第 1 页 共 9 页

医疗设备购销合同模板（通用2 篇）

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家

解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!

并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动

合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合

同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I

hope that after you download it, it can help you solve practical problems.

The document can be customized and modified after downloading, please adjust

and use it according to actual needs, thank you!

In addition, this store provides you with various types of classic

contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor

contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial

contracts, construction contracts, decoration contracts, and other

contracts. If you want to know different contract formats and writing

methods, please pay attention!

第 2 页 共 9 页

医疗设备购销合同模板（通用2 篇）

医疗设备购销合同模板 第1 篇

甲方(购货方)：

乙方(供货方)：

根据《中华人·民共·和国合同法》，《医疗器械监督管理条例》、

《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》等

法规规定;甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上， 同意订立本合

同，供双方共同遵守。

一、根据甲方的需求，甲方决定向乙方采购以下品种，表格不够

填写，可另附采购清单(注：以甲方采购订单为准)。

注册证号储运备注 规格(型供货单名称 (或备案生产企业 单位

数量 单价 金额 条件 号)位 凭证号)

合计总金额(人·民币大写)： 合计金额(小设备配置清单：(见

附页)共 页 ，以我公司采购部及验收员签字认可配置为准。

注：医疗器械的产品名称、型号、生产企业等，应与注册证中相

同;乙方保证成交价格不高于市场

二、器械的交付 ：

乙方在合同生效的 天内向甲方交付上述产品，逾期将按照第 条

规定执行。

交货地点及联系电话： ;联系电话：

三、器械运输、安装和验收：

第 3 页 共 9 页

乙方确保器械安全无损地、免费送货至甲方指定场所，负责免费

安装培训;并承担器械的运费、保险费等费用，装卸费由乙方承担。

如是冷藏器械，除符合上述规定外，乙方必须安排符合器械储运

特性的运输工具或运输设施进行运输，对运输全过程进行温度监控和

记录，并向甲方提供运输记录和运输全过程的温度记录数据(电子版

数据)。

如乙方没有符合冷藏器械的运输条件，由甲方自行提货的，产生

的费用由甲乙双方进行协商后处理。

乙方提供的器械质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和

投标文件的要求;

乙方应提供完整的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标

准，甲方有权委托有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

乙方提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱清单、随货通行

单等证明器械合法的证明文件;

乙方可以预先提供验收标准，填写验收报告书，供双方最终确认

所用。

甲方根据生产厂家提供的出厂标准，或经国家有关部门批准的技

术标准、行业标准进行验收;大型器械、贵重器械、或精密器械等需

双方共同现场验收;属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证

明》。

验收如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在 天内，

按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施进行妥善处理，

第 4 页 共 9 页

并承担由此发生的一切损失和费用。

器械到货后，乙方应在接到甲方通知后 天内安装调试完成。

四、付款方式：

100%计 。

_%计__ _____;到货后再以_____ _方式预付货款_____%计_____

___;安装调试验收合格正常使用后以______方式付货款

结算依据：采购合同、乙方销售发票、经甲方相关人员签字的验

收入库凭证。

五、质量保证及售后服务：

乙方应提供器械设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、

维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同器械一起发

运至甲方。

乙方应保证所供器械是全新的、未使用过的，采用厂家原装包装，

并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

器械的质量或规格与合同不符，或经证实是有缺陷的，包括潜在

的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后 天内

负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设

备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，

乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期 器械的

保修期为 年。保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算;

