当前位置：首页>合同协议>(完整版)混凝土劳务分包合同

(完整版)混凝土劳务分包合同

时间：22-10-03 网友

混凝土作业劳务分包合同

合同编号：

工程承包人（甲方）：

劳务分包人（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（建设单位名称）（以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），甲乙双方就工程混凝土作业提供劳务事项协商达成一致，订立本合同。

1 劳务分包资质及工程概况

1.1劳务分包人资质情况

营业执照编号：

资质证书编号：发证机关：

资质专业及等级：复审时间及有效期：

安全许可证书编号：

法定代表人姓名：电话：

法定代表人身份证号码：

乙方承诺对提供的上述资质证书的真实性、合法性负责。

1.2工程名称：

1.3工程地点：

1.4分包内容：混凝土作业劳务分包

2 劳务分包具体范围及内容（仅为示例，应根据实际情况调整，内容描述力求明确、清楚、齐全）

2.1承包范围：

按甲方提供的工程施工图纸进行施工，包括：

2.1.1本工程从基础承台起的土方人工清理（经挖掘机挖掘后的人工清挖、土方在正负0.3m以内由乙方清挖、整平、夯实）、凿桩头及砼渣清理、砼浇捣、养护及基础部分的砖胎膜；所有主体工程内混凝土均属承包内容，包括有水房间返边、构造柱、窗户栏板压顶、屋面找坡找平层砼和刚性层砼；墙柱接头砼凿毛，墙柱脚砂浆补缝。

2.1.2所有临建的砌体工程、地面找平，水电管道沟渠的开挖、砌筑及粉刷，以及本工程渣土转运至甲方指定地点等，办公区、生活区地面硬化、临时道路的平整、砼路面的浇捣及养护、维护，以及附属工程的室外明沟散水、化粪池排水沟管井的砌筑及浇捣，建筑主体周围以内的场地平整等。

2.1.3地下室基坑施工期间底部砼未浇筑前的抽、排水人工。

2.1.4文明施工，保持场地整洁，工完场清、场内所有成品保护。

2.1.5其他：。

2.2混凝土工程作业内容包括：

2.2.1熟悉施工图纸，配合甲方施工员放线。

2.2.2砼浇筑前准备：

①钢筋验收前的杂物清理。

②人行通道的铺设；

③砼浇注区域模板的冲洗及湿润；

④墙柱高标号与梁板交界处、梁板高低处吊模、梁施工缝（含后浇带）等阻断砼流动处绑扎钢丝网；

⑤柱、墙根部砂浆封堵；

⑥基础、主体墙柱水平施工缝砼浮浆剔打；标准墙柱模板边框线内，浮浆全部剔打干净且见坚硬石子；

⑦砼泵管安装及加固配合用工；

⑧楼层上泵管冲洗后污水排放的排水管安拆。

2.2.2.1搅拌机、输送泵安装、清洗及输送泵管道安拆、场内转运，并且清理输送泵堵管时的混凝土残渣，并做好处理工作。因泵管堵塞清理及造成的每次施工人员24小时内的停工损失包含在综合单价中。

2.2.2.2现浇砼浇捣前的湿水、卫生清理、弥补水泥垫块、检查砼标高及轴线控制。

2.2.2.3有需要的搭设操作架和支撑架。

2.2.2.4砼运输车进入现场后的指挥协调，车辆出工地的冲洗。

2.2.3砼浇筑及养护：搭、移、拆运浇捣范围内所需的临时循环交叉道板及马凳，安放移动溜子、木槽；砼的耙递、捣实、成型抹平、压光、扫毛。

2.2.4试块制作；预制构件的制作与安装。

2.2.5须派专人不少于7天的不间断浇水养护砼的养护（含养护用品的回收）。

2.2.6清理：模板拆除后，必须及时清理楼面所有杂物，凿除混泥土残渣等，楼层砌体结构完工后再清理一次，随时保证楼面清洁卫生。布料机、砼输送泵的清洁。

2.2.7需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后收尾工作。包括：①施工缝处（含后浇带）、砼高低标号接头处、梁板高低处吊模处钢丝网的绑扎。②施工缝处砼的剔打成型（施工缝成型标准：水平方向施工缝为“标准墙柱模板边框线内，浮浆全部剔打干净且见坚硬石子”；垂直方向施工缝为“梁板流淌的砼及水泥全部剔打干净，且将砼剔打成垂直面”）③重新浇注砼时施工缝砼接茬处的处理。

