委托人（甲方）：
法定代表人：
联系方式:
电子邮箱：
住所:
监理人（乙方）：
身份证号:
联系方式:
电子邮箱：
住所:
的施工质量监理。为保证施工质量,经协商签订协议如下:
1.监理人责任和权利1.完成污水处理土建工程的质量监理义务。在工程施工期间,
应定期向委托人报告监理工作。
2.应认真勤奋地工作，坚持每天到工程施工处察看,为委托人
提供正确的咨询意见。
3.拥有按设计单位图纸所规定的材料及质量进行检验的权力。
对不符合设计要求和合同约定国家质量标准的材料、构配件、设备 有权通知承包人停止使用。监理人如对图纸内容有变更需经委托人 同意。
4.对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安 全作业，有权通知承包人停工整改或返工重做。
5.对工程的关键环节进行质量检验，包括基槽、钢筋、模板和 浇铸混凝土质量。发现问题通知施工方整改或返工，直到合格为 止。不经监理人允许不得进行下P施工。
6.监理人发现施工方不按设计图纸要求施工，监理人除及时通 知施工方停止施工外,应及时告知委托人。
二、委托人责任和权利1.应当负责工程应当负责工程的所有外部关系协调。为监理提 供合适的外部条件。
2.向监理人提供设计单位的设计图纸，其它资料监理人自备。
3.有权要求监理人提供工程监理工作报告。
4.发现监理人不按协议履行监理职责，有权提出批评并要求改 正,直至调换监理人。
5.监理人工作报酬：毎月考核发放，月工资 元，待工程
全部竣工验收后补齐全部工资共 元。
三、合同争议的解决方武双方发生争议，协商解决不成时,按下列第 项方式解
决。
A.向 仲裁委员会申请仲裁；
•向 人民法院提起诉讼。
合同生效合同自签订之日起生效，本合同一式 份z双方各执
份。
甲方（盖童）:
授权代理人:
签订地点:
乙方（盖童）
授权代理人:
签订地点:
年 月 日
年 月 日
《污水处理土建工程监理合同》相关文档：
重庆市水利水电土建工程施工合同书(3篇)09-01
土建工程建筑施工承包合同范文(4篇)09-09
电子土建工程封顶仪式全程方案09-28
2023年土建工程师个人总结(通用5篇)10-11
土建大分包合同10-14
土建劳务总包合同范本(3篇)10-17
土建总承包合同范文(标准版)10-17
土建施工合同10-17
