购货合同质量不符赔偿协议
甲方:
乙方:
甲、乙双方于 年 月 日签定《箱式变电站购货合约》,签订合同由乙方向甲方提供更多涵盖型号为 变压器在内的箱式变电站,由于乙方现提供更多的型号与原合约签订合同相符,且未按规定在高压控制器加装协同隔绝板,引致该变电站经供电局两次环评均不合格。为了解决有关事宜,增加乙方因此而导致的损失,经甲、乙双方协商,达成一致如下协议:
第一条关于变压器型号的问题:
甲方拒绝接受乙方已加装的型号为 的变压器,但附有如下条件:
1.1乙方必须保证该箱式变电站的质量优良,能够正常使用,保证该产品在本协议签订后能够一次通过供电局的验收并合格,否则,甲方有权拆除已安装的箱式变电站,另行购买其他产品安装使用,除所造成的一切损失由乙方承担,乙方还需赔偿甲方双倍于合同金额的赔偿金。
1.2自环评合格之日起一年内,例如该产品发生质量问题,甲方有权退款,乙方应当分担由此导致的一切损失,并索赔甲方双倍于合约金额的赔偿金。
1.3本产品的保修执行原合同第六条的规定,在保修期内收到甲方通知后2小时内必须派员维修,如经通知未派员或未及时派员维修达十次以上,甲方仍有权退货,乙方应承担由此造成的一切损失。
第二条关于索赔问题:
由于该变压器二次验收未能通过,乙方同意赔偿甲方:
2.1临时减少的电线等费用: 元。
2.2使用临时变压器造成的电费价差: 元(自 年 月 日计至 月 日, 月 日至验收通过并通电所发生的差价另计)。
2.3因环评不合格所产生的环评费用由乙方分担(不合格的原因就是乙方过失导致的),凭供电局环评费和单据缴付。但最后一次环评合格所须要费用无可奈何乙方分担。
第三条争议的解决
本协议各方当事人对本协议有关条款的表述或履行职责出现争议时,应当通过亲善协商的方式不予化解。经协商未达成一致书面协议,则任何一方当事人均有权向存有管辖权的人民法院提出诉讼诉讼。
第四条其他
本协议可以根据各方意见展开书面修正或补足,由此构成的补充协议,与协议具备相同法律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权人在本协议上盖章并盖章公章之日起生效。
本协议一式两份,双方各执一份,具有相同法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人(签字): 代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
经典推荐
5、 责任和索赔
5.1 甲方视乙方为重要合作伙伴,对乙方发生的品质不良事件力求以实际解决问题不影响甲方正常经营活动和相关成本损失为宗旨,但作为双方正常贸易合作,也将必须制订一些商业规则来约束我们彼此行为,详细如下:
5.2索赔目录
a. 停拉损失
材料品质异常且供应商没能及时处理而导致甲方停在扎按计算公式1继续执行,若最终影响至甲方没有能够正常备货给客户而出现的有关索赔费用及运输成本,乙方必须无条件分担。
计算公式1:停拉小时* usd
b. 出错费用
b-1 乙方执行返工:
乙方雷苏兹材料或代加工性质,当收到甲方品质异常通告需派人至甲方出错,甲方将精心安排iqc和仓管员展开护送,出错顺利完成后甲方iqc再搞抽查检验,第一次出错按计算公式a排序,若被再次抽查按aql仍无法发送须要第二次出错时,按计算公式b继续执行;
计算公式a:陪同人员数量*陪同小时* usd30
计算公式b:计算公式a*2倍
b-2 甲方代替乙方返工:
因以下原因导致的乙方无法及时至甲方出错时,甲方可以通告乙方或双方达成一致一致代其出错:
i、 乙方路途较远(3小时内不能到达);
ii、 交通堵塞未能按签订合同建议时间至甲方;
iii、甲方生产和交期非常紧急或己上线不容许等待或停线;
代出错计算公式:出错人数*usd30*出错小时数+usd /自噬体(管理费用)
c. 场地占用费
甲方检验辨认出乙方来料不当少于aql允收水准判退款时,乙方在接到甲方退款通告后3个工作日内归还退款,逾期将按挤占场地缴纳费用。
计算公式:usd/每批/每天
d. 作价费用
材料品质异常造成其它材料损失报废,如喷油或电镀。
计算公式:全部材料成本* 1.5
e 客户索赔
材料品质异常在客户端导致损失.