2.2.8其他：。

2.3混凝土工程材料、机具供给：（应根据实际情况调整，明确包含辅材的具体内容）

2.3.1甲方提供职工生活场地、商品混凝土，其他均由乙方承担，包括但不限于：斗车、灰桶、铁锹、刮杆、靠尺、砌刀、皮数干、碘钨灯、白炽灯、电线、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。

2.3.2除甲方提供的大型机械设备外，施工所需的振动棒、振动器、磨光机及配线、开关插座、电缆等小型工具均在乙方承包范围内。特别约定：原则上照明线及灯具、照明灯管、灯泡由乙方提供；若乙方未提供由乙方专人在甲方库房领借，退场时如数奉还，否则双倍赔偿。

2.3.3乙方应按工程进度提前一周向甲方提出材料需求计划；工程施工中乙方所需的小型工具用具等均由乙方自理。

3 分包工程工期

3.1开始工作日期：年月日

3.2结束工作日期：年月日

3.3总日历工作天数为：天；劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。

3.4主要节点工期（根据实际情况调整或删除）：基础结构天；主体结构：裙楼天/层，标准层天/层，屋顶天。分段控制工期按照甲方制定的施工进度周计划、月计划执行实施，分段工期必须保证总工期。

4 工程质量

4.1工程质量标准：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本合同工作必须达到质量评定合格标准。

4.2施工依据：施工图纸及会审纪要、设计变更通知单、施工组织设计、施工方案及施工员安全、质量技术交底、规范、经甲方签字认可的监理和建设单位依据合同发出的施工指令等。

4.3试验与检验：乙方应积极协助、配合甲方进行试件的取样和现场检验，并随时接受监理工程师的抽样或复检。

4.4分项工程质量检查：乙方应随时接受建设单位、监理、相关质监部门检查检验。本道工序施工完成，在自检合格后，经甲方验收合格并报监理工程师验收通过，出书面确认后乙方才能进行下道工序的施工。乙方应随时接受建设单位、监理、相关质监部门检查检验。

4.5所有砼浇捣时，所在梁、柱、板、打振动棒快进慢出打到位，不能出现蜂窝麻面、孔洞。如出现凿除重来的部位，其材料及一切工资由乙方承担。

4.6楼面必须拉线，按平水找平，用木荡抹平、搓光。正、负高差控制在质量验收标准允许范围内。

4.7其他：。

5 合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（可以根据实际调整）

5.1 本合同及补充协议等；

5.2 中标通知书；（如果有）

5.3 投标书及附件；（如果有）

5.4 除总包合同价款和工程量清单之外的总包合同文件。

6 图纸

6.1 甲方应在劳务分包工程开工天前，向乙方提供相关的图纸套（或仅为电子版）。

6.2 乙方应对甲方提供的施工图纸和资料妥善保管，严禁对外出借、传阅、复印等。乙方完成承包工作后应将甲方提供的所有图纸和资料完整交回。

7 项目经理

7.1甲方委派驻工地履行本合同的项目经理为。

7.2乙方委派驻工地履行本合同的劳务负责人为。

8甲方义务（应根据乙方承包费用内容相应增减调整）

8.1 除非本合同另有约定，甲方负责完成下列工作：

8.1.1向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；

8.1.2向乙方提供满足生产、生活需要的临时设施；

8.1.3向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料；

8.1.4 负责控制测量，并向乙方提供施工现场控制桩点。

8.2 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量支付、实验化验的控制、监督、检查和验收。

8.3 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

8.4 及时提供本合同约定应由甲方供应的材料、设备。

8.5及时组织业主、监理及相关部门进行隐蔽工程验收。

8.6 按本合同约定，向乙方支付劳务费用。

8.7 负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

8.8 监督乙方按规定佩带安全防护用品，若不按规定佩带个人安全防护用品，甲方有权责令停止作业，进行教育及经济处罚，造成的安全事故后果由乙方承担。

8.9其他：。

9 乙方义务（应根据工作内容进行调整）

9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；年龄不得未满18周岁，不得超过55周岁。未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

