小区宽带施工合同
篇一：小区宽带施工协议
小区宽带施工协议
甲方：（以下简称甲方） 乙方：湖北电信工程有限公司 （以下简称乙方）
甲乙方双本着优势互补，互利互惠，长期合作，共同发展的原则，经友好协商对所管辖的 小区，协议内容如下：
1、 在施工期间，若乙方因施工必须破损路面等基础设施，甲方可要求
乙方在规定的期限内恢复，若乙方未在规定期限内实施维修恢复时，甲方有权代为维修和恢复，所需费用由乙方承担，甲方可在乙方进场前交付的施工押金中扣除相应的费用，费用超过施工押金数额的，由乙方另行承担。
2、 乙方在本工程施工进场时应遵守甲方管理区域物业管理的相关规定，
服从甲方现场人员的管理，并承担因施工队甲方管理小区的人员行业设施设备损伤造成的责任后果的赔偿和修复责任；施工进场前需向甲方报送施工方案（含线路施工走向，方式及工期等），缴纳施工押金5000元（施工完成并经双方验收合格后30天内无息返还）。 进场付款：标准，移动10元/户,另管理费5元/户.
本补充协议一式份贰双方各持壹份。
本补充协议与主合同具有同等法律效应，自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方： 乙方：湖北电信工程有限公司 授权代表： 授权代表：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
篇二：某小区宽带建设工程协议
XX小区宽带工程
协议书
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电信条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就 宽带工程建设及运营管理等事宜，甲乙双方经友好协商，达成如下合作协议：
1、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程范围： 宽带的施工安装、运营管理及系统维护。
预计总户数约 户，其中一期 户。
工程内容：
城市骨干至小区中心机房的出入通道。
小区中心机房设备。
小区中心机房至各单体建筑的线缆。
各单体建筑内的设备。
各单体建筑内的综合布线（包括用户终端线缆）。
上述工程内容包括系统设计、设备材料供应、安装、调试及维护。
2、合作原则
甲方提供其具有管辖权的 小区居民客户资源和场地，并
进行相应管理。
乙方投资在 小区内进行宽带的工程建设，并为
小区居民提供宽带络（以太方式）服务。
甲乙双方共同进行范围内的市场推广及公共关系活
动。
3、双方工作
甲方工作
向乙方提供必要的图纸，包括：小区总平面图、小区管平面图
以及各单体建筑的电气管线布臵图等。
负责各单体建筑内乙方布线所需的管路预埋及清通。
为便于施工现场的协调与管理，小区内室外管线施工时的土方开
挖、回填以及公用管井的砌筑工程统一由甲方完成，工程费用
按照《吉林省建筑工程预算定额》计算由乙方承担。
负责施工现场的协调管理工作。
负责提供络设备所需的中心机房和楼层设备间，并提供220v
电源（不含终端设备）。
向乙方提供施工场地。
协助乙方进行络运营管理。
经乙方授权，负责 小区宽带络用户的发展、
受理、装机、收费以及相关协调工作。
负责提供指定场所为乙方在小区内设立络宣传栏或广告牌，设
施由乙方负责。
乙方工作
按照甲方提供的图纸，完成 宽带的总体规划设
计，并完成一期工程的宽带施工图设计，以后各分期工程的
施工图设计按照甲方的计划进行。
按照经甲方确认的规划设计和施工图，完成 宽带
的设备材料供应、管线铺设、设备安装、系统调试。为满足
小区使用和发展，以上络设备和材料须提供相关的合格证并
报甲方审核图备案后方可进行敷设使用。
施工期间严格遵守甲方施工现场的各项管理规定。
负责 小区宽带络系统与城市骨干之间进出
通道的工程建设与通道开通，并承担相应费用。
负责小区宽带络系统的运营服务、日常维护、
技术改造和技术升级，并承担相应费用。
免费提供甲方所需的信息资料，并为甲方技术人员和小区用户定
期提供免费的技术咨询及培训。
负责为小区上用户提供实用、丰富的增值服务，并在合理定价
的基础上，向直接消费者按实际使用量收取相应的增值服务费
用。
授权甲方进行小区宽带络的日常管理工作，包括发展用户、受
理装机、上门收费等工作。
负责响应甲方所发展用户的开机、欠费停机等要求。
协助甲方免费进行小区物业管理络系统的建立及使用。
开工前向甲方提供二套施工图，完工后向甲方提供二套竣工图。
负责为甲方提供一个与小区宽带络用户共享出口的数据点，
并免收开通费和使用费（不能作为商用）。
4、技术要求
乙方保证宽带络光纤进小区、光缆进单元、户内超五类线。
乙方保证每个用户带宽不低于256K。
数据点设臵：按用户需求设臵。
5、工期及络开通时间
甲方在本协议签订后3日内向乙方提供设计所需相关图纸与资料。
乙方在接到甲方提供的资料后，15日内完成规划设计和施工图设计，
并向甲方提供设计成果图二套。
乙方在接到甲方开工通知之日起60日内完成工程施工安装、系统调
试及竣工验收。
工程竣工验收后，小区申请上户数达到50户时10日内开通小区宽
带。
甲方在发展宽带用户向乙方提出装机要求后，乙方须在3日内响应
到现场协助甲方为用户装机，并即时开通。
6、费用标准及结算方式
费用标准
宽带开通费及月使用费按目前市场行情收取（见附件），月使
