当前位置：首页>合同协议>工程施工合作合同协议书

工程施工合作合同协议书

时间：23-05-24 网友

工程施工合作合同协议书

工程施工合作合同协议书篇1

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　一、工程概况

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：

　　二、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　三、合同工期

　　天

　　四、工程造价

　　工程造价为：元整

　　五、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)

　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合省标准规程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程计价

　　7.1本工程计算编制原则：按 __省住房和城乡建设厅文件号《建设工程工程量清单计价规范》《省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第号)，《省建设工程计价办法》，《省修缮定额》、《省建筑装饰装修工程量消耗标准》、《省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按省住房和城乡建设厅文件号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_ 建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。

　　八、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　九、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在内向乙方支付工程预算价的 %.

　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的 %，工程保修金留结算总价的 %，自工程验收之日起满一年后如无质量问题天内全额返还，保修金不计利息。

　　十、违约责任

　　10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　十一、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　十二、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　十三、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式份，甲乙双方各执份。双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)

　　乙方(公章)

　　法定代表人(签字)

　　日期：年月日

　　日期： _年月日

工程施工合作合同协议书篇2

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：

　　1.4承包方式：

　　1.5工期：本工程自__年x月x日至__年x月x日

　　1.5工程质量：

　　1.6合同价款(人民币大写)：

　　第2条甲方工作

　　2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明__份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。

　　2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。

　　第3条乙方工程

　　3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明__份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。

　　第4条关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　第5条关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　第6条关于工程价款及结算的约定

　　6.1双方商定本合同价款采用第__种。

　　A、固定价格

　　B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)

　　第7条关于材料供应的约定

　　7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值__%的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第8条有关安全生产和防火的约定

　　8.1方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　第9条工程停建或缓建

　　9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。

　　第10条奖励和违约责任

　　10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方__元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的__%支付违约金。

　　第11条保修

　　11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期__年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。

　　第12条争议或纠纷处理

　　12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。

　　第13条其他约定

　　第13条附则

　　13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本__份，甲方执__份，乙方执__份。

　　13.3本合同履行完成后自动终止。

　　13.4附件资料

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人：

　　授权代表(签字)：

　　单位

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　户名：

　　帐号：

　　__年x月x日

工程施工合作合同协议书篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。

　　第一条：工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：包工包料、包质量，包工期，包安全生产。

　　四、工程范围及单价：

　　（一）科技活动室（按图纸施工）

　　（1）填方2142㎡，合同单价25元/㎡，合价53550元

　　（2）科技活动室主体砖混结构一层总计90㎡，合同单价860元/㎡，合价77400元（含基础包干施工，阳台部分单价430元/㎡）。

　　（3）深3m，直径0.8m,基桩8颗，合同单价600元/颗，合价4800元。

　　（4）公厕（18平方米，男3女2，砖木带10立方化粪池），合价7500元。

　　五、项目工程实施期限：__年x月x日开始动工，至__年x月x日前所有项目全部竣工

　　六、相关要求说明：

　　1、乙方在施工过程中，涉及的水、电及材料搬运费，全部由乙方负责；

　　2、路基调平及砂石铺好后，通知甲方相关人员进行验收；

　　3、浇砼路面时，必须通知甲方相关人员到场监督浇砼路面；

　　4、乙方在施工工程中，必须严格遵守安全生产操作过程，如施工过程中发生安全生产事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责；

　　5、乙方在施工中，必须严格按照甲方提供的道路施工图纸或在甲方指定的技术员指导下进行施工，如有工程变更增减的必须有管理人员签字双方认可的记录，凡涉及增减的工程量按报价单价结算，涉及报价及合同未界定的分项内容，由双方认可的单价结算。原定工程量不准确的按实际发生工程量和单价结算。

　　第二条、工程验收、结算及工程款支付

　　一、竣工验收：乙方在工程具备竣工验收条件前5天通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　二、工程结算：本工程采用分项单价进行结算，本合同单价涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。分项单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

　　三、工程款支付：施工合同签定后，先期划拨项目启动资金（占项目投资的20%），剩余工程款根据工程建设进度分三次划拨。工程完工经甲方和上级管理部门验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的95％；其余5%的质量保证金，待质量保期满一年后支付。

　　第三条、双方权利和义务

　　一、甲方的权利和义务。

　　1、负责协调线型调整涉及用地；

　　2、组织乙方到有关村组开展现场踏勘；

　　3、进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

　　4、按合同约定支付工程款。

　　二、乙方的权利和义务。

　　1、本合同签订后5天内，进场完成施工准备；

　　2、严格按照甲方合同规定的技术标准进行施工；

　　3、负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；

　　4、做好现场设备、材料的管理工作；

　　5、负责所施工工程的验收通过，包括工程实体和验收档案资料等。

　　第四条：违约责任

　　一、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。

　　二、合同签订后，未经甲、乙双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。

　　三、在施工过程中，乙方必须按工程进度进行施工建设，如乙方不能按合同期限竣工，逾期一天，处违约金为工程总投资额的1‰（除自然天气造成不能正常施工外）。

　　四、施工完毕后，如未能通过相关部门的验收，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到整改至验收合格后支付。

