管道挖沟工程承包合同书
篇一：
篇一：工程挖沟协议
工程承包协议
甲方：
乙方：
依照国家相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为保证双方权益，更好地做好双方配合工作，经甲乙双方友好达成如下协议，以便双方共同遵守。
一、工程内容
1、天然气管线工程从 至 范围内施工作业带的协调、施工占地补偿、路由、非开挖及管沟挖填相关事宜。
2、乙方负责组织土方开挖的施工作业，配合、协助燃气管道的焊接作业和下管作业，避免出现阻工、误工现象。
3、乙方负责与此工程项目有关的的村民及相关单位协调，涉及的相关协调费和青苗补偿费包括在承包价格内。
二、承包方式：
以所开挖承包的固定单价一次性包死所承包的项目及内容（详见第一条），并不得转包。
三、承包价格：
开挖承包费用(包括沟槽开挖、回填、非开挖占地费、青苗补偿费和协调费等）。
共计：大写： 拾万零伍仟 元整，小写： 105000元整。
四、工期要求：
按甲方要求进行开挖，正常情况，宽 米，深 米；自 月 日开始施工，在30日的工期内按照甲方要求配合管沟开挖和回填作业。
五、质量与施工要求：
1、作业带平整、管沟上下宽度、边坡坡度及标高等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、开挖时，表层土与深层土应做到分开堆放。
3、回填土时，应先填深层土，后填表层土，并应分层夯实，一次回填高度30公分压实后铺警示带再回填第二层，夯实后的密实度应达到设计要求。回填后的场地基本达到原貌。
4、挖完成型后的管沟必须经建设、运行单位检查，符合要求后方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、甲乙双方责任与义务
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、甲方提供管线走向等相关资料，配合乙方协调。
3、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行沟槽开挖施工，否则出现安全事故，概由乙方负责。
4、乙方不得以抢工期名义忽视现场文明施工要求，必须服从甲方现场管理人员的相关管理要求及上级部门的监督，否则发生一切后果均由乙方承担。
5、开挖的土方应按指定的地点堆放，保证施工道路畅通。
6、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可以适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
7、发现地下管道、电缆电线等应及时报告甲方施工现场负责人并做好相关保护措施。乙方有保护地下管线、光缆等义务，因乙方施工不当或监管不到位导致发生与之相关的事故，责任由乙方承担。
8、施工中发生阻工、误工现象，由乙方负责协调解决，因上述原因影响工期导致的经济损失，由乙方承担。
9、如遇不可抗力因素，双方协商解决。
七、结算方式：
乙方的土方施工作业开挖、回填完毕，经甲方验收合格后，甲方一次性付清工程总价款的100%。
八、违约责任：
1、甲方无正当理由迟延支付合同价款的，应属违约，乙方有权要求甲方承担违约责任。
2、乙方违反本合同约定义务，应属违约；甲方有权延期支付乙方合同项下的款项，直至乙方纠正违约行为；如乙方违约行为给甲方造成损失，乙方须据实赔偿，甲方有权直接从应给付或退还乙方的款项中扣收，不足部分由乙方另行支付。
九、争议解决：
1、本合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成，双方同意向甲方公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、本协议书一经签定，双方均应自觉履行合同义务。
本协议书一式四份，甲、乙双方各执2份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
甲方负责人（签字）
乙方村委会负责人（签字）
年 月 日篇二：供排水管沟开挖工程承包协议书
供排水管沟开挖工程承包协议书
甲方：
乙方：
因甲方需要，委托乙方对瓜州县南环路排水管开挖回填工程，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程项目协商一致，订立协议并共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：瓜州县南环路排水管开挖回填工程。
2、工程地点：瓜州县南环路。
二、工程承包方式
工程承包方式：
三、工程范围及内容：机械开挖瓜州县南环路排水管开挖回填，约1000m，最终以实际开挖米数结算。
四、根据甲方的施工进度。
五、质量标准：根据甲方要求的走向、深度，宽度开挖，不得随意开挖。