用费实行包月制，不限使用时间。
在协议期间如因国家电信政策调整、乙方上级部门政策调整及市
场因素影响时，乙方可以对各项资费标准进行调整，并及时通知
甲方及小区内用户。
结算方式
宽带络开通运营后，甲方作为乙方在长春天安第一城小区范围
内的唯一指定代理，负责向辖区内所有宽带络用户收取各项费
用，其中的80%转入乙方指定帐户，其余20%作为甲方管理费
用转入甲方帐户。（每月结算一次）
为便于甲乙双方核对帐目、统计用户数据以及对用户进行管理，
与用户签订的入协议书须由甲乙双方共同签字方可生效，任何
一方单独与用户签订入协议书均视其违约，所签入协议无
效，并由违约方承担赔偿责任。
每月1日—3日为上月费用结算日。
7、产权归属
乙方投资建设的宽带的所有权属于乙方，乙方拥有对信息络的处
理、使用和经营权。
甲方免费提供的中心机房所有权归甲方，乙方具有依本协议规定的使
用权，但乙方不得转租、转包、转售，一经发现，作乙方单方违约处理。
机房位臵确定之后不得随意变动，由于甲方原因发生变动，造成的经
济损失由甲方承担；由于乙方原因发生变动，造成的经济损失由乙方承担。
8、违约责任
自本协议签订之日起，任何一方变更项目计划而导致对方遭受损失，
变更方应承担赔偿责任。
甲乙双方中任何一方单方面无条件终止协议，视为违约，由违约方承
担赔偿责任。
篇三：宽带小区合作协议
小区宽带接入合作协议
甲方:
乙方:
为建设信息化社区、促进数字家庭建设，改善居民上品质，甲乙双方经协商，在平等互利原则基础上，达成以下协议：
一、 合作项目、内容
1. 合作项目：
a) 项目名称：
b) 覆盖户数：
2. 户 合作内容：甲同意乙方在以上小区建设社区宽带络，包括市场推广活动、公
共关系活动等保持信息沟通和协作。
二、合作方式
1. 项目建设
a) 乙方承担信息化社区的络工程建设的投资、设计、施工等相关工作。
b) 甲方应给予必要协助。
2. 宽带络推广
甲方应协助乙方向社区住户宣传宽带络服务，关于宽带络服务的具体内容、收费方式的宣传由乙方制定。
3. 络运行与维护
工程建设结束后由乙方负责社区宽带络运行,包括：提供用户信息服务、络设备维护和技术改造。
4. 无线络覆盖
乙方在合作小区运营期间，为甲方小区提供无线络覆盖。
三、乙方权利义务
1. 乙方在本社区内负责并投资建设光纤接入线路、络设备等。乙方设计、施工、
经营要符合国家有关电信、络管理方面的规定。
2. 乙方有权无偿使用本社区内自行投资的络线路，设备；如使用其他单位投资的
线路、设备必须向甲方提供相关证明材料，并自行负责协调、承担相关责任。
3. 乙方承诺对建设完成的络系统负责维护，对用户提供技术支持与服务。
4. 乙方负责社区宽带络的运营、运维工作，包括（但不限于）对宽带络的宣传、
对用户的签约收费以及社区内宽带络的日常维护工作。
5. 络接入及使用用电由乙方负责。
6. 乙方承诺：社区宽带络建成并验收合格后1个月内开通社区络服务。
四、甲方权利义务
1．甲方向社区住户推广介绍乙方提供的宽带络服务。
2．无线络覆盖设备所需用电由甲方负责。
五、入场管理费。
六、产权归属
1. 络工程内的设备、线路根据双方投资划分各自所有权，彼此不得侵犯对方财产。
2. 乙方拥有自行投资的社区内信息络的使用、经营权。
七、违约责任
1.甲乙双方中任何一方不得单方面变更或取消本协议。
2.乙方违反第五条约定，未在规定时间内履行承诺的，本协议自然终止，双方互不承担责任。
八、免责条款
1. 协议双方中的一方因不可抗力因素而无法履行本协议时，本协议的有效期将自动
延长。延长的期限将根据发生不可抗力事件的一方的有关书面证明进行确认、补充，并将作为本协议的附件而具有与本协议同等的法律效力。
2. 因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议各项有关义务
时，甲乙双方互相不承担违约责任。遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后10日内将情况以书面形式告知对方，并提供有关机关的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。
3. 因小区住户、社区管理委员会、开发区城管等政府部门要求不得施工或不同意宽
带络接入小区的，甲乙双方应首先与对方进行沟通，如实在无法达成协议的，可以放弃局部区域的施工；如因小区住户、社区管理委员会、开发区城管等政府部门强烈不同意施工的，本协议自然终止，双方互不承担责任。甲方应在三十个工作日内退还涉及小区乙方已交纳的入场管理费。
4. 如因甲方退出上述约定小区的物业服务工作，本协议自然终止，双方互不承担责
任。
九、通知
通知的形式应是中文书面形式，可以通过专人递交、电子邮件或图文传真等方
式。通知视为有效送达的日期应按下述方法确定：
1. 专人递交的通知在专人递交于收件人之日视为送达。
2. 以电子邮件、传真发送的通知在显示“传送成功”信号后第一个工作日视为送达。
十、协议的效力
1. 本协议自双方的授权代表签字并盖章之日起生效。本协议一式肆份，甲乙双方
各执贰份，具备同等法律效力。
2. 本协议的任何修订、补充和变更，均应以书面形式做出，由双方授权代表签字、
盖章后生效，并具有与本协议同等的法律效力。
