当前位置：首页>合同协议>水电费合同范本

水电费合同范本

时间：22-09-05 网友

水电费合同范本

　　篇一：水、电费缴费协议

　　水、电费缴费协议

　　甲方：

　　乙方：交点财务公司

　　甲乙双方经过协商一致，就租用的（地址）水电费缴费事宜，

　　达成如下协议：

　　一、甲方负责每月水电费的查抄，收费和缴纳，并在每月（某某）日

　　之前报给乙方，因甲方迟交造成的责任，由甲方承担。

　　二、乙方在每月（某）号之前交清水电费，因迟交造成的责任有乙方承担。

　　三、设施及付费方式

　　1、关于水费

　　甲方、乙方以及三楼用户共用一个总表，每楼设一个分表，甲方

　　按照乙方实际使用的数量按照标准收取，每月水费总表与分表的误差由三方按照使用水的数量分摊。

　　2、关于电费

　　甲方、乙方分别安装电表，每月由甲方按照乙方实际使用的度数

　　收取费用。

　　3、甲方应将水、电缴费单复印一份给乙方作为向乙方收费的依据。

　　二、如遇国家有关法律、政策调整，由双方协商另行补充和修订。

　　本协议一式两份，由各方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　盖章：盖章：

　　年月日

　　篇二：施工水电费协议

　　施工水电费交纳协议

　　协议双方：

　　中建一局二公司同仁项目部（甲方）（乙方）协议内容：

　　一、甲方责任

　　1. 甲方负责交纳施工水电费

　　2. 甲方负责乙方施工水电的使用

　　二、乙方责任

　　1. 乙方按期交纳工程水电费

　　2. 乙方节约工程用水、用电，杜绝浪费现象

　　三、施工水电费计算

　　1. 按供电公司、供水公司所收金额乘以水电分摊比例得出（施工水电费分摊比例附后）

　　四、本协议自签订之日生效，甲、乙双方各执一份

　　总包单位（甲方）：分包单位（乙方）：

　　XX年3月17日

　　篇三：1水、电费缴费协议

　　水、电费缴费补充协议

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确双方在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，经甲、乙双方协商一致，就租用的商铺水电费缴费事宜，达成如下协议：

　　一、乙方在每月收到供电公司、供水公司缴费通知单、缴费短信息通知后，必须在规定时间内交清水、电费，因乙方迟交造成的相关责任，由此引起的一切经济损失和法律责任乙方自行承担。

　　二、乙方不得以任何方式、任何理由拒付水、电费。乙方如对当月水电费有任何疑问，及时联系供电、供水公司并交清水、电费用。

　　三、若甲、乙方出现纠纷，双方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

　　四、本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。

　　五、本协议一式两份，由各方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　盖章：盖章：

　　年月日

　　篇四：水电费协议书

　　项目施工临时用电、用水协议

　　现场我司已开始大面积施工，考虑到现场实际情况，我司与贵单位签订以下临时用电、用水协议。

　　1、在本项目施工工期以内，贵单位为我司提供临时用电及用水，

　　篇五：电费分摊协议

　　电费分摊协议

　　甲方：

　　乙方：

　　用电方因经营需要，自用/租赁××大厦号商铺，使用由甲方管理的配电间专用变压器供应之电能，为明确供、用双方在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据电力供应与使用的相关规定，经甲、乙、丙三方协商一致，签订本协议，共同信守，严格履行。

　　一、基本情况

　　用电方用电地址位于××大厦号店面房；用电类别为商业用电；用电容量为 KW（A）。

　　二、供电方式

　　甲方从××大厦配电间专用变压器以相380V/220V伏电压向用电方供电。

　　三、与用电方之间的供配电设施产权划分及维护管理

　　经甲、乙、丙三方协商确定，甲方与用电方之间的供配电设施，其产权分界点在用户计量表计处，即：分界点电源侧供电设施由甲方负责运行维护和管理；分界点负荷侧用电设施属用电方，由用电方自行运行维护和管理，用电方亦可以书面方式委托甲方进行管理维护，甲方根据实际情况与委托方协商收取相应费用。