9.2按甲方所安排进度进行人员调配，按合同约定工期完成工作任务。甲方每月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续两次达不到工期要求，甲方有权解除合同，按乙方所完成工程量的85%结算，其余15%作为乙方对甲方所造成工期延误的赔偿。

9.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约金和赔款。

9.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

9.5 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

9.6 负责施工放样，并承担因工作缺陷所发生的各项损失费用。

9.7 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。

9.8 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的各种赔款和一切经济损失。

9.9 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

9.10 乙方须服从甲方转发业主及工程师的指令；无条件遵守和执行甲方及甲方项目经理部的各项管理规定，自觉维护甲方名誉和信誉。

9.11 乙方应负责对施工图纸、设计变更和工程指令进行复查，对发现的问题或存在的疑问，有义务向甲方提出，否则自行承担相应损失。

9.12 乙方应做好落手清工作，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。

9.13.1 在浇筑墙、板、粱等钢筋砼构件时，在下方同步配备一名附工进行回收碎落砼及砂浆收集整理工作，在浇筑完上一层的板砼后，须派专人将下一层楼板清理干净。

9.13.2 砼浇筑施工时必须及时清理溅落于模板和楼面上的混凝土残渣并合理利用，浇捣完毕后清理振捣工具及电缆、三级配电箱等。

9.13.3 砼输送泵施工前后清扫干净，做到无残余混凝土，做到人走机停。

9.14 乙方不得出现与施工班组之间哄抢材料，擅自指挥垂直运输机械。

9.15 乙方承担二级配电箱以下的电缆和照明工具。

9.16乙方应保证在施工期间的任何情况下，确保本项目执行期间不发生被新闻媒体披露、劳资投诉、劳动合同纠纷、工人聚众在大门口或办公室吵闹、工人有意识聚众闹事、工伤事故善后处置、各种形式盗窃施工用具、材料等事件，违反一次罚款2000元，并承担因此产生的一切责任和后果。

9.17 乙方劳务人员进场前，应将进场人员花名册，进场人员身份证复印件，健康状况资料交甲方备案。

9.18 为提高企业形象，满足湖南建工CI要求，由项目经理部统一有偿提供施工人员服装、安全帽、工作卡等用品，乙方必须按要求佩带，费用由乙方支付。

9.19 乙方应按甲方的要求参加甲方组织的各类会议和培训，提交各类计划、报告和报表经甲方审批后乙方应执行。

9.20 乙方如有违反分包合同行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费,一切赔偿费用均由乙方承担。

9.21现场“窝工、中途停工、多次进场退场”的约定：本合同单价已经综合考虑了因各种因素造成的乙方人员“窝工”、“中途停工”、“多次进场退场”等工期不连续而给乙方带来的损失费用。发生时，乙方不得要求甲方承担责任或费用。

9.22其他：。

10 安全施工与检查

10.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。严格按安全标准进行施工，并随时接受行业和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

10.2 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

10.3 乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。

10.4乙方所有施工人员均应遵守劳动纪律，严禁现场打架斗殴，否则由此造成的一切经济和法律责任均由乙方承担，同时承担违约金10000元/次，情节严重的，移送公安机关处理。

11 安全防护

11.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街或交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。

11.2 加强对作业人员的现场消防防火教育和管理，不得随意动用消防器材。动火作业必须向甲方提出动火申请，取得动火证后，才可以进行动火作业。

11.3 乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。

11.4 乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应，费用由乙方承担。

11.5 甲方对11.1、11.2项的认可，并不能免除乙方因其自身过错所造成的损失应该承担的责任。

12 保险

12.1乙方必须为自聘员工办理各种社会保险，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方必须将已办理相关保险凭证（有效复印件）提交甲方存档，如果查明乙方未按合同规定办理相关保险，甲方有权代为办理并从甲方应付乙方的任何款项中扣除。