六、合同价款及结算方式：本合同工程价款结算采用按米包干的方式，双方协商开挖及回填每米单价：20元/米（每米20元包括每米管沟的开挖和回填）。
七、付款方式 ：管沟开挖及回填验收后按实际完成的工程量结算，付结算价的80％，剩余款项于年底前付清。
八、质量及验收：服从甲方施工管理技术人员的管理，走向、深度、宽度根据甲方技术人员的实测的标准为准。
九、工期
乙方必须按照甲方的施工进度按时开挖和回填，不得以任何理由延误工期，施工期间必须接受甲方、业主、监理的监督、检查。如乙方因自身原因延误工期，不能按期完工，期间赶工费由乙方自理，甲方有权暂停支付工程款。若乙方无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在接到通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备；乙方每拖延一天撤离按20XX元/天罚款支付给甲方，若造成其他损失的应全额赔偿。
十、安全用文明施工管理
1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范，重视安全。
2、乙方应严格遵守施工机械设备操作规程，挖机驾驶员应有相应的操作证，如因操作不当，造成人身及其他安全、质量事故，均由乙方承担，与甲方无任何关系。
3、在施工过程中发生一切安全质量事故，均由乙方自行处理并承担全部责任。 十一、甲方权利和义务
1、按约定提供施工线路的走向及测量和技术交底。
2、按约定时间向乙方支付工程款。
十二、乙方权利和义务
1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理，全力配合甲方工作。
3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不正当手段。否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
十三、附则
1、本协议经双方签字盖章后生效。
2、本协议一经签字，双方必须严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应及时协商解决。
3、本协议一式二份，双方各执一份。
甲方：
代表人：
乙方：
日期：篇三：市政燃气管道开挖施工合同范本
合同编号： xxxxxxxxxxxxxxxx
市政燃气管道工程土石方开挖施工合同
工程名称：xxxxx市政燃气管道工程土石方开挖施工
发包方（甲方）：xxxxxxxxxx有限公司
承包方（乙方）：xxxxxxxxxxxxx有限公司
签订地点： xxxxxx市
签订日期：二〇一三年x月
xxxx市政燃气管道土石方开挖施工合同
发包人(甲方)：xxxxxxxxxx有限公司
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 xxxxxxxxxx市政燃气管道工程土石方开挖施工 事项协商一致，订立本合同双方共同遵守。
第一条 基本情况
1、工程概况
工程名称：xxxxxxxxxxx市政燃气管道工程土石方开挖施工。
工程地点：xxxxxx
2、工程承包范围及方式
承包范围：xxxxxxxxxxx市政燃气管道工程土石方开挖施工工程长度xxxxx米。承包范围如下：挖沟槽土方、管沟填砂、填方、余方弃置、盖板铺设、砌筑阀门井、管道接驳开挖工作坑及恢复。
承包方式: 以总价包干承包方式，包工包料、包质量、包工期、包安全。 即合同价格包含清单报价内已有的项目，但不包含清单报价以外的项目。
3、合同工期与工程质量
合同工期：以签订施工合同的当天开始计算，xx个日历天。
工程质量标准：合格，执行国家、xx省、xx市现行验收评定标准。
4、合同价款与支付方式
合同总价为人民币xxxxxxxxxxxx元正。（小写：￥xxxxxxxxxx元）投标文件中的清单报价有效，新增的工作量参考该清单报价中的单价。 支付方式：该项目按照完成进度节点支付相应工程款的80%，竣工验收办理结算后支付至合同造价的95%。设计变更、现场签证在结算时一并支付。
若因乙方在施工中未能达到政府相关部门的要求而导致罚款或扣除押金的，相应损失由乙方承担；若以上用已由甲方代付的，则从工程款中扣除。
特殊情况下如工程2个月未验收的工程，经乙方申请可以按工程进度结算。 乙方提供相应金额且符合招标人所在地税务主管机关要求的发票，否则招标人有权拒绝付款。
第二条 施工设备材料
土石方开挖施工所用设备材料（除燃气管道安装提供的设备材料外）均由乙方提供，乙方所用设备材料应符合相应的国家规范标准，甲方有权对乙方所用设备材料进行检查，如发现不合格，甲方有权要求乙方整改，由此所导致的工期延误等责任由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的损失。
第三条 双方的责任和义务