计算公式:客户索赔* 1.5
f. 违背rohs/reach指令赔偿
供应商提供的材料不符合rohs/reach指令相关标准造成浪达科技(深圳)有限公司其它材料损失、生产损失和客户端造成损失。
计算公式:(全部材料成本+生产成本+备货运输成本+客户赔偿)* 1.5
5.3 其它发生费用赔偿情况:
甲方(盖章):
乙方(签字):
甲乙双方根据有关法律法规,经协商一致,就坐落于 的甲方住房的大理石装簧(外墙面及屋檐)事宜,签订工程质量保证书。
第一条:工程质量承包范围和内容
1、质量保证期限:经甲乙双方签订合同,大理石的质量保证期限为20年。
2、质量保修范围:包括外墙和屋檐的大理石墙面及双方约定的其他项目。
第二条:质量保证条款明细表:
1、保证大理石墙面能达到合理使用年限;
2、确保大理石墙面粘连平坦,整体墙面纹理通顺;
3、保证大理石墙面不开裂、空鼓、脱落;
4、确保加装大理石墙面稳固、无倾歪,杜绝缺楞掉下来角和裂缝等现象。
5、其他项目保证条约:
第三条:质量质保责任
1、如未达到上述要求,乙方应当在接到甲方通知之日起 天内派人负责维修或重建;
2、出现应急抢险的,乙方在收到甲方通告后,应立即抵达现场抢险。
3、除不可抗力以外造成的大理石墙面脱落、裂缝、空鼓、倾斜等情况,乙方负全部责任。
第四条:质保费用
因建筑安装质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。
第五条:其他
双方约定的其他工程质量其它注意事项:
本工程质量保证书,由甲乙双方在完工前共同签订,自签定之日起即为产生法律效力。
甲方(签字):
乙方(盖章):
年 月 日
发包方:(甲方)
承包方:(乙方)
经甲乙双方协商确认:
第一项:承包方式:包工。
第二项:质量建议。
1、本工程质量目标为:所有分项工程合格率%工程严格按照国家统一验收标准进行验收,工程竣工验收标准要求为:优良。
2、乙方在施工中必须严苛按照施工图纸和技术交底展开施工,例如因乙方犯规导致的工程出错和工程质量不合格导致的工程出错,材料费和人工费由乙方分担,并处在罚款。因甲方原因导致工程出错,则由甲方分担。
3、施工中各道工序要严格进行报验,未经甲方人员检查,乙方不得进行下道工序施工。隐蔽工程未经业主验收,不得覆盖。
4、乙方应当非政府施工人员严格执行三检制,按规定对现场机械、物资、工程展开标识。
5、乙方对于工程缺陷不能或不愿及时整改的,甲方有权委托第三方进行修整,费用由乙方承担。
6、工程质保金为工程总价的10%,质保期为一年。
第三项:工程结算及付款方法。
根据工程施工进度,每月按实际已完成的各单体分项工程支付,并计入预付款项和工程罚款,支付单呈报审核一周内缴付工程款项的60%,余下款项等待工程实体竣工验收合格后支付缴付至90%,10%的工程质保金等待质保期(一年)满后付清。凡因工程施工图更改或图纸和预算外护照新增的工程量自行支付。
第四项:未尽事宜,甲乙双方协商决定。说明:双方签字盖章即日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表人: 乙方代表人:
年 月 日
工程名称:
工程地址:
客户代表和联系方式:
根据国家建设部有关规定,装饰翻新工程项目的保修期为二年。 该装饰翻新工程项目自竣工验收之日 年月 日起至,在正常采用条件下,作出如下质量质保允诺:
一、在保修期内,我公司于正式接到客户维修通知之日起三日内抵达现场,对所出现的问题进行分析,如确因施工质量问题产生的损坏,我们将根据质量问题、修复的难易程度确定修复时间,免费保修。如因用户使用不当,不经我公司同意随意破坏装修结构等造成的质量缺陷,不属于保修范围,危及自身或他人生命和财产安全,由责任人自行承担经济及法律责任。
二、少于保修期发生的质量问题,将根据用户市场需求,我公司竭诚提供更多有偿服务,只缴纳成本费用。
三、施工合同范围外的质量问题(如原结构沉降引起的墙体裂缝、外墙漏水等),将根据用户需求,我公司竭诚提供有偿服务,只收取成本费用。
四、由于地震等不可抗力导致的质量问题,我公司不分担任何经济或法律责任。
五、本保证书作为装修合同的附件,与合同具有同等的法律效力。
xxxx装饰工程有限公司联系人:
电话:
日期:
发包人(甲方): 梁建设
承包人(乙方):
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对 户主梁建设在跑马岗村建造的私有住房 签定工程质量保证书.