12.2保险事故发生时，乙方有责任采取适当的措施，防止或减少损失。

13 材料设备供应及管理

13.1甲方提供的材料、设备、工具、设施：

13.1.1对于甲方提供的材料、设备、工具、设施等，乙方应根据甲方规定的申请程序和时限要求提前提出需求计划，否则，造成供应延误的一切责任和损失由乙方承担。

13.1.2乙方委托为专职领料人，除此领料人外，乙方其他任何人员不得向甲方领用材料。如乙方变更领料人，应书面通知甲方。

13.1.3乙方领取材料、设备时，须如实填写领料单并签名，否则，甲方有权拒绝发放。此领料单作结算依据。

13.1.4乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退场、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）：因保管和使用不善发生丢失、损失，乙方按领用时的原价格赔偿。

13.1.5乙方领用的周转类材料，应该于工程完工后个日历天内归还，并邀请甲方仓库管理员现场盘点、评估，办理书面移交。

13.1.6对于甲方提供的周转材、设备、工具、设施，乙方应按操作规程及甲方规定保管、使用、维护、保养和存放。发现问题应立刻处理或向甲方报告。使用完毕或工程完工后，应按甲方要求清理、清点、移交。乙方在保管和使用中，如因违反操作规程或甲方规定或因其它任何原因，造成遗失、损坏或事故，乙方应承担由此引起的所有损失和责任。

13.2乙方提供的材料、设备、工具、设施：

13.2.1 乙方提供除甲供材料、设备、工具、设施以外的所有所需材料、设备、工具、设施并承担相关费用。

13.2.2 乙方提供的施工设备和工具必须是合格产品，符合各项安全要求，使用过程中自行维护及维修保养。

14 劳务工程款

14.1本工程的合同价款按下列第项确定：

（一）本工程为固定总价合同；合同包干总价为人民币

元（大写：元）。本合同价款已包括完成本合同工程所需的一切费用及完成本工程不可或缺的所有工作和责任，并已包括且充分考虑了施工场地现状等可能影响合同造价的因素。除本合同另有约定外，合同价款任何情况下均不做调整。

合同价款中包括但不限于：（根据项目情况填写）。

（二）本工程为固定单价合同；合同价款暂定为人民币

元（大写：元）。本工程的劳务单价：详见附表一（分项工程综合单价组成明细表）。

合同履行期间人工、辅材、机械设备等价格涨幅乙方已在合同单价中充分考虑，乙方对此予以理解和认同；合同单价不再调整。工程施工税金、个人所得税和其他税费均由乙方自行承担和缴纳。

（三）其他方式：。

14.2合同外工程签证：计时工按元/工日执行。

14.3 工程履约保证金（根据各项目具体情况确定，若无，则约定：“本工程无履约保证金。”）

14.3.1履约保证金的额度: 乙方向甲方缴纳合同总价款的 %（5～10%）或万元履约保证金。其中工程进度保证金万元、质量保证金万元、安全保证金万元，履约保证金不计息。

14.3.2 履约保证金的交纳、退还办法：

正式开工前日内，乙方以现金保证金形式，通过银行转账方式向甲方交纳履约保证金（收款人、开户行及账户信息：），待乙方无违约情形且工程完工验收合格后日内一次性无息退还。

15 验工计价（以下条款按月度计价时适用，按其他计量周期或是节点计价的应修改）

15.1每月日前，乙方向甲方提交已完工程数量清单，双方派代表到现场共同对乙方当月实际完成的合同内合格工程数量进行验收计量（乙方应为验收计量提供便利条件），办理月度验工计价。甲方指定、为现场工程量共同签字人，乙方指定、为现场工程量共同签字人，其他人签认的工程量无效。甲方项目部员工在履行职责时，签署具有证明性质的书面材料，须经项目经理书面确认。所有未经项目经理书面确认的，均属个人行为，不能作为甲乙方双方结算或承担责任的凭证。

15.2对月度验工计价有疑义的，在办理最终结算前甲乙双方可随时提出，经核实后在最终结算时对月份计价进行修正。

15.3工程完工经甲方验收合格后对乙方完成的工程数量、价款做最终清算、办理最终结算。

15.4因乙方自身原因超出甲方技术交底范围的工程量和验收不合格的工程量，甲方不予计量，乙方自行承担相关费用。

16 劳务工程款中间支付与最终支付

16.1本项目按下列第（ )项约定方式支付工程进度款及结算款

（一）按施工进度付款

1）本工程（是否）支付工程预付款。预付款比例为；（一般不高于10%）预付款扣回方式为：。

2）进度款支付：拨付工程进度款时，甲方根据验工计价情况编制“内部价款结算单”（应扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款项）作为中间拨付款依据，甲方在收到业主本合同范围拨款后 30 天内，按 %给乙方拨付。（不高于业主给甲方付款比例）