1、施工前，乙方必须准备好必需的人力、机械及施工用水电，并采用探测仪器对施工的地段进行必要的探测工作，完成后需提供给甲方一个施工方案，并署名，乙方对提供的施工方案负全部责任。
2、甲方指定非开挖穿越施工的工作坑位置，并给出工作坑的尺寸和日程安排，由乙方安排人员施工。
3、施工中，乙方必须严格按照预定的施工方案施工，以避开原有市政管线，如发生任何的管线破坏，都由乙方承担，并全额赔偿第三方的损失。4、乙方应保证施工过程中不发生任何质量上的问题及可能会在将来使用中所产生不良影响等。
5、施工中所产生的余方由乙方负责清除干净，由甲方现场管理人员验收。
6、甲方负责协调好管道安装单位与土石方开挖施工单位的关系。
第四条 工期约定
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
第五条 验收
一、 工程质量
1、乙方应采用合格的设备以保证施工质量。
2、乙方应按已定施工方案施工，如在土石方开挖过程中发生管道断裂或出现漏气现象，乙方应全额赔偿甲方损失。
3、乙方应负责其所完成的土石方开挖工程通过相应的验收。
第六条 违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方每天1000元，作为奖励。
3、由某方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第七条 合同组成的文件
1、本合同、工程施工安全合同；
2、投标报价书以及报价清单；
3、施工图纸、标准、规范及有关技术文件；
第八条 争议处理方式
在本合同履行过程中，出现任何争议时，双方应通过友好协商的办法解决，协商不成时，任何一方均可向xxxx市人民法院起诉。
第九条 附则
1、本合同一式四份，其中甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章之日起生效，各自履行完义务后自行失效。
3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
发 包 人（盖章）：承 包 人（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
篇二：供排水管沟开挖工程承包协议书
供排水管沟开挖工程承包协议书
甲方：
乙方：
因甲方需要，委托乙方对瓜州县南环路排水管开挖回填工程，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程项目协商一致，订立协议并共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：瓜州县南环路排水管开挖回填工程。
2、工程地点：瓜州县南环路。
二、工程承包方式
工程承包方式：
三、工程范围及内容：机械开挖瓜州县南环路排水管开挖回填，约1000m，最终以实际开挖米数结算。
四、根据甲方的施工进度。
五、质量标准：根据甲方要求的走向、深度，宽度开挖，不得随意开挖。
六、合同价款及结算方式：本合同工程价款结算采用按米包干的方式，双方协商开挖及回填每米单价：20元/米（每米20元包括每米管沟的开挖和回填）。
七、付款方式 ：管沟开挖及回填验收后按实际完成的工程量结算，付结算价的80％，剩余款项于年底前付清。
八、质量及验收：服从甲方施工管理技术人员的管理，走向、深度、宽度根据甲方技术人员的实测的标准为准。
九、工期
乙方必须按照甲方的施工进度按时开挖和回填，不得以任何理由延误工期，施工期间必须接受甲方、业主、监理的监督、检查。如乙方因自身原因延误工期，不能按期完工，期间赶工费由乙方自理，甲方有权暂停支付工程款。若乙方无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在接到通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备；乙方每拖延一天撤离按20XX元/天罚款支付给甲方，若造成其他损失的应全额赔偿。
十、安全用文明施工管理
1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范，重视安全。
2、乙方应严格遵守施工机械设备操作规程，挖机驾驶员应有相应的操作证，如因操作
不当，造成人身及其他安全、质量事故，均由乙方承担，与甲方无任何关系。
3、在施工过程中发生一切安全质量事故，均由乙方自行处理并承担全部责任。 十一、甲方权利和义务
1、按约定提供施工线路的走向及测量和技术交底。
2、按约定时间向乙方支付工程款。
十二、乙方权利和义务
1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理，全力配合甲方工作。
3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不正当手段。否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
