(4)及时向甲方上报工程计划、统计数据、技术、质量、安全等有关资料,并拒绝接受甲方职能部门的检查指导。
(5)如安装中途不符合要求,甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准,由此造成的全部相关费用由乙方承担;在规定时间内,乙方未能及时返工整改,甲方有权指出乙方出场、停止安装,并承担一切经济损失。
第四条工程工期
1、开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日,
本工程有效率工期 天,法定节假日除外。
2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划,协议签署后乙方应在 年 月 日内进驻现场,并按照约定时间开工。
3、乙方施工的实际进度滞后于进度计划时,甲方及监理工程师可以向乙方收到指令,建议乙方人员、机械上班工作,乙方在收到指令后必须加班加点按时顺利完成施工计划(上班时间无法远远超过市内作业时间标准)。
第五条工程质量
1、严苛按照施工图与说明书,按照《钢结构加装工程施工环评技术规范》、《钢结构加装工程质量检验测评标准》精心组织施工,保证工程达至合格。
2、工程质量达不到合格等级,由乙方负责;达到合格等级,不奖不罚。
3、在施工中,必须无条件拒绝接受甲方及有关质量部门的检查,监督和处置。
4、在规定的保修期内,由乙方无偿进行维修。
5、乙方所承建项目严苛按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件展开施工和管理,例如工程在检查环评中经测评为不能合格工程,甲方有权向乙方赔偿,由此导致的一切损失由乙方分担。
6、施工过程中质量不符合要求时,甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理,情节严重的给予每次 元处罚,如乙方返工后仍达不到合格要求,甲方有权解除合同,由此造成的一切损失由乙方承担。
7、乙方在施工中,为保证工期、质量、安全,必须采用合乎安全标准的施工机械,对损害生产安全的机械一律严禁步入现场施工。
8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。
第六条:文明、安全生产
1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。
2、文明施工建议按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则继续执行。
3、施工期间必须注意安全生产,严格遵守安全生产的有关规定,遵守劳动用工条例,工地发生的任何责任事故,由乙方承担全部责任。
第七条:工程款的缴付与支付
1、双方同意按照进行结算。
2、施工用水电
甲方负责施工现场的三通一平全部到位。
施工产生的水、电费由乙方分担(分包单位生活所用水、电费用由分包单位分担,产生费用乙方按实缴纳)。
第八条合同履约保证金
1、甲乙双方签订本协议后,乙方人员进场,乙方向甲方缴合约按期保证金 元。
2、在甲、乙双方约定的开工时间内,因甲方原因造成工程未能按时开工,工期可以顺延,在甲方具备工程开工条件时,本工程协议继续有效。
3、合约按期保证金归还:工程施工至归还按期保证金 %,具有竣工验收条件归还按期保证金 %。
第九条付款方式
1、乙方垫资施工至后,经甲方核实证实工程量价款后 日内向乙方缴付已回去工程量的 %工程款。
2、工程验收合格后,付至工程总造价的 %。
3、工程竣工验收合格后,乙方指派存有资质的专职工程核算人员积极主动协调审计工作支付。支付时间为 个月。工程支付审计工作 个月内顺利完成。完工资料转交甲方环评合格后,交至工程决算款的 %;备案顺利完成后付到工程决算款 %。
4、余留工程款的 %为保修款,按双方保修协议支付,直至结清全部工程价款。
第八条材料
1、工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方,并附合格证、实验报告,经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。
第九条退款偿付条款
1、甲方不按合同书约定支付工程款,乙方有权停止施工,由此造成的工期延长,工期相应顺延。
2、工程完工后,甲方不按合同书签订合同缴付工程款的,甲乙双方协商解决办法,例如协商未成,乙方有权提出申请人民法院展开依法化解。
第十条质量保修
质保期内例如发生质量问题,乙方收到甲方通告 小时内不展开修理,甲方有权精心安排他人修理,所产生的费用从质量保修金中计入,不足之处存有乙方补齐。
第十一条违约责任
1、协议后效后,某一方不履行职责协议或单方中止协议、或单方原因导致对方中止协议的,应当分担工程总耗资%的违约金。
2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交纳元/每天的违约金,每提前 天甲方向乙方奖金 元。
3、乙方在通过竣工验收之日起 日内提供更多完备的完工资料;逾期递交乙方向甲方缴纳元/每天的违约金,每提早 天甲方向乙方奖金 元。
第十二条其他
1、在动工前双方签订钢结构工程施工合约。
2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此协议中的所有条款均为合约的内容,均列入合约管理中。本协议条款与大合约存有冲突的地方,以本协议条款为依据。