第一条 工程质量承揽范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任.
质量质保范围包含地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、存有防尘建议的卫生间、房间和外墙面的防渗水,电气管线、给排水管道,以及双方签订合同的其他项目.
第二条 质量保证条款明细:
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,签订合同本工程的质量保证如下:
⒈ 保证地基基础工程和主体结构工程能达到合理使用年限;
⒉ 确保屋面具备防尘能力,房间楼层和外墙面及洗手间等具防渗水性能.
⒊ 保证整体楼层具有抗风防水抗震能力.
⒋ 确保楼层存有加宽再建好承受能力;
⒌ 保证房屋各楼层建筑高度达到发包方要求;
⒍ 确保房屋建筑格局适用于于甲方市场需求.
⒎ 其他项目保证条约:
.
质量保证自工程竣工验收合格之日起生效.
发包人(甲方):
承包人(乙方):
根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量质保办法》,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方签订合同,经协商一致,我们确保努力做到:
一、确保下列人员到位,并各自承担本项目施工中的相关安全责任。
1、施工队施工现场负责人: 联系电话:
2、施工班组长: 联系电话:
二、 施工队的现场负责人对建设工程项目的质量施工负责管理,保证保证工程质量,并根据工程的特点非政府制订质量施工措施,消解质量事故隐患。
三、施工现场质量由施工队负责。服从总承包单位对施工现场的质量管理。
五、对质量生产监督机构在不能影响工程正常施工活动的质量监督检查,我们施工队必须不予协调积极支持。
六、本工程项目施工过程中,我们将严格执行《建筑施工质量验收规范》,保证合格。
七、我们在展开内外墙抹灰施工过程中发生的工程质量事故,如是我们自己的原因导致的,全部由我们自己分担。
八、本保证书一式两份,一份交项目部存档,一份留施工施工队。
确保人:
身份证号:
电话:
年 月 日
第一项:承揽方式:发包。
第二项:质量要求。
1、本工程质量目标为:所有分项工程合格率%工程严苛按照国家统一环评标准展开环评,工程竣工验收标准建议为:优良。
2、乙方在施工中必须严格按照施工图纸和技术交底进行施工,如因乙方失误造成的工程返工和工程质量不达标造成的工程返工,材料费和人工费由乙方承担,并处于罚款。因甲方原因造成工程返工,则由甲方承担。
3、施工中各道工序必须严苛展开报验,未经甲方人员检查,乙方严禁展开下道工序施工。隐密工程未经业主环评,严禁全面覆盖。
4、乙方应组织施工人员严格执行三检制,按规定对现场机械、物资、工程进行标识。
5、乙方对于工程瑕疵无法或不愿及时自查的,甲方有权委托
第三方进行修整,费用由乙方承担。
6、工程质保金为工程总价的10%,质保期为 年。
第三项:工程结算及付款方法。根据工程施工进度,每月按实际已完成的各单体分项工程结算,并扣除预付款项和工程罚款,结算单上报审批一周内支付工程款项的60%,剩余款项待工程实体竣工验收合格后结算支付到90%,10%的工程质保金待质保期( 年)满后付清。凡因工程施工图变更或图纸和预算外签证追加的工程量另行结算。
第四项:未尽事宜,甲乙双方协商同意。表明:双方盖章盖章即日起生效。甲方(盖章):
乙方(盖章):甲方代表人:
乙方代表人: 年 月 日
工程合同图文推荐