十三、附则
1、本协议经双方签字盖章后生效。
2、本协议一经签字，双方必须严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应及时协商解决。
3、本协议一式二份，双方各执一份。
甲方：
代表人：
乙方：
日期：
篇三：工程挖沟协议
工程承包协议
甲方：
乙方：
依照国家相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为保证双方权益，更好地做好双方配合工作，经甲乙双方友好达成如下协议，以便双方共同遵守。
一、工程内容
1、天然气管线工程从 至 范围内施工作业带的协调、施工占地补偿、路由、非开挖及管沟挖填相关事宜。
2、乙方负责组织土方开挖的施工作业，配合、协助燃气管道的焊接作业和下管作业，避免出现阻工、误工现象。
3、乙方负责与此工程项目有关的的村民及相关单位协调，涉及的相关协调费和青苗补偿费包括在承包价格内。
二、承包方式：
以所开挖承包的固定单价一次性包死所承包的项目及内容（详见第一条），并不得转包。
三、承包价格：
开挖承包费用(包括沟槽开挖、回填、非开挖占地费、青苗补偿费和协调费等）。
共计：大写： 拾万零伍仟 元整，小写： 105000元整。
四、工期要求：
按甲方要求进行开挖，正常情况，宽 米，深 米；自 月 日开始施工，在30日的工期内按照甲方要求配合管沟开挖和回填作业。
五、质量与施工要求：
1、作业带平整、管沟上下宽度、边坡坡度及标高等应符合设计图纸的要
求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、开挖时，表层土与深层土应做到分开堆放。
3、回填土时，应先填深层土，后填表层土，并应分层夯实，一次回填高度30公分压实后铺警示带再回填第二层，夯实后的密实度应达到设计要求。回填后的场地基本达到原貌。
4、挖完成型后的管沟必须经建设、运行单位检查，符合要求后方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、甲乙双方责任与义务
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、甲方提供管线走向等相关资料，配合乙方协调。
3、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行沟槽开挖施工，否则出现安全事故，概由乙方负责。
4、乙方不得以抢工期名义忽视现场文明施工要求，必须服从甲方现场管理人员的相关管理要求及上级部门的监督，否则发生一切后果均由乙方承担。
5、开挖的土方应按指定的地点堆放，保证施工道路畅通。
6、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可以适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
7、发现地下管道、电缆电线等应及时报告甲方施工现场负责人并做好相关保护措施。乙方有保护地下管线、光缆等义务，因乙方施工不当或监管不到位导致发生与之相关的事故，责任由乙方承担。
8、施工中发生阻工、误工现象，由乙方负责协调解决，因上述原因影响工期导致的经济损失，由乙方承担。
9、如遇不可抗力因素，双方协商解决。
七、结算方式：
乙方的土方施工作业开挖、回填完毕，经甲方验收合格后，甲方一次性付清工程总价款的100%。
八、违约责任：
1、甲方无正当理由迟延支付合同价款的，应属违约，乙方有权要求甲方承担违约责任。
2、乙方违反本合同约定义务，应属违约；甲方有权延期支付乙方合同项下的款项，直至乙方纠正违约行为；如乙方违约行为给甲方造成损失，乙方须据实赔偿，甲方有权直接从应给付或退还乙方的款项中扣收，不足部分由乙方另行支付。
九、争议解决：
1、本合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成，双方同意向甲方公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、本协议书一经签定，双方均应自觉履行合同义务。
本协议书一式四份，甲、乙双方各执2份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
甲方负责人（签字）
乙方村委会负责人（签字）
年 月 日
篇四：开孔挖沟工程承包协议
开孔挖沟工程承包协议
甲方：
乙方：
一、工程名称：工程地点：
二、工程承包形式：该工程以单价结算，开楼板75---120洞每个35元，160洞每个45元，180洞每个60元，开横梁洞75----120洞每个35元，160----180洞65元，室内包挖和回填方50元每孔，每开200洞结算一次。此工程按点据实结算。