十一、本协议如有未尽事宜或变动事项,经双方协商一致后签定补充协议,补充协议经
双方签字盖章后与本协议具有同等法律效力。双方认为需要约定的其他事项或对原订条款需要变更的事项：
1.合作期限。合作期限10年。本协议签订后一年内乙方要完成上述小区的络设计、施工工作，并开通络服务。
2.争议解决。合作期间发生一切争议，在甲方所在地人民法院办理。
3.协议保密。本协议条款约定事项对外保密，如因泄露造成损失的，由泄露方赔偿受害方损失。
甲方： 乙方：
（盖章）（盖章）
授权代表签字：授权代表签字：
电话： 电话：
签署日期： 年 月日 签署日期： 年 月日
篇四：通、宽带络施工合同
通、宽带络施工合同
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着平等互利原则，协商后同意乙方永久性为甲方建设的鸿城伟业小区提供络服务。就相关事宜达成共识，签订如下合同。
一、合作原则
甲、乙双方愿意在优惠互补，互惠互利原则基础上，共同建设鸿城伟业络、宽带智能小区，提升该小区的品牌形象和竞争力。为小区居民提供先进的、优质的通信与信息化服务。
二、合作内容
1、甲方提供小区平面图。
2、乙方负责络宽带运行所需基础设施建设。主要包括楼内预埋管，穿线，院心管道及弱电管道井，并承担一切费用。
3、工程验收完毕后，由乙方提供该小区内宽带高速络的接入、运营及后期服务、
4、乙方拥有该小区内宽带络的独家经营与所有权。
三、经营方式
1、乙方负责经营该小区宽带络业务。
2、乙方提供经营所需的各种技术与服务，并制定相应费用价格，直接向用户收取。因各种材料及售后高速络信号造成用户不能正常使用，其一切后果责任均由乙方负责。
3、乙方负责收取400元，其收入甲方、乙方各占50%。
四、所有权
甲方为该小区开发商，拥有全部建筑物经营权。一方拥有其投资建设的设备和综合布线系统的所有权、经营权和使用自主权。
以上合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方代表：
乙方代表：
年月 日
络服务协议
甲方：长岭县清华同方电脑专卖店
乙方：长岭县兄弟房地产开发有限公司
经甲、乙双方协商，乙方同意甲方永久性为乙方开发的名都花园小区住户提供络服务。具体协议如下。
一、甲方无偿为名都花园小区提供一切络服务附属设施（包括铺设络布线及上设备等）
二、甲方负责对小区内所有住户的络问题提供服务。
三、乙方有权利监督并协助甲方络服务工作。
四、乙方保证甲方永久性为名都花园小区住户提供络服务，乙方须承诺甲方不允许其他络运营商进入。
五、甲方在名都花园小区购买一套100平米左右的办公室，作为服务联络站，确保更好地为小区提供优质的售后服务。
六、乙方负责收取名都花园小区住户初装费每户400元，其收入甲方和乙方各占50%、
七、甲方布线由第三方承包商承建，其费用由甲方支付，甲方布线完工日期，不应晚于乙方交工日期，如不能按期完工，出现的后果由甲方负责。
八、因甲方原因，导致不能正常提供络服务，所造成的损失由甲方承担。
九、甲、乙双方共同遵守此协议，如有一方终止协议，所造成的一切经济损失由终止方完全负责。
十、本协议自签订之日起生效，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，如有其他未尽事宜，由双方协商解决。
甲方： （盖章）
法定代表人： （盖章）
乙方： （盖章）
法定代表人： （盖章）
年 月日
篇五：小区施工协议
信息化小区络覆盖施工协议
甲方：
乙方：
甲乙双方就 项目，在平等、
自愿、诚信和共赢的原则上，经友好协商，达成本协议。
一、定义
除非另有约定，本协议项下的相关词语、术语均以本条下列释义、表
述为准。
1、 “甲方”：房地产开发商及小区物业管理单位。
2、 “乙方”：信息化小区络覆盖单位。
二、项目概况
1、 项目名称： 3G信息化小区络覆盖项目
2、 项目实施地： 。
3、 项目规模： 。
4、 范围和内容：由乙方负责在小区内安装通信设备及进行综合布线，
具体包括直放站、室内分布系统、宽带接入及基站建设，甲方负责对乙方
的工程监督及管理、协调工作。
三、双方权责
1、 甲方权责
（1） 委派为本项的直接联系人。
（2） 负责在项目实施过程中与户主的沟通、协调。
（3） 负责对项目的进度、质量、安全、文明生产以及本协议的履行
情况等进行监督、检查，对不符合相关要求的，有权对乙方进行处罚。
2、 乙方权责
（1） 委派 为本项目的负责人﹙联系电话∶ ，
身份证号： ，并在甲方管理人员的指导下负责本
项目的实施管理。
（2） 负责施工场地清洁，确保符合环境卫生管理的有关规定，并在
交工前按照甲方的要求清理现场；乙方承担因自身原因违反环境卫生管理
有关规定造成的损失和罚款。
（3） 在小区施工过程中造成小区财产损失，由乙方负责赔偿。
（4） 乙方在施工过程中必须遵守小区的各项管理制度，做到文明施
工。
（5） 在施工过程中所产生的电费有乙方负责缴交。
四、本同意书一式二份甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
委托代表人：委托代表人：
日期: 年 月 日日期: 年 月 日
篇六：小区宽带接入合作协议
小区宽带接入合作协议