4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。
5、本协议一式肆份,甲、乙双方各抱持两份,双方盖章盖章生效,工程款付清后自行补发。
6、如有争议,双方友好协商处理,协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
年 月 日
年 月 日
甲方:
乙方:
甲方为了发展村级公益事业,大力推进村级环境面貌提高进度,计划通过一事一议项目硬化村内道路。本着双方自愿、友好关系的前提、并经村民代表会议投票表决通过,甲乙双方达成协议如下:
一、施工范围: 村村内主街道硬化 米,路宽 米,合计 平米;水泥厚度 厘米。
二、竣工及环评日期:合约签定之日起 个月内竣工,完工后 个工作日内由甲方按合约签订合同展开环评。
三、合同金额:承包总价款 元、款计(大写) 。
四、退款方式:完工后 日内由甲方负责管理环评,环评合格后立即结算工程款;本着互相认同的原则,甲方在经济条件充足的情况下可以提早缴付乙方部分工程款,等待工程结束后出具有关退款相关手续办理工程款还清事项。
五、权利和义务:甲方有义务为乙方施工提供便利,并解决可能出现的村民纠纷,如乙方正常施工遭受村民拦阻,且甲方未尽调解义务造成的施工延期,乙方不负担任何赔偿责任,并有权力向甲方追讨误工费用。
六、违约责任:乙方如果并无正当理由超期竣工,每天缴付 元赔偿金;乙方超期 个月或因工程质量问题超过没甲方环评标准视同偿付甲方不经济负担任何施工费用。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自签字之日起立即生效!
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
单位(甲方):
施工单位(乙方):
根据 市建委有关规定,甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。
一、工程名称: 。
二、施工地点及范围:本工程位于 ,绿地总面积为 平方米。
三、工程内容
1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;
2.绿地裂稃 厘米,加工 厘米(包含土地平整、所造地形等);
3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种.种植起算);
4.施工过程中,由于甲方原因须要出错的,则须经甲方护照普遍认可后按实支付;保洁期间由于乙方原因导致苗木丧生的,均由乙方按合约规格建议补种;
5.种植质量应根据 市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。
四、工程造价:工程总耗资为人民币 元整,一次性定点。
五、付款方式
1.第一次退款,在合约签定生效后,甲方缴付总耗资的 %;
2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的 %;
3.第三次退款,在工程验收后,甲方缴付总耗资的 %;
4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。
七、甲方委托 ,乙方指派 负责施工现场的管理协调工。
八、其他签订合同
。
九、本合同一式 份,甲乙双方各谓 份,图纸财政预算各 份。
甲方(签章): 乙方(签章):
年 月 日 年 月 日
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下缩写乙方)
经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承揽方式:
5、合同价款:合同总价每公里 万。单位造价每平方米 元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。
二、技术建议
1、路面为 厘米厚水泥混凝土路面,宽 米。
2、天然级分体式砂砾石垫层,厚度 厘米天然级分体式砂砾石,宽度 米。
3、 厘米厚灰土垫层。
三、施工及质量建议
1、路基处理
在旧有路基的基础上,对高低不平路段,使用推土机或装载机整平,并去除地表杂草,然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。
四、双方权利和义务
1、发包人的权利和义务
发包人委派的业主代表:
姓名:
职务;
职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、发包人主要工作:负责管理场地三通一平;
3、承包人的权利和义务
项目负责人姓名:
项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
4、承包人主要工作:
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查:
五、工程价款的缴付
本合同签订之日付 %,工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的 %,质保期 年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中出现的一切安全事故、质量事故均存有承包人自行负责管理并分担适当的经济责任、法律责任及适当的一切经济索赔。