　　第五条：附则

　　本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。本合同一式贰份，甲、乙双方各壹份。

　　甲方法人：（公章）

　　乙方法人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　签订地点：

　　签订时间：

工程施工合作合同协议书篇4

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　为加强土地开发整理，确保非农业建设占用耕地的占补平衡，甲方将__镇__村土地整理占补项目发包给乙方承建。为不误农时，保质保量完成施工任务，经与乙方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容

　　甲方根据荆土资批[x]号文件立项批复，建设规模总面积为__公顷（折__亩）。工程内容由土地平整、田间道路、部分配套工程组成（具体详见工程量表）。

　　二、双方责任

　　甲方负责项目资金投入、工程施工检查和新增耕地用于建设项目占用耕地的补充。乙方负责按甲方的规划设计图施工。工程质量必须符合《湖北省土地开发复垦整理验收办法及标准》规定的要求。

　　三、工程价款与付款方式

　　甲方对乙方实行包干投入，工程款总额人民币大写：__（小写：__元）。资金以财政转移支付方式拨付，乙方在资金的使用上必须做到规范、安全、有效。

　　付款方式：

　　首期：

　　乙方工程施工队进场施工，甲方支付乙方合同价款总额的50%，作为项目实施的启动资金，由乙方专款用于该项目的土地开发整理。

　　二期：工程项目施工完工，经甲方初验后，付工程合同价款总额的40%，余款10%待上级部门验收后一次性付清。

　　四、其他事项

　　1、排水费实行包干，甲方付给乙方排水费元，乙方负责本项目全程排水。

　　2、乙方负责安全生产，承担一切安全责任。

　　五、工期

　　总日历工期__天。自__月__日起至__月__日止。

　　六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。本合同自签订之日起生效，甲乙双方共同遵守。

　　甲方：

　　代表（签字）：

　　日期：__月__日

　　乙方：

　　代表（签字）：

　　日期：__月__日

工程施工合作合同协议书篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方现有商住房600平方米左右建筑工程，给乙方组织施工，考虑到乙方瓦工队为民间组织，既无资质等级证书，又无安全施工许可证，为确保安全、优质、高效地搞好该工程，分清责任、避免争议，经甲、乙双方充分协商签定如下协议：

　　一、工程工资费用：甲乙双方协商，实行人员工资及费用大包干，数额为人民币七万元整，乙方必须完成主体工程中假二层以及辅助工程，其中包括所有地板砖、面砖、卫生间、厨房间的配套设施，以及围墙、滴水、室外地平、室内钢化涂料、外墙立帮柒(或面砖)等。

　　二、付款方式：瓦工队住进施工场地后，甲方预付生活费给乙方人民币5000元，二层封顶结束后甲方预付给乙方工资人民币__0元整，主体工程(包括假二层)全部结束后，甲方预付给乙方工资人民币__0元整，辅助工程全部结束后甲方预付给乙方工资人民币10000元整，余款15000元质量保证金待半年后甲方认可没问题的全部结清，甲乙双方经济往来均以条据为凭(上梁红纸包和节饷饭、烟等计入工资但不需条据)。

　　三、工期：从签字之日起，除一层大梁和屋面凝固期外全部工程工期为60天(雨天顺延)，甲乙双方应制定出晴雨表，延期每天罚款200元，提前每天甲方奖励200元。

　　四、质量及施工：乙方必须按建筑工程规范和技术标准进行施工，确保甲方的建筑工程为优良工程，施工中甲方有权对乙方的不规范操作提出整改意见(如立模板必须由专业人员施工、保持施工现场文明、整洁、脚灰回收干净等)，因乙方责任，造成质量隐患，或需返工造成材料浪废和工期延长的，后果由乙方负责，对工程结构改变或减少工程量的，如模板费、地板砖、面砖等，在工资总额中作相应减少。

　　五、安全生产：按照谁组织施工谁负责安全生产的原则，乙方在施工期间发生任何大小事故(包括交通)，由乙方负责，费用自理，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

　　六、其它事项：甲方须提供乙方简易住所和施工现场的水、电，其余一切生活费用和施工用的模板、吊车、脚手等所有建筑设备以及用具均由乙方自行解决，费用自理，乙方所需建筑材料须提前二天向甲方提出，否则造成停工乙方负责。

　　七本协议书一式两份，未尽事宜双方协商解决，甲、乙双方各执一份，签字盖章或按手印后生效。

　　甲方：签字并盖章或按手印

　　乙方：：签字并盖章或按手印

工程施工合作合同协议书篇6

　　甲方：建筑工程有限公司

　　乙方：建设有限责任公司

　　按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款：

　　第一条总则

　　1、本协议为双方长期性合作协议。

　　2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。