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据有关法律、法规的规定签定本协议，由双方共同遵守。
一、 合作内容
双方的关系确定为合作关系。为拓展市场更好地、更规范地服务消费者，根据公司的规划，甲方根据乙方的申请和对乙方的经营能力的审核，同意乙方加入 公司的络销售。同意乙方在甲方管理的楼层，代理、经销，专属性经营（络销售）。
二、 合作方式
1. 项目建设
a) 乙方承担信息化社区的络工程建设的投资、设计、施工等相关工作。
b) 乙方与甲方合作区域内以每月最后一天的客户基数为准提每户10元给甲方。
c) 甲方应给予必要协助。
d) 乙方须每月的前5天清算客户提成及电费。
2. 宽带络推广
甲方应协助乙方向社区住户宣传宽带络服务，关于宽带络服务的具体内容、宣传方式由乙方制定。
3. 络运行与维护
工程建设结束后由乙方负责社区宽带络运行,包括：提供用户信息服务、络设备维护、用户故障维修、用户收费服务和技术改造。
三、 乙方权利义务
1. 乙方在本社区内负责并投资建设光纤接入线路、络设备等。
2. 乙方有权无偿使用本社区内自行投资的络线路，设备；如使用其他单位投资的线路、设备必须向
甲方说明，并自行负责协调、承担相关责任。
3. 乙方承诺对建设完成的络系统负责维护，对用户提供技术支持与服务。
4. 乙方负责社区宽带络的运营、运维工作，包括对宽带络的宣传、对用户的签约收费以及社区内
宽带络的日常维护工作。
5. 络接入及使用用电由乙方负责，先交付甲方提出押金 元。
6. 乙方承诺：社区宽带络建成并验收合格后1个月内开通社区络服务。
四、甲方权利义务
甲方向社区住户推广介绍乙方提供的宽带络服务。
五、产权归属
1. 络工程内的所有设备、线路由乙方投资，所有权归乙方。
2. 乙方拥有自行投资的社区内信息络的使用、经营权。
六、违约责任
甲乙双方中任何一方不得单方面变更或取消本协议。单方面取消协议，将承担对方所有损失。
七、免责条款
1. 协议双方中的一方因不可抗力因素（如：地震、战争）而无法履行本协议时，本协议自动取消。
2. 因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议各项有关义务时，甲乙双方互相不
承担违约责任。遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后10日内将情况以书面形式告知对方，并提供有关机关的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。
八、协议的效力
1. 本协议自双方的授权代表签字之日起生效。本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具备同等法律
效力。
2. 本协议的任何修订、补充和变更，均应以书面形式做出，由双方授权代表签字后生效，并具有与
本协议同等的法律效力。
九、本协议如有未尽事宜或变动事项,经双方协商一致后签定补充协议,补充协议经双方签字后与本协议具有同等法律效力。双方认为需要约定的其他事项或对原订条款需要变更的事项：
1.甲乙双方以长期合作模式从 年 月 日至协议解约前有效，协议解约须提前3个月告知。
2．争议解决。合作期间发生一切争议，先由甲乙双方共同调解，如调解无效；在甲方所在地人民法院办理。
甲方：乙方：
授权代表签字：授权代表签字：
电话： 电话：
签署日期： 年 月日签署日期： 年 月日
篇七：小区宽带接入协议
小区通信络通信接入协议（XX年2月24日第一版）
协议编号：
协议名称：龙泰公寓小区通信络通信接入协议
住宅小区地址：上海市新同心路108弄
签约地：上海 XX年8月
小区通信络通信接入协议（XX年2月24日第一版）
龙泰公寓小区通信络通信接入协议
甲方：中国铁通集团有限公司上海分公司（以下简称甲方）
乙方: 中国移动通信集团上海有限公司 （以下简称乙方）
丙方：上海华谊集团臵业有限公司 （以下简称丙方）
为满足社区用户对通信业务的需求，促进社区信息化建设，根据《中
华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电信条例》，在平等互利的原则
基础上，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：
第 1 条 合作方式及内容
1、甲方为该工程项目投资方；乙方为甲方委托的项目管理方；丙方为
小区开发商/业主委员会/物业等小区管理、维护单位，并出具与之相应的
证明或授权。
2、甲方在丙方管理的龙泰公寓小区（地址：新同心路108弄）
内建设社区通信络平台（以下简称“通信络”），用户数163户（152
户已入住）
甲方承担通信络建设投资、工程设计、施工、监理等委托工作，并
承担相关工程费用。乙方承担工程实施阶段的项目管理工作。甲方在丙方
管理的小区建设通信络的产权归甲方所有（以甲方施工预决算表中的通
信络相关设备清单为准）。同时，甲方拥有该络的运营、维护权。
丙方在甲、乙方进行通信络施工的过程中，应积极给予必要的协助，
小区通信络通信接入协议（XX年2月24日第一版）
包括提供小区通信配套建设图纸等。
2、丙方确认小区内原有通信配套设施归属权及其相关维护情况： □方案一：通信配套设施资产归小区内业主所有，无第三方维护
□√方案二：通信配套设施资产归小区内业主所有，有第三方维护