　　四、用电计量

　　1、根据用电方不同类别的用电量，商铺安装有电计量装置。用电计量装置的记录作为甲方向用电方计算电量的依据。

　　2、用电方安装的计量装置为型安培电能表，该电能表需经法定计量单位检定为合格后方可使用。

　　3、按国家计量法规的规定，用电方计量装置应一律强制性周期检定，用电方不能以任何理由拒绝，用电方应支付检定费用。

　　五、电费收取

　　1、甲方按用电计量装置的记录和供电局向甲方收取当期电费电价，定期向用电方结算电费，并随电量征收电能损耗等有关费用。在本协议有效期内，发生电价调整时，按供电局实行电价执行。

　　2、电能损耗按用电方当期实际用电量的8％计收；公共照明用电按用电方建筑面积分摊计收。

　　3、甲方每月20日抄表，当月25日到次月10日向用户收取电费。用户不得以任何方式，任

　　何理由拒付电费。用电方对用电计量、电费有异议时，应先交清电费，然后凭电费收据到甲方、或向供电部门查询，如确属有误，按多退少补的原则办理。

　　六、约定事项及违约责任

　　1、用电方若对甲方执行电价有质疑时，可向甲方、或向供电部门查询，若确属甲方有误，由甲方予以纠正。

　　2、甲方可不定期对用电方的用电情况进行检查，用电方应予配合。

　　3、用电方的用电计量装置管理权属甲方，用电方不能私自迁移、拆装、锁封。用电方若对计量装置的计量有质疑时，可到法定计量单位检定校验。

　　4、签订本协议时，依据供电局与甲方签订的“电费结算协议书”相关条款，甲方向用电方收取电费预缴金元，该款项在本协议终止、用电方与甲方结清所有电费后，全额退还用电方。

　　5、用电方应在供电方规定的期限内全额缴清电费。如用电方不能按期结清电费，甲方在约定用电方缴费期的最后二日向用电方发出书面催费通知，至最后期限仍未缴费的，甲方有权在催缴通知规定的日期中止向用电方供电，无须另行通知，由此造成的一切法律责任和损失与甲方无关。本协议中的乙方为最终缴费责任人。

　　6、用电方不能按期足额向甲方缴清电费的，应承担电费滞纳金，电费违约金按每日2%计算。用电方若无正当理由而拒缴电费及电费违约金，甲方有权中止供电并按法律程序追收电费、电费滞纳金；恢复供电前，用电方须结清相关费用。

　　7、严禁窃电和违章用电。用电方若有窃电及违章用电行为时，甲方有权按有关规定进行处理，直至中止供电。

　　七、未尽事宜

　　本协议未尽事宜，双方协商处理，或向当地人民法院诉讼，或参考《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》相关条款办理。

　　八、协议有效期

　　本协议有效期自本协议签订之日起，至用电方无需使用甲方变电房供电、或本协议中的乙方、丙方自然人变更止。

　　九、其它

　　本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各执一份，经各方代表签字后生效。

　　甲方：××××物业管理有限公司乙方：

　　[1][2]

　　丙方：

　　代表：代表：代表：

　　签约时间：

　　[1][2]

　　年月日

　　篇六：水电费代收代缴协议

　　水电费代收代缴协议

　　甲方：

　　乙方：

　　根据建设部第33号令《城市新建住宅小区管理办法》及其实施细则，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对（）的水电费进行代收代缴订立本协议。

　　第一条物业基本情况

　　座落位置：

　　第二条委托管理事项

　　1、甲方委托乙方对（）的水电费进行代收代缴，乙方应向甲方开具加盖物业公章的相关缴费通知单、收款单位、开户银行、转帐帐号等便于甲方及时转帐支付相关费用，乙方应向甲方开具相关缴费非经营性收据；

　　2、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项；

　　3、甲方按相关部门向甲方收取的水电费为依据向乙方支付上述费用，乙方不再另行向甲方收取其它任何费用；

　　4、乙方应将代收代缴的费用及时代缴，因乙方原因导致甲方承担滞纳金或其它违约责任的，甲方有权要求乙方承担。

　　第三条合同期限

　　自签订之日至甲方在该物业租赁期满为止。

　　第四条其他事项

　　1、双方可对本协议的条款进行修订或补充，以书面签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　2、本协议在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请物业管理主管部门调解，调解不成的，由甲方所在地法院管辖。

　　3、本协议之附件均为合同有效组成部分；本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　4、本协议及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　5、本合同共二页，一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。