七、竣工验收
承包人在工程具有竣工验收条件钱 小时通告转包单位非政府缅齐环评。发包人在接到通告后及时非政府有关单位展开环评,并在环评后 天内给与普遍认可或明确提出整改意见。承包人按建议自查,并分担自身原因导致的自查费用。
八、本合同一式两份
甲乙双方各谓一份,经双方盖章盖章后生效。项目工程有关款项全部排序完后自行失灵。
发包人: (签章)承包人: (签章)
年 月 日 年 月 日
发包发(甲方):
承包方(乙方):
经双方协商同意甲方将 工程承包给乙方,为了明确甲乙双方责任和义务,特签订本合同:
一、承包方
本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等),包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。
二、工程承揽范围
.
三、工程承揽单价
.
四、退款方式
进度款按完成工程量 按月支付,竣工退场支付 .
五、甲乙双方责任
1、甲方责任:
提供更多图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、出售施工期间员工意外保险、提供更多足够多材料。
2、乙方责任:
(1)按图施工,以甲方交底继续执行,并按照国家现行有关规范和工程质量建议施工,搞好工程送检,保证工程质量必须优良。例如工程质量不合乎施工图纸及质量标准,导致出错一切材料、误工损失全部由乙方负责管理。
(2)砌砖工程:砖必须湿水后方能砌筑,砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整,垂直误差正负3-5mm,灰缝厚度10-15mm,且平直均匀饱满,墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖,断切时要平直,用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹,拉��助高距mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用,必须做到当天工完场清。
(3)内墙抹灰工程:�o柱、墙、梁、液化气块墙面必须打翻浆。柱、剪力��、梁与砖碰触的横向缠,顶缝必须福兰县,先定点,非常简单管理人员环评合格后方能够批灰,批灰过程中须先将��湿水并保证批灰面、阴阳角平坦,横向通长误差不草果3mm,且并无空股裂缝,落地灰及时清扫再利用,施工现场工完场清。
(4)外墙装饰工程:柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆,孔洞封堵,所有�o、砖触面的垂直缝,顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工,并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中,��面须先湿水,沙浆比例达标,��面、阴阳角垂直平整误差低于3mm,且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用,放线贴砖时门窗洞口要求整砖,特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直,缝大小均匀,所有窗台、飘板等凸出构件,下口做滴水,上口做斜水,门窗洞口,�o砖迸缝沙浆严密饱满,确保不渗水,渗水保修。
(5)室内粘贴:地板粘砖时,地面清扫整洁,并洗防尘沙浆,环评后方能够已经开始贴砖。粘贴时保证并无空鼓,否则出错赔料,顺利完成面必须水平直缝,卫生间、厨房等防尘地面,按图纸建议走水至地漏,地面不存水现象。
(6)施工过程中,如因做工马虎偷工损料,造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象,后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料,要合理利用各种材料,违者罚款由乙方全部承担。
(7)中途不管任何原因私自大罢工,停建一天,按照实际人数每人每天罚款一百元,停建1天以上按自动退场处置。工程款按实际工程量的70%支付。
(8)工期进度:乙方必须按以上进度准备足够工人,若因乙方人员不足,拖延工期,拖延一天罚款 元,拖延3天以上甲方有权另进班组,以保住工期按时完成。
六、安全、质量罚款细则
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罚款 元;
(2)搭乘提高架上落下,每人次罚款 元。
(3)宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用,每人次罚款 元,并没收用电器具;
(4)厨房、洗澡房或施工中用水,用电回去后不接,每人次罚款 元;
(5)施工中浪费材料,按原价十倍罚款;
(6)高层丢出物罚款 元,导致严重后果全部由乙方负责管理;
(7)违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题,似情节轻重处以罚款不等,如多次出现质量问题,停工整顿,严重者甲方有权清退乙方出场,工程款按60%结算。
(8)工伤、工故乙方分担30%.