□方案三：通信配套设施资产已转移 / 运营商并维护
□方案四：
3、丙方同意甲方在小区内采用以下方案进行楼间布线：
□√方案一：使用小区内预留（通信配套）管道；
□方案二：在小区内以架空方式建设光缆,电缆；
□方案三：以开挖方式建设管道，并铺设光缆,电缆；
□方案四： /
4、丙方同意甲方在小区内采用以下方案/进行楼内布线：
□ 方案一：甲方可共享小区及楼道内所有通信配套设备；
□ √方案二：利用既有入楼管道、楼内桥架和入户管道进行布线；
□方案三：甲方自行布设入楼以及楼内管道；
□方案四： /
5、丙方同意甲方在小区内安装的通信设备用电采用以下方案。□√方案一：利用丙方楼道内既有电源取电（用电协议另签）
□方案二：利用甲、乙方已有设备进行取电
□方案三： /
小区通信络通信接入协议（XX年2月24日第一版）
6、甲、乙、丙三方将在该小区内共同开展市场推广和宣传活动，以促进通信络被尽可能多的居民认同和使用。
7、在通信络开通运营后，由甲方负责通信络的运营和维护，丙方提供必要的配合和支持。
第 2 条 甲、乙方权利和义务
1、甲方在小区内承担通信络工程建设，并保证该络的技术指标和服务质量符合国家相关技术标准。甲方承担相关工程费用。
2、甲方在施工开始前，制作整体设计方案和络规划，并将充分考虑丙方的意见。
3、甲、乙双方在施工过程中不得损坏建筑物主体（不包括必要的墙壁打孔，穿线等），因甲、乙双方原因造成的损坏责任由甲、乙双方共同承担并负责修复。
4、甲、乙双方负责办理小区红线以外通信管线的引入事宜。
5、甲方负责维护整个小区通信络内由甲方投资的络系统的正常运转。
6、甲方努力为用户提供具有市场竞争力的营销产品。
7、在络运营过程中，甲方将根据上述第一条第5点的具体方案与丙方就甲方通信设备的用电情况进行相关结算。
小区通信络通信接入协议（XX年2月24日第一版）
8、甲方承诺建设和使用小区内通信设施时不影响既有已开通的通信业务的正常使用。
9、 为确保通信运营及维护小区通信设施的安全，甲、乙双方提供指定人员或指定的代理人7×24小时随时进入机房进行维护及抢修工作，甲、乙双方提供的指定联系人为 ,联系电话 。甲、乙双方提供的联系人如有更换应及时通知丙方。
第 3 条 丙方的权利和义务
1、未经甲、乙双方许可，丙方不得擅自或允许他人动用或使用甲、乙双方在小区内的设备、管线和机房，丙方对由此引起的甲、乙双方损失承担全部赔偿责任。
2、丙方应为甲方的设计和施工提供必要的图纸，并在甲、乙双方施工过程中给予配合及协助。同时，丙方应委派专人配合甲、乙双方及甲、乙双方委托的设计、施工人员，以便随时沟通。
3、丙方应在小区范围内为甲、乙双方提供符合甲、乙双方基本技术要求的通信络中心机房，在红线内同意甲、乙双方进行通信络覆盖, 由甲、乙双方承担机房内因技术条件(如温度、湿度、防静电措施等)需要而进行的装修或改造。丙方为甲、乙双方免费提供机房内络设备专用的电源、相应的接地和防雷系统。
篇八：小区宽带合作协议
小区宽带接入合作协议
甲方:
乙方：_ __
为建设信息化社区、促进数字家庭建设，改善居民上品质，甲乙双方经协商，
在平等互利原则基础上，达成以下协议：
一、 合作项目、内容
1. 合作项目：
a) 项目名称：
b) 覆盖户数：
2. 合作内容：甲同意乙方在以上小区建设社区宽带络，包括市场推广活动、公
共关系活动等保持信息沟通和协作。
二、合作方式
1. 项目建设
a) 乙方承担信息化社区的络工程建设的投资、设计、施工等相关工作。
b) 甲方应给予必要协助。
2. 宽带络推广
甲方应协助乙方向社区住户宣传宽带络服务，关于宽带络服务的具体内容、
收费方式的宣传由乙方制定。
3. 络运行与维护
工程建设结束后由乙方负责社区宽带络运行,包括：提供用户信息服务、络设
备维护和技术改造。
三、乙方权利义务
1. 乙方在本社区内负责并投资建设光纤接入线路、络设备等。乙方设计、施工、
经营要符合国家有关电信、络管理方面的规定。
2. 乙方有权无偿使用本社区内自行投资的络线路，设备；如使用其他单位投资的
线路、设备必须向甲方提供相关证明材料，并自行负责协调、承担相关责任。
3. 乙方承诺对建设完成的络系统负责维护，对用户提供技术支持与服务。
4. 乙方负责社区宽带络的运营、运维工作，包括（但不限于）对宽带络的宣传、
对用户的签约收费以及社区内宽带络的日常维护工作。
5. 络接入及使用用电由乙方负责。
6. 乙方承诺：社区宽带络建成并验收合格后1个月内开通社区络服务。
四、甲方权利义务
甲方向社区住户推广介绍乙方提供的宽带络服务。
五、入场管理费。本协议涉及小区入场管理费总额为： 元整（￥ ），本协
议签订后十个工作日内乙方以转账方式一次性将入场管理费支付给甲方。
六、产权归属
1. 络工程内的设备、线路根据双方投资划分各自所有权，彼此不得侵犯对方财产。
2. 乙方拥有自行投资的社区内信息络的使用、经营权。
七、违约责任
1.甲乙双方中任何一方不得单方面变更或取消本协议。
2.乙方违反第五条约定，未在规定时间内支付入场管理费的，本协议自然终止，双方
互不承担责任。
八、免责条款
1. 协议双方中的一方因不可抗力因素而无法履行本协议时，本协议的有效期将自动
延长。延长的期限将根据发生不可抗力事件的一方的有关书面证明进行确认、补
充，并将作为本协议的附件而具有与本协议同等的法律效力。