　　6、本合同自签订之日起生效。

　　甲方签章：乙方签章：

　　年月日

　　篇七：水电安装合同范本

　　水电安装合同范本

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程承包方式：。

　　3、工期：XX年月XX年月日止。

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。与业主结算下浮13%作甲方管理费。

　　5、A、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：

　　1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

　　B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：

　　1. 合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；

　　2. 合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。

　　3. 当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。

　　4. 由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

　　5. 由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方

　　应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

　　6. 当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工

　　程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由乙方承担。

　　7. 凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合

　　同价款的依据。

　　8. 在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，

　　以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。

　　第二条关于材料供给约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

　　2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　第四条关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、第一笔；工人及材料进场预付款支付 14 %，计：元。

　　2、第二笔；天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成 50％支付20 %。计：元。

　　3、第三笔；天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计: 元。

　　4. 第四笔；管内穿线完成 50% 支付 10% 计: 元。

　　5. 第五笔；所有管线，开关插座，灯具安装完成并自检调试完成100% 支付 20% 计；元

　　6．第六笔；工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计；元。

　　7. 第七笔；工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计；元。

　　6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　7、乙方承包内容：板安装；5、后期灯具及洁具的安装；

　　第六条纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至

　　5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）

　　日期：年_ __月__ _日日期：年月__ _日

　　篇八：XX水电安装合同范本

　　水电安装施工承包

　　合同书

　　工程名称：

　　发包方：

　　乙方：

　　签订日期： XX年月日

　　建筑水电安装工程承包协议书

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的

　　原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一．工程概况

　　工程名称：工程地点：施工内容：图纸范围内所有室内水电安装工程，结构类型：

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期： XX年月日

　　（二）总（日历）工期：个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。

　　（二）承包范围： 1.图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。

　　2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

　　3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

　　（三）计价方式：

　　1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《XX年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《XX年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《XX年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《XX年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。

　　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

　　2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

　　3﹑人工调差按总承包合同执行。

　　4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。

　　5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。

　　6、材料送检费用由乙方负责。

　　五、工程要求：

　　甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

　　（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

　　1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和

　　施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

　　7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　8.保修期为一年。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

　　（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

　　（三）成本控制要求

　　1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

　　2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

　　3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

　　4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。

　　5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

　　（四）安全施工要求

　　1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

　　3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

　　六、付款方式

　　进度款支付按照月进度实施

　　1、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进度的70%的工程款。

　　2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内，甲方向乙方支付工程款的97%。

　　篇九：水电安装合同范本(标准)

　　水电安装施工承包

　　合同书

　　工程名称：中信庐山西海旅游度假区生态公园管理用房及

　　A7、A8地块1#、6#、7#、8#公寓工程发包方：中信庐山西海旅游度假区生态公园管理用房及

　　A7、A8地块1#、6#、7#、8#公寓项目部乙方：晏军宝签订日期： XX年月日

　　建筑水电安装工程承包协议书

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：中信庐山西海旅游度假区生态公园管理用房及A7、A8地块1#、6#、7#、8#公寓项目的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一．工程概况

　　工程名称：中信庐山西海旅游度假区生态公园管理用房

　　及A7、A8地块1#、6#、7#、8#公寓工程工程地点：江西省武宁县巾口乡施工内容：图纸范围内所有室内、外水电安装工程，

　　结构类型：混凝土框架结构

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期： XX年月日

　　（二）总（日历）工期：个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。

　　（二）承包范围：

　　1.中信庐山西海旅游度假区生态公园管理用房项目及A7、A8地块1#、6#、7#、8#图纸范围内的所有室内、外的水电安装工程（包工包料）。

　　2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作，不含材料（甲方补给乙方工资4000元/月）。

　　3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

　　（三）计价方式：

　　1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《XX年江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《XX年江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《XX年江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《XX年江西省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。

　　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

　　2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《南昌建设工程造价信息》中对应材料价格的平均价作为最终结算价格。

　　3﹑人工调差按总承包合同执行。

　　4.水电安装部分，甲方按照水电安装工程总造价下浮24%支付给乙方（含所有税金）。

　　5.签证部分，甲方按照签证部分总造价下浮20%支付给乙方（含所有税金）。

　　6.水电安装工程部分，材料送检费用由乙方负责。

　　五、工程要求：

　　（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

　　1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。