七、其他事项
1、本工地内吵架每人次罚款 元,严重者送来公安机关处置,一切法律经济责任自私,本工地员工在工地外出现一切事情与本工地毫无关系。
2、借领工具、损坏或原价赔偿,违规操作损坏机械者,维修费用或造成其它损失由乙方负责。
3、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定继续执行,本合同双方盖章后生效,工程完工时支付余款后自动失灵,本合同一式两份均具有同等法律效力。
发包方(甲方)签字:
承包方(乙方)盖章:
签订日期: 年 月 日
发包方(以下表示甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明晰双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签定本合同。
第一条工程项目
1、工程名称: .
2、工程地点: .
3、承揽方式: .
第二条工程期限
合约工期总日历天数 天。
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同推行紧固单价按实支付,经双方签订合同,光伏板加装工程按每组 元/组(一组 块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的证实,所有工程量须要双方至现场展开录入,达至标准的按单价_加装组数展开费用支付。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方加装光伏板必须达至组组与之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方须要每天对自己成员展开安全检查,确保施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如 月 日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW= 元标准进行结算。
2、协议一方擅自中止或中止本合同的,违约方应当按工程款的20%向守约方缴付违约金。
第七条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷,例如协商无法化解,双方均有权向甲方所在地人民法院提出诉讼诉讼。
第八条附则
本合同一式二份,甲乙双方各谓一份,自双方代表盖章。
甲方:
乙方:
年 月 日
甲方(承包人):
乙方(务工人):
为确保施工安全的顺利进行,保证务工人员的安全与身心健康,党建文明工地,加强安全意识,在施工中必须努力做到“安全第一,预防为主,加强管理,文明施工”,融合本工程的实际情况,经双方商定签定本合同书。
一、双方的责任与义务:
(一)甲方的责任与义务:
1、负责对乙方务工人员的入场教育。
2、负责管理对乙方展开分后部分项工程的安全技术交底工作,并履行职责盖章相关手续。
3、施工前,甲方应对其务工人员进行每天至少一次的班前安全教育活动,受教育者必须签名,否则不予签订本合同。
4、严禁违章统一指挥或强令乙方人员冒险作业。
5、有权进行安全检查,对发现的问题及时提出整改意见。
(二)乙方的责任和义务:
1、按照甲方的要求,不得违章作业和野蛮施工。
2、负责管理按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底展开操作方式。
3、乙方应保证其服从甲方的管理,遵守甲方的各项规章制度,遵守劳动纪律。
4、负责管理分担因自身原因所出现的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。
5、凡在施工区域外发生的安全事故、治安案件责任及费用,概由乙方及责任者承担,甲方不负任何责任。
二、在施工过程中务工人员出现不容预料的安全事故,甲方予以分担任何责任,本人同意以上细则者盖章生效。
三、本合同书一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。
甲方:
乙方:
发包方:
年 月 日
《建设工程施工合同最新示范文本》相关文档:
水利水电建设工程合同09-01
建设工程总承包合同范本(4篇)09-04
建设工程类合同风险控制和防范措施介绍09-04
建设工程内部承包合同(3篇)09-04
建设工程内部承包合同09-04
基础设施建设工程合同5篇09-05
建设工程施工合同协议模板(10篇)09-07
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)09-07
2018年北京市建设工程施工合同范本-范文word版 (14页)09-07
北京建设工程施工合同范本6篇09-07