3）最终支付

A、全部工作完成，经甲方认可后 15 天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终结算。

B、甲方收到乙方递交的结算资料后 7 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后 7 天内编制“内部价款结算单”，扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款额后进行最终结算，在收到业主拨款后 30 天内支付至最终结算总额的 95 %，扣留 5 %作为质量保证金。

C、质量保证金在本合同工程保修期满后，业主返还甲方质保金时视其工程质量情况支付乙方（不计取利息）。

（二）按施工节点付款

具体付款节点及比例如下：（根据项目情况进行描述）。

（三）其他付款方式：。

16.2乙方人员办理进度付款或结算时必须有乙方代表委托书，并向甲方财务部门提供参建人员工资费用清单（应有本人签字并加盖手印及相关劳动合同）和资金流向计划表。否则，甲方有权拒付工程进度款或结算款。

16.3给乙方拨付工程款时，乙方需向甲方提供完税发票。

16.4乙方指定专用收款账号为户名：；开户行：

; 账号：；如需变更，必须付款前 7 日内书面通知，否则一切责任自行承担。

17 施工变更

17.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前 3 天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方只能按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更工程施工。

17.2变更数量和价款确定方式：

17.2.1变更单价确认：参照与业主方主合同设计变更计价规则双方协商确定。

17.2.2变更工程数量确认：按乙方实际完成甲方书面发出的变更通知范围内的、经甲方验收确认的合格工程数量计量。

18 施工验收

18.1 乙方应确保所完成工程的施工质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后 3 天内对乙方施工成果进行验收。验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。

18.2隐蔽工程和中间验收

18.2.1工程具备隐蔽条件或达到单位工程中间验收部位，乙方自检合格后，应在隐蔽或继续施工前 24 小时通知甲方，经甲方报驻地监理验收合格并在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。

18.2.2 经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，经重新验收合格后方可隐蔽或继续施工。

18.2.3 无论是否经监理工程师验收，当甲方要求对已隐蔽工程进行重新检验时，乙方必须按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新覆盖或修复。检查合格，甲方承担检查所发生的费用，检查不合格，发生的费用全部由乙方承担，工期不予顺延。

18.3当甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或总包合同规定的全部工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的全部损失。

19 施工配合

19.1 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

19.2 乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应无偿配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的无偿配合。

20 违约责任

20.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：（应尽量少约定或者不约定）

20.1.1甲方不按合同约定时间支付工程款，且延期超过 6 个月，应比照中国人民银行同期同类贷款利率的标准，按欠付工程款总值计算，向乙方支付违约金，违约金总额不超过实际欠付工程款的 5 %。但发包方原因导致甲方无法按合同承诺时间支付乙方进度款的情况除外，乙方不得要求甲方承担逾期付款的违约责任或采取过激行为索要工程款。

20.1.2甲方应承担的其他违约责任：

20.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任（根据实际情况调整）：

20.2.1乙方原因延误工期按 1000 元/天向甲方支付违约金，工期延误违约金上限不超过合同总价的5%；工期延误超过30天，甲方有权解除合同；

20.2.2施工中对于乙方原因造成或未达到本合同约定的质量标准的，甲方有权责令乙方停工或返工，其费用由乙方承担，并承担延误工期责任。且乙方应按合同价款 5 %向甲方支付违约金。对相应的工程量不予计量和支付；

20.2.3乙方施工进度滞后或履约不力，在甲方要求整改或发出书面指示后，仍无改观或无明显改观迹象时；甲方有权将乙方承包工程部分收回或直至全部收回，自行组织施工或交由第三方施工。甲方为完成乙方遗留工程可以使用乙方在现场的施工设备，乙方不得要求甲方支付任何补偿费用，乙方并承担由此给甲方造成的损失；