保修期内，由乙方免费更换零配件及免工时费。乙方在保修期内应确

保开机率为 以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。 保修期

第 5 页 共 9 页

满后，人工费为单次故障不高于______元，年度保修合同价不高于器

械总价的__ _%，年度定期预防性维护保养次数，不少于 次。

乙方负责器械的终身维修，并应继续提供优质的服务，储备足够

的零配件备库，保修期满后，以 的优惠价供应维修零配件，消耗品

的供应应由双方另设协议决定。 乙方在接到需方设备故障通知的 天

(或小时)内派工程师到达现场，如一时无法修复的设备，提供备品供

用户临床使用，此条款也适用于保修期外。

乙方还应免费提供下列服务：

器械的现场安装和调试。

提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

乙方应派专业技术人员在项目现场、对甲方人员或器械使用者进

行免费培训或指导，提供技术支持。

乙方应当根据甲方的要求，对甲方指定的人员安排免费培训，使

其能够胜任岗位工作，并且颁发“上岗证”。

六、赔付条款：

如经国家相关监管部门检验，确认器械不符合本合同约定、或不

符合国家或行业标准的，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补

救：

同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的

一切直接损失和费用。

按照器械的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物

贬值。

第 6 页 共 9 页

调换有瑕疵的器械，换货必须全新并符合本合同规定、符合国家

或行业标准;乙方负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货

款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法。延期交货和

延期服务的赔偿费均按合同价的 计收，直至交货或提供服务为止。

乙方应保证甲方和使用单位在使用该器械或其任何一部分时免

受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

甲方逾期付款的，应按照 向乙方偿付逾期付款的违约金;

甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

合同双方如有一方不履行合同义务，或者履行合同义务不符合合

同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担

不可抗力：甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，

应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对

方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或

不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

七、解决合同纠纷的方式： 双方根据本合同原则，友好协商解

决。协商无效的，可向 仲裁委·员会申请仲裁，或向 人·民法院起

诉。

八、其他约定事项： ____。

九、合同附件 ：

合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效

力。

第 7 页 共 9 页

十、合同生效：

本合同在甲、乙双方代表签字盖章后生效。

本合同一式 份，签约双方各执一份，具有相同的法律效应。

购货方： 供货方：

甲方(签章)： 乙方(签章)：

代表签字： 代表签字：

住址： 住址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

日期：_______年______月______日

医疗设备购销合同模板 第2 篇

甲方：文山民族天使医院

乙方：文山州天天一泉有限公司

就乙方给甲方提供医疗设备合同一事，经甲、双方友好协商，特

制定以下合同条款：

一、设备名称、型号、数量及配置

乙方为甲方所提供的设备必须手续合法、真实有效，质量必须符

合国家标准。

设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断系统、(多普勒彩色B超);

产 地：中国汕头超声仪器研究有限公司;

第 8 页 共 9 页

型 号：Apogee3500;

数 量：1 台

配 置：

本套机型设备必须具有可扩展功能(系统配置需本生具有：6 个

探头使用功能以上、其中主要包括心肌探头使用功能及三维探头使用

功能)

首次购买探头配备有：原装配置三个正常探头(腹部探头、阴道

探头、小器官功能探头)及一个三维容积探头;(探头要求应是本台机

型的原装配备的最高探素);

配置一套本机型的工作站(系统、电脑、打印机、工作台)

二、交易价款：

根据以上配置要求成交金额为人·民币：贰拾贰万元整

(元);

三、付款方式：

首先：甲方需在本合同签订2 日内支付乙方人·民币：柒万元正

(元)设备购买定金;代乙方将设备安装、调试、使用验收合格后，凭

验收合格甲方出具验收合格报告后，甲方需支付乙方人·民币：肆万

元正(元)，余款人·民币：壹拾壹万正(元)甲方需在验收合格报告签

订之日起计算6 个月内完全支付给乙方。

四、交货期：自本合同签订之日起计算17 日内，本套设备务必

在本院安装调试使用。如逾期到达或不能到达，乙方需将定金完整退

还甲方、并需赔偿甲方违约金人·民币：贰万元正(元);

第 9 页 共 9 页

五、交货地点：文山民族天使医院;

六、设备到货乙方务必提供安装与培训(免费);

七、售后服务：按乙方与厂商签订合同进行制定;

八、本合同未尽事宜双方可友好协商解决，解决不了任何一方均

可向人·民法院进提起诉讼;

九、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲 方： 乙 方：

代表人： 代表人：

日 期： 日 期：