2. 因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议各项有关义务
时，甲乙双方互相不承担违约责任。遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发
生后10日内将情况以书面形式告知对方，并提供有关机关的证明。在不可抗力
影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。
3. 因小区住户、社区管理委员会、开发区城管等政府部门要求不得施工或不同意宽
带络接入小区的，甲乙双方应首先与对方进行沟通，如实在无法达成协议的，
可以放弃局部区域的施工；如因小区住户、社区管理委员会、开发区城管等政府
部门强烈不同意施工的，本协议自然终止，双方互不承担责任。甲方应在三十个
工作日内退还涉及小区乙方已交纳的入场管理费。
4. 如因甲方退出上述约定小区的物业服务工作，本协议自然终止，双方互不承担责
任。如乙方还未施工，甲方应在十个工作日内退还涉及小区乙方已交纳的入场管
理费，如果乙方已施工，入场管理费不予退还。
九、通知
通知的形式应是中文书面形式，可以通过专人递交、电子邮件或图文传真等方
式。通知视为有效送达的日期应按下述方法确定：
1. 专人递交的通知在专人递交于收件人之日视为送达。
2. 以电子邮件、传真发送的通知在显示“传送成功”信号后第一个工作日视为送达。
十、协议的效力
1. 本协议自双方的授权代表签字并盖章之日起生效。本协议一式肆份，甲乙双方
各执贰份，具备同等法律效力。
2. 本协议的任何修订、补充和变更，均应以书面形式做出，由双方授权代表签字、
盖章后生效，并具有与本协议同等的法律效力。
十一、本协议如有未尽事宜或变动事项,经双方协商一致后签定补充协议,补充协议经
双方签字盖章后与本协议具有同等法律效力。双方认为需要约定的其他事项或对
原订条款需要变更的事项：
1.合作期限。合作期限五年。本协议签订后八个月内乙方要完成上述小区的络设
计、施工工作，超出八个月的，乙方不得在上述小区内施工，甲方收取涉及的小区入场
管理费不予退还。
2．争议解决。合作期间发生一切争议，在甲方所在地人民法院办理。
3.文明施工。乙方必须做到文明施工、安规定施工，同时施工前一周必须与甲方下
辖的物业管理处签订文明施工协议，并交纳10000元的文明施工保证金。
4.乙方资质。乙方必须具备电信、宽带等设计、施工资质，必须按照国家有关电信、
宽带有关制度开展建设上述业务，如因此产生一切纠纷由乙方负责。
甲方：乙方：
（盖章）（盖章）
授权代表签字：授权代表签字：
电话： 电话：
签署日期： 年 月日签署日期： 年 月日
篇九：小区宽带协议(双方)
中国移动通信集团陕西有限公司
渭南市区分公司
小区宽带接入合作协议书
年 月 日
甲方：
乙方：中国移动通信集团陕西有限公司渭南市区分公司
根据《中华人民共和国合同法》和信息产业部有关规定，为促
进互联专线接入业务的发展，甲乙双方本着互惠互利、互相支持
的原则，经友好协商，就用户使用互联达成如下协议，并承诺严
格遵守和履行本协议中的各项条款：
第一条：合作项目
1、 由乙方向甲方提供宽带上业务，相应的光电缆投资由
乙方负责提供，产权归乙所有。
2、 乙方为甲方用户接入互联，并提供带宽 M；
第二条：双方的权利和义务：
（一）甲方的权利和义务：
1. 甲方不得利用光纤线路开展服务器托管及虚拟主机业务。
2. 甲方免费向乙方提供线路入楼宇（建筑物）的传输通道。
3. 甲方不得利用乙方提供的光纤线路私自发展用户，且不得向
其他任何用户提供接入服务。
4. 甲方负责向乙方提供接入设备放置房间及所需电力。甲方如
需对线路进行变动时，应提前通知乙方，征得乙方同意后方
可进行施工。当小区传输电路发生故障时，甲方应为乙方工
作人员出入机房提供方便，积极支持并配合乙方对设备进行
日常检查及紧急检修。
5．甲方有义务委派1～2人负责配合乙方进行设备安装和今后
的扩容工作。
（二）乙方的权利和义务：
1. 乙方为甲方免费设计和安装线路，遵守国家信息络安全和
保密规定。
2. 乙方保证光纤接入的运行稳定、可靠、安全。
3. 乙方保证所提供的带宽等技术指标符合协议规定。
4. 乙方为甲方提供运行维护保证，接到甲方线路和设备故障投
诉时，保证按照国家有关电路传输维护规程中通信电路修复
时限要求恢复甲方的通信。
5. 乙方对其设备进行维护时，如需中断通信，乙方必须提前通
知甲方，并征得甲方同意。
6. 乙方在接到甲方用户投诉时，应在一小时内，回应用户，并
通知用户故障原因，对一般故障应在一个工作日内完成，并
通知乙方。对于重大事故，应不超过两个工作日。
第三条：资费与计算：
1. 甲方用户光纤接入Internet使用费按乙方市场政策执行。
2. 双方按月计算时，每月第一天零点至当月最后一天零点为一
个计费月，自开通之日起开始计收，（15日前开通按全月收
取，15日后开通按半月收取）。
第四条：费用支付：
甲方用户开通时在乙方的营业厅缴纳费用。
第五条：协议的变更和解除：
1. 本协议执行期内，未经双方协商并形成书面协议，任何一方
不得变更或解除协议，任何一方违约时均应承担违约责任。
2. 甲方用户在协议规定的时间未能缴纳光纤接入费用，乙方将
以书面或者电话通知甲方用户，甲方用户在获知缴费通知后