三、按施工图纸设计施工；安全要求：在施工中乙方必须严格按照国家安全施工操作规范施工。认真搞好安全防护，安全教育，佩戴好劳动保护用品。服从甲方及相关部门的安全管理，若因乙方违规操作等原因出现安全事故一切损失由乙方自负，甲方概不负责。
四、其它：工程施工中的工具费、机械修理由乙方自理，甲方在施工中若有变更事宜应及时通知乙方，工时费甲乙双方协商为准，乙方必须按甲方变更要求施工。
五、本协议一式二份，签字生效。
甲方：
乙方：
年月日
篇五：金冠燃气管沟开挖施工合同范本
签订时间： 签订地点：
重庆金冠投资有限公司——金冠·绿岛别苑项目燃气管沟开挖
施工合同
发包人(甲方)：重庆金冠投资有限公司：
承包人(乙方)：有限公司：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 重庆金冠投资有限公司——璧山县金冠·绿岛别苑项目燃气管沟开挖施工 事项协商一致，订立本合同双方共同遵守。 第一条 基本情况
1、工程概况
工程名称：重庆金冠投资有限公司——璧山县金冠·绿岛别苑项目燃气管沟开挖施工。
工程地点：重庆市璧山县金冠·绿岛别苑。
2、工程承包范围及方式
承包范围：璧山县金冠·绿岛别苑项目燃气管道包括内管线：860米（以实际收量为准确实结算）。承包范围如下：挖沟槽土方、管沟填砂、填方、余方弃置、盖板铺设、砌筑阀门井、管道接驳开挖管沟及恢复。
承包方式: 以总价包干承包方式，包工包料、包质量、包工期、包安全。
3、合同工期与工程质量
开工日期：20XX年 月日
竣工日期：20XX年月日
工程质量标准：合格，执行国家、重庆市、璧山县现行验收评定标准。
4、合同价款与支付方式（乙方提供普通发票）
合同以每米50元计算价格，总价为人民币43000元正。（大写：肆万叁仟元整） 支付方式：合同签完后支付该工程款的30%，工程完成三分之二后支付相应工程款的40%，竣工验收办理结算后支付至合同造价的30%。
若因乙方在施工中未能达到政府相关部门的要求而导致罚款或扣除押金的，相应损失由乙方承担；若以上费用已由甲方代付的，则从工程款中扣除。
特殊情况下如工程2个月未验收的工程，经乙方申请可以按工程进度结算。 乙方提供相应金额且符合招标人所在地税务主管机关要求的发票，否则招标人有权拒绝付款。
第二条 施工设备材料及管沟开挖和回填要求
1、管沟开挖施工所用设备材料（除燃气管道安装提供的设备材料外）均由乙方提供，乙方所用设备材料应符合相应的国家规范标准，甲方有权对乙方所用设备材料进行检查，如发现不合格，甲方有权要求乙方整改，由此所导致的工期延误等责任由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的损失。
2、管沟在铺设管线前，沟底必须平整完，清除沟底的废旧构筑物、淤泥、硬石、垃圾等杂物，遇有地下水位较高地区或雨季施工时，应采取降低水位或排水措施，及时清除沟内积水防止塌方。
3、回填时首先将松软土填实管底，同时投填管道两侧，然后回填到管顶
米处夯实，回填时应保证所下管线周围受力均匀，距地面米处打夯并铺设警示带，到顶夯实。
4、特殊地段双方协商解决，工程量以实际验收为准，沟槽开挖顺序乙方听从甲方安排。
5、乙方对沟槽的安全负责，在施工前必须采取相应的警示措施，（如将施工范围用警示带圈好，在施工地段两端摆放警示牌，夜间有警示灯，现场监护员等）。
6、特殊地段施工尽量做到当天施工当天恢复，如政府或相关部门对地面恢复不认可，或开挖过程中破坏其他管线及因乙方未能及时回填，警示措施不到位而造成的一切损失，由乙方自行承担。
第三条 双方的责任和义务 1、施工前，乙方必须准备好必需的人力、机械及施工用水电，并采用探测仪器对施工的地段进行必要的探测工作，完成后需提供给甲方一个施工方案，并署名，乙方对提供的施工方案负全部责任。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
3、施工中，乙方必须严格按照预定的施工方案施工，如发生任何的管线破坏，都由乙方承担，并全额赔偿第三方的损失。
4、乙方应保证施工过程中不发生任何质量上的问题及可能会在将来使用中所产生不良影响等。
5、施工中所产生的余方由乙方负责清除干净，由甲方现场管理人员验收。
6、乙方在施工中由于施工现场条件变化而要求变更设计时，必须争得甲方同意，并由甲方技术人员签字生效。
7、乙方在施工中对沟底其他设施造成的损失由乙方赔偿。
8、由某方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议
并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
9、乙方在施工中所发生的一切安全事故均由乙方承担。
第四条 验收
1、乙方应采用合格的设备以保证施工质量。
2、乙方应按已定施工方案施工，如在管沟开挖过程中发生管道断裂现象，乙方应全额赔偿甲方损失。