工程材料订货合约翻新工程责任的合约建筑工程转包合同工程建设设计合约
产品质量赔偿协议书
甲方:
乙方:
甲乙双方于 年 月 日签定《 》,签订合同由甲方向乙方提供更多 光伏系列产品,由于甲方提供更多的部分产品与乙方的具体内容建议存有偏差,且存有一定的质量问题。为妥善解决甲乙双方之间存有的争议,增加双方因此产生的损失。根据诚实信用、公平协作的原则,经甲乙双方经充份亲善协商,就 合约索赔事宜达成一致以下共识:
一、甲方因 产品质量问题,同意向乙方支付赔偿金人民币 元。(自本协议签订之日起3日内支付)
二、甲方向乙方缴付产品质量赔偿金后,对于《 》项下产品任何质量问题,乙方允诺免职甲方因该产品所产生质量问题的一切责任。
三、甲方赔偿乙方后,应当采取必要的措施(如维修、检查、排除危险等措施),以避免损失的扩大。乙方同时应当为甲方提供切实、有效的协助义务。
四、本协议具体内容最终法律效力,例如之前存有与本协议二者相冲突的签订合同,按本协议签订合同为依据。
五、有关或执行本协议的一切争议应该友好协商解决。若达不成协议,甲乙任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
其他
1、本协议自甲乙双方签字或盖章后,发生法律效力。
2、本一式两份,双方各谓一份具备同等效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致达成协议如下:第一条:付款方式本合同金额 万元,甲方向乙方支付预付款 %(订金);待乙方到货,甲方验收货物后,甲方向乙方支付总额的 %;最后安装完工后,甲方按照双方签字确认的设计图进行验收,验收合格后,即付清总额的 %(余额)。第二条:送货、安装乙方承担运输费用、搬运费用,保证所提供的产品完整,质量可靠。交付甲方后的产品安全保障有乙方承担。第三条:双方责任(1)甲方责任1、甲方支付定金后,乙方没有在约定时间内组织人员安装,乙方应向甲方全额退还定金。2、乙方应严格根据双方确定的设计图进行安装,如因甲方原因导致成品与设计图纸不符的,责任由甲方承担。3、由甲方原因延迟到货的,乙方不承担延误工期的责任。(2)乙方责任1、乙方应该自行安排足够安装人员。2、乙方严格按照甲方提供的设计图纸施工安装。3、乙方延误工期,每延误一天应按合同总额的承担违约金。第四条:甲、乙双方如确因不可抗力的原因,不能履行或需延期履行本合同的,应及时通知对方,并说明不能履行或需延期履行的原因。第五条:本合同在执行中如发生争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成时,可按下列第 种方法解决:1、提交 仲裁委员会仲裁:2、依法向人民法院起诉。第六条:本合同在执行期间,如有未尽事宜,有双方协商,另订附则于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。第七条:本合同一式 份,有甲、乙双方各执一份,副本 份。甲 方: (盖章)负责人: (盖章)地 址:电 话:签订时间:乙 方: (盖章) 负责人: (盖章) 地 址: 电 话: 签订时间:
《购货合同质量不符赔偿协议》相关文档:
项目合作开发协议10篇09-01
收养孩子协议范文书09-01
汽车租赁协议合同范文(6篇)09-01
餐饮合伙股份协议(实用7篇)09-01
2020年个人加盟经营协议范文3篇最新09-01
大巴车租赁协议参考范文(10篇)09-01
2023年大巴车租赁协议(六篇)09-01
苏州市前期物业管理服务协议09-01
房屋买卖合同协议范文(3篇)09-01
循环水水处理技术协议范文09-01