仍未按时缴纳，乙方有权在7日内关闭甲方光纤线路，并通
过法律手段追缴所欠费用。
第六条：违约责任：
1. 经核实为乙方责任范围内的重大通信故障，并影响甲方用户
通信时，乙方酌情减免甲方当天或当月的宽带使用费。
2. 一方违约，另一方有权依据本协议之条款要求违约方限期纠
正，否则另一方有权终止本协议，并保留依法追究违约方的
责任的权利。
第七条：免责条款：
1. 乙方在进行定期设备维护和系统升级改造时，须暂时中断通
信服务时，如已提前通知甲方并征得同意后，不属于乙方违
约。
2. 遇到不可抗力造成工期延误或通信中断，乙方不承担责任。
3. 由于甲方设备端造成的任何数据丢失和机密外泄，乙方不承
担任何责任。
第八条、协议有效期
1. 本协议自签署之日起，有效期为五年。
2. 乙方在甲方需接入宽带楼宇主体全面完工后，进场安装管线
及设备。
3. 本协议一式叁份，甲方执壹份，乙方执两份，具有同等法律
效力。未尽事宜，双方可签定补充协议解决，补充协议与本
协议具有同等法律效力。
4. 双方如协商续约事宜，应在本协议有效期满之日一个月前提
出，并予以优先考虑。
第九条、争议的解决
1. 由于执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方
应本着友好的原则协商解决。
2. 协商未果，提请仲裁机构仲裁。
甲方： 乙方：中国移动通信团
陕西有限公司
渭南分公司
（盖章） （盖章）
授权代表： 授权代表：
年 月 日 年 月 日
篇十：小区宽带接入合同模板(最新版)XX0629
电信综合业务服务合作协议
甲方: (以下简称甲方)
地址：
法定代表人：
联系人：
联系电话：
乙方: (以下简称乙方)
地址：
授权代表人：
联系人：
联系电话：
为提升甲方的物业价值，充分发挥乙方在电信行业的服务优势、技术优势和人才优势，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电信条例》及相关法律、法规，本着友好合作、平等互利，共同发展的原则，经平等协商，就乙方为甲方投资建设的 项目提供电信业务综合接入服务相关事宜达成一致意见，并签署如下协议。
第一条合作项目及范围
项目名称： 话音及宽带接入项目。范围：
在甲方具备进场施工条件后，应书面通知乙方，乙方将安排物料采购，并在 天内，将物料送达。
第二条甲方的权利和义务
（1） 甲方负责在乙方进行施工时的现场协调配合工作，确保建设顺利进行，同时对乙方的线
缆铺设，设备安装、调试和相关维护工作提供支持与方便。
（2） 在协议签订后，甲方负责提供与施工相关的装修、电气、结 构、平面等图纸，以便乙方
确定各种线缆引入方案。
（3） 甲方应向乙方提供验收和维护方面的便利条件。
（4） 甲方负责向乙方提供电源接入点；乙方按国家规定和实际使用量，缴纳电信业务综合接
入服务施工期间的电费。
（5） 甲方有义务向楼内业主介绍、宣传乙方提供的电信络优势和服务优势。
（6） 在物业公司接管楼宇的管理后，甲方保证乙方的合法权利不受到损害。
(7) 未经乙方书面同意，甲方不得将乙方投资和建设的管道、线路资源提供给其他运营商使用。
第三条 乙方的权利和义务
（1） 乙方负责提供小区内楼宇之间的电信管道，甲方负责施工，乙方拥有该部分电信管道，并
有权在所建管道架内进行光缆敷设、光缆替换、光缆运维工作。未经乙方书面允许甲方不得准许第三方使用。
（2） 根据需要在甲方同意的情况下可为甲方在电梯井、楼梯间、弱电井和楼顶架设室内分布天
线和室外天线，提供移动业务覆盖，甲方提供相应的便利。
（3） 乙方提供的电信服务业务质量标准需符合国家信息产业部颁布的相关业务标准并保证工程
质量符合国家有关行业标准的要求。
（4） 乙方按照信息产业部统一规定的资费标准向甲方楼宇内的用户收取相关通信费用。
（5） 乙方承诺为甲方提供7*24小时的电话申告服务，乙方将派出专业技术人员专门负责楼宇内
的络维护服务，负责楼宇内的通信服务保障，包括电信设备的检测和日常维护，并排除服务范围之内的各项故障, 对其接入服务设备进行维护时乙方有责任提前通知甲方。故障申告电话：10000。
第四条 项目投资
乙方将为该项目提供语音及宽带业务开展的所需如下设备：
1、
2、
3、
4、 小区内楼宇之间的电信管道和机房出入管道； 电信分公司机房端到楼宇配线间的全程光缆； 提供楼宇配线间的设备； 乙方基于本协议前提下，共为本项目进行的设备及线路投资 万元左右。
第五条 产权归属
1、 由乙方投资建设的小区电信管道、光电交接箱、机房设施、下户线等，产权归乙方所有。
甲方无权将上述设施提供给其他运营商使用。
2、 由甲方提供的各楼层配线间络设备的安放地点和相应的弱电管道归甲方所有。
第六条 所有权或管理权变更
在本合同有效期内甲乙双方若发生所有权或管理权的变更，从而影响到本协议的合作和经营，变
更方应提前30天书面通知另一方，并及时向所有权或管理权的受让方移交本协议，以便继续履行本协议相应条款。任何一方变更，都不影响本协议履行；如果任何一方变更造成本协议不能履行的，变更方应承担相应的赔偿责任。
第七条 保密条款
1、 甲、乙双方对本协议的具体内容负有保密责任，未经对方书面同意，在本合同有效期内和合
同终止后，任何一方都不得向第三方透露合同的内容。