3、乙方应负责其所完成的管沟开挖工程通过相应的验收。
第五条 争议处理方式
在本合同履行过程中，出现任何争议时，双方应通过友好协商的办法解决，协商不成时，任何一方均可向当地人民法院起诉。
第六条 附则 1、本合同一式四份，其中甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章之日起生效，各自履行完义务后自行失效。
3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
发 包 公司（盖章）：承 包 公司（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
篇六：管道沟改造施工合同
蒙泰热电有限责任公司 暖气管道沟改造工程
承
包
合
同
鄂尔多斯市蒙泰热电有限责任公司
甲方：乙方：
蒙泰热电有限责任公司暖气管道沟改造
工程承包合同
发包方：鄂尔多斯市蒙泰热电有限责任公司（以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 根据《工程质量管理条例》《工程安全管理条例》结合公司管理制度的有关规定，经双方协商，本着平等互利的原则就承包蒙泰热电有限责任公司热首站改造工程项目签定如下合同，明确双方的权利和责任，以供甲乙双方共同遵照执行。
第一章、 工程概括
工程名称：蒙泰热电有限责任公司暖气管道沟改造工程。 从热电公司到集团办公大楼暖气管道沟原设计为1米х1米,沟盖板上部覆土200 mm，铺环保砖。管道沟内现铺设的管道有：Φ50生活水管1根、Φ159消防水管1根、Φ108蒸汽管1根（带保温）、Φ219宿舍楼暖气管2根（带保温）、Φ159集团大楼暖气管2根（带保温）、Φ108宿舍楼热水管1根（带保温）、Φ25热水回水管1根（带保温）、Φ108除盐水管2根共计11根管道。管道沟改造方案为：管沟加深300mm，改造成宽1米х高米
（受排水口和草坪限制）；底部夯实后浇筑10公分素混凝土垫层，管沟坡度为%，并在管沟距离排水井附近设长300*宽300*深200集水坑，埋设DN110PVC排水管(2处)；管沟侧墙拆除并重新砌砖抹面；与平行的电缆沟隔20米预埋一根DN75PVC排水管；暖气管沟内安装支架，管道重新布置安装；沟盖板及环保砖的拆除及恢复；本次改造的管沟长度约200米。;
第二章、 工程承包项目
一、土建工程（包工包料）：
1. 管道沟及与管道沟平行的电缆沟（1米х1米）上的环保砖、覆土、沟盖板拆除；
2. 管道沟两侧墙及管道支架拆除（一面37墙、一面24墙）；
3. 24墙一侧马路道牙拆除；
4. 管道沟开挖土方500 mm深，距离地平面20XX mm；
5. 管道沟底部夯实并浇筑200 mm厚 C20混凝土；
6. 管道沟两侧墙砌砖并水泥抹面（一面37墙、一面24墙），高
米；
7. 与平行的电缆沟隔20米预埋一根DN75PVC排水管；
8. 在管沟距离排水井附近设长300*宽300*深200集水坑，埋设DN110PVC排水管(共2处、每处长度约3米)；
9. 24墙一侧马路道牙恢复；
10. 管道沟及与管道沟平行的电缆沟（1米х1米）上的环保砖、覆土、沟盖板恢复；
11. 施工垃圾外运。
二、安装部分（主材由甲方提供，乙方报价包含施工用电气焊等工器具及其耗材、管道支架、设备吊装费、人工费、水电住宿费、建安税等一切施工费用）：
1. 管道沟内现铺设的管道：Φ50生活水管1根、Φ159消防水管1根、Φ108蒸汽管1根（带保温）、Φ219宿舍楼暖气管2根（带保温）、Φ159集团大楼暖气管2根（带保温）、Φ108宿舍楼热水管1根（带保温）、Φ25热水回水管1根（带保温）、Φ32蒸汽管1根（带保温）、Φ108除盐水管2根共计12根管道的拆除；（注：Φ50生活水管、Φ108蒸汽管、Φ108宿舍楼热水管、Φ25热水回水管、Φ108除盐水管的拆除须征得发包方的同意后方可拆除，拆除必须保持在限定时间内。拆除其它管道时应对这5根管采取临时固定措施，保证运行管道安全）；
2. 按照国家规范安装管道支架；
3. 安装施工图纸或发包方要求重新铺设以下管道：Φ89生活水管1根、Φ159消防水管1根、Φ108蒸汽管1根（带保温）、Φ219宿舍楼暖气管2根（带保温）、Φ159集团大楼暖气管2根（带保温）、Φ108宿舍楼热水管1根（带保温）、Φ25热水回水管1根（带保温）、Φ108除盐水管2根共计11根管道；
4. 暖气支管与管道沟内母管碰接（约4处）；
5. 生活水支管与管道沟内母管碰接（约4处）；
6. 穿越管道沟的电缆整理（约2处）；
第三章、施工要求
1、严格按甲方图纸及电力建设施工规范施工；完成竣工图纸。
2、施工必需压证施工，单位营业执照、资质证书必需出示原件后复印，原件方可退还乙方，甲方留存复印件；施工负责人、主要技术人员、安全负责人必需持证上岗，施工期间需把证件原件交由甲方保管，待施工结束退还。
3、施工要符合技术协议书要求，如果双方存有异议或甲方提出施工变更，按甲方要求进行施工。