20.2.4未经甲方书面同意自行停工，在甲方发出指示后仍拒绝复工；甲方可以调整乙方分包工作量或直至解除合同，乙方应向甲方支付违约金 10万元，并承担由此给甲方造成的损失；

20.2.5乙方驻现场代表每月在工地时间不少于 25 天，否则每少一天向甲方支付违约金 1000 元；

20.2.6乙方应对所有参建人员实行银行工资卡制度，避免工资纠纷，确保参建人员权益。对乙方发生工资纠纷而影响工程正常进行及甲方生产经营和声誉，甲方有权在应付乙方任何款额内直接代扣代发，从任何应付乙方款额内扣除，同时乙方负责赔偿由此给甲方造成的影响和损失。如发生乙方工人向甲方讨薪的，乙方应当按每人word/media/image1.png次2000元向甲方承担违约金，如果发生工人以自杀威胁方式讨薪的，乙方按每人次2万元向甲方承担违约金；乙方工人群体性向甲方讨薪的，每发生一次乙方应当向甲方承担违约金5万元;乙方工人群体性向政府机构申诉讨薪的，每发生一次乙方应当向甲方承担违约金10万元。因乙方拖欠劳动者工资而导致甲方被申请劳动争议仲裁或诉讼的，乙方应当按甲方实际支付费用的2倍向甲方承担违约金。

20.2.7乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移用于非承包工程，否则一经查出，乙方将负责按倒卖或转移材料价值的三倍给甲方支付违约金；

20.2.8乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除合同，乙方按本合同价款的 10 %向甲方支付违约金；

20.2.9 乙方不履行或不按约定履行合同约定的其他义务，经催告后仍不履行的，应向甲方支付违约金 1000 元/次，还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

20.3若合同履行中，乙方单方终止合同或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同的，除合同其他条款约定的违约责任外，乙方还应按本合同总额的 10 %标准承担合同解除的违约责任。

20.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

21 争议

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决：

（1）向长沙仲裁委员会申请仲裁。

（2）向长沙市天心区人民法院提起诉讼。

22 合同解除

22.1 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止；或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同；乙方接到甲方终止合同通知后应立即停止施工，并在五日内撤离现场，就乙方已完合格工程的劳务报酬，按本合同约定程序办理结算支付。乙方延期撤场的，按 2000 元/天承担违约责任，甲方并有权暂缓支付全部款项。

22.2因不可抗力导致合同无法履行（不可抗力包括的内容与主合同一致）；或因发包人原因造成工程停建或缓建，导致本合同无法履行的，甲方与乙方可以解除合同，并按合同约定对已完合格工程进行结算，如甲方与发包人约定不向发包人索赔或未能得到发包人给予的相应补偿，乙方不得以此向甲方索赔。（乙方的索赔须以甲方向发包人索赔成功为前提）

22.3 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程的劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

23 特别约定

根据乙方的请求与承诺，双方本着实事求是的原则，经相互协商，达成如下一致意见：

23.1乙方承诺已经充分理解甲方与建设单位的施工合同并承诺承担上述文件中规定的承包人的责任和义务以及各种风险。甲方不承担由于建设单位等非甲方原因造成的工程停窝工、停缓建等原因给乙方造成的各种损失，甲方可根据实际情况书面通知乙方自行安排劳动力、材料去向。

23.2关于顺延工作时间或工期。非乙方原因造成的可以在满足业主节点工期和总工期的前提下予以顺延，因乙方原因造成的不得顺延。

23.3合同签订前乙方同意缴纳合同总价 %（一般为5%～10%）或总金额万元的履约保证金，工程完工且验收合格后视其履约情况不计息返还。

23.4凡合同中与特别约定有抵触的地方，均以特别约定为准。

24 合同生效与终止

本合同自双方签字、盖章后生效。到竣工验收合格，竣工结算甲方支付完毕后，除履约保证金和质量保证金条款仍然生效外，其余条款即终止；当全部款项结清后，合同自行全部终止。

合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、安全生产许可证、组织机构代码、经公证的法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方需将以上证件的复印件加盖公章后交由甲方备案。

25 合同份数

本合同一式份，甲方份，乙方份。具同等法律效力。