2、 未经对方事先书面同意，任何一方不得擅自使用、删改、复制对方的商业信息、技术及其他
资料。
第八条不可抗力
1、 本合同所称不可抗力、意外事件是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重
大影响的客观事件，包括自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
2、 甲、乙双方任何一方，因不可抗力或者其他意外事件，使得本协议的履行不可能、不必要或
者无意义的，任一方均可以解除本协议。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的，部分或全部免除责任，但在该方当事人迟延履行后发生不可抗力或其他意外事件的，不免除责任。
3、 甲、乙双方任何一方，因不可抗力或其他意外事件，不能履行或不能完全履行本协议的，应
在合理期限内，将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。
4、 本协议履行期间，由于政府行为（禁止性）或国家政策变化致使本协议不能履行的，本协议
自一方收到另一方书面通知之日起终止；但仍可部分履行协议的，继续履行。
5、 不可抗力或意外事件发生后，双方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向双方
通报情况，以最大程度地减轻可能给对方造成的损失，并按在协议条款约定的时间内以书面形式向对方通报损失情况和清理、修复的费用。
第九条违约责任
若甲、乙双方任何一方不履行本协议中的义务或者履行义务不符合本协议要求的，非违约方有权同时采取以下任何救济措施：
1、
2、
3、 要求违约方继续履行义务； 要求违约方采取及时、合理的补救措施； 要求违约方对其违约行为给对方造成的损失承担赔偿责任；
4、 在乙方启动投资建设话音系统及宽带络的过程中，若因甲方的原因致使协议解除，甲方
应承担缔约过失责任,赔偿乙方本协议涉及项目的全部投资及因此而造成的其他一切损
失。
第十条 争议的解决
双方同意，因本协议有关事宜引起的任何争议按如下方式解决：
1、 如遇不可抗力事件致使未能全部履行本协议的义务、或发生因履行本协议而引起的与本协
议有关的争议时，双方应首先通过友好协商解决；
2、 若协议各方未能就争议达成一致时，则双方中任何一方都有权向烟台仲裁委员会提起仲裁，
并适用该会仲裁规则。
第十一条 特别条款
甲方同意将乙方作为其电信业务的合作伙伴，在同等条件下优先采用乙方的络资源构建业务、管理络，优先采用乙方推出的各项电信业务。乙方将向甲方提供快捷、安全、优惠的电信服务。甲方同意将乙方作为在该小区内电信业务的独家提供者，在保持双方现有电信业务合作的基础之上，在乙方资源具备的条件下，甲方新增的数据专线业务（数据专线包括DDN、FR、数字电路、IP城域VPN、上专线以及甲方提供的其他基础数据通信专线业务）、“全通达”业务等将全部使用中国电信的电信产品和服务。优先考虑乙方的络资源构建业务、管理络。乙方将向甲方提供快捷、安全、优惠的电信服务。
第十二条 协议有效期限
本协议有效期10年，协议有效期自协议签订之日起算。期限届满后，若双方无异议，本协议自动顺延，顺延的期限为10年。若任一方希望在期限届满时终止合同的，须提前一个月以书面形式通知对方。
第十三条 协议的变更和终止
协议期内，如遇国家政策、法规调整及自然灾害等不可抗力因素，导致该协议不能履行或不能完全履行，双方将根据有关政策、法规，修改、调整本协议之内容或终止本协议。
遇有下列任何一种情况，本协议自行终止：
1. 经双方协商一致解除；
2. 因不可抗力或其他意外事件造成协议无法履行的；
3. 因一方严重违反协议，损害双方利益的；
4. 因一方严重违反协议，致使本协议的目的不能实现的。
变更、解除协议前双方要妥善安排用户，避免给用户造成损失。若因变更、解除协议而遭受用户投诉或者要求经济赔偿的，将由过错方全部承担，若因双方按照协议正常变更、解除协议条款而遭受用户投诉或者要求经济赔偿的，将由甲、乙双方协商共同承担。
第十四条 其他约定事项
1、甲、乙双方应严格遵守中华人民共和国法律、法规和中华人民共和国信息产业部的有关规定，
任何一方不得从事非法经营活动，若一方违反该条款，其产生的后果自行承担。
2、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商后，可签署补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
3、本协议自甲、乙双方签字并加盖公章或合同章之日起生效。管理权移交物业服务公司时，甲
方有义务与物业公司签署书面协议，保证本协议的自动顺延，本协议一式肆份，甲方执壹份、乙方执叁份。
甲方： 乙方：
授权代表人（签字）： 授权代表人（签字）：
盖章： 盖章：
日期：年月日 日期： 年 月日
《小区宽带施工合同》相关文档：
水电站建设施工合同3篇09-01
水利水电工程施工合同09-01
水利工程施工合同09-01
监控工程施工合同09-06
监控工程施工合同(2篇)09-06
监控工程施工合同7篇09-06
监控安装施工合同09-06
监控施工合同通用09-06
弱电智能化施工合同09-06
word)建筑智能化施工合同09-06