4、要求施工队必须保证施工进度及质量。
5、要随时按甲方的调度指令调整施工，并保质保量按时完成。
第四章、工期要求
一、 根据《施工合同》与甲方的进度安排，甲方通知乙方开工时间，定于 日开工，30天内完工。因开工条件及人力不可抗拒因素和甲方原因必须顺延工期时，乙方可与项目建设主管单位和甲方分管经理协商同意后办理工期顺延手续，甲方既不承担任何责任也不承担因工程延期对乙方造成的经济损失。
二、 甲方工程的总工期要求调入足够的施工管理、技术人员、工人和设备，如限期达不到所需人数，且进度不能按甲方的要求实施，甲方有权对乙方按合同约定进行处罚，严重时可令其退出工地，因此造成一切损失，由乙方负责，乙方无条件接受。
篇七：市政燃气管道开挖施工合同范本
合同编号： XXXXXXXXXXXXXXXX
市政燃气管道工程土石方开挖施工合同
工程名称：XXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工
发包方（甲方）：XXXXXXXXXX有限公司
承包方（乙方）：XXXXXXXXXXXXX有限公司
签订地点： XXXXXX市
签订日期：二〇一三年X月
XXXX市政燃气管道土石方开挖施工合同
发包人(甲方)：XXXXXXXXXX有限公司
承包人(乙方)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 XXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工 事项协商一致，订立本合同双方共同遵守。
第一条 基本情况
1、工程概况
工程名称：XXXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工。
工程地点：XXXXXXXX。
2、工程承包范围及方式
承包范围：XXXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工工程长度XXXXX米。承包范围如下：挖沟槽土方、管沟填砂、填方、余方弃置、盖板铺设、砌筑阀门井、管道接驳开挖工作坑及恢复。
承包方式: 以总价包干承包方式，包工包料、包质量、包工期、包安全。 即合同价格包含清单报价内已有的项目，但不包含清单报价以外的项目。
3、合同工期与工程质量
合同工期：以签订施工合同的当天开始计算，XX个日历天。
工程质量标准：合格，执行国家、XX省、XX市现行验收评定标准。
4、合同价款与支付方式
合同总价为人民币XXXXXXXXXXXX元正。（小写：￥XXXXXXXXXX元）
投标文件中的清单报价有效，新增的工作量参考该清单报价中的单价。 支付方式：该项目按照完成进度节点支付相应工程款的80%，竣工验收办理结算后支付至合同造价的95%。设计变更、现场签证在结算时一并支付。
若因乙方在施工中未能达到政府相关部门的要求而导致罚款或扣除押金的，相应损失由乙方承担；若以上用已由甲方代付的，则从工程款中扣除。
特殊情况下如工程2个月未验收的工程，经乙方申请可以按工程进度结算。 乙方提供相应金额且符合招标人所在地税务主管机关要求的发票，否则招标人有权拒绝付款。
第二条 施工设备材料
土石方开挖施工所用设备材料（除燃气管道安装提供的设备材料外）均由乙方提供，乙方所用设备材料应符合相应的国家规范标准，甲方有权对乙方所用设备材料进行检查，如发现不合格，甲方有权要求乙方整改，由此所导致的工期延误等责任由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的损失。
第三条 双方的责任和义务
1、施工前，乙方必须准备好必需的人力、机械及施工用水电，并采用探测仪器对施工的地段进行必要的探测工作，完成后需提供给甲方一个施工方案，并署名，乙方对提供的施工方案负全部责任。
2、甲方指定非开挖穿越施工的工作坑位置，并给出工作坑的尺寸和日程安排，由乙方安排人员施工。
3、施工中，乙方必须严格按照预定的施工方案施工，以避开原有市政管线，如发生任何的管线破坏，都由乙方承担，并全额赔偿第三方的损失。
4、乙方应保证施工过程中不发生任何质量上的问题及可能会在将来使用中所产生不良影响等。
5、施工中所产生的余方由乙方负责清除干净，由甲方现场管理人员验收。
6、甲方负责协调好管道安装单位与土石方开挖施工单位的关系。
第四条 工期约定
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
第五条 验收
一、 工程质量
1、乙方应采用合格的设备以保证施工质量。
2、乙方应按已定施工方案施工，如在土石方开挖过程中发生管道断裂或出现漏气现象，乙方应全额赔偿甲方损失。
3、乙方应负责其所完成的土石方开挖工程通过相应的验收。
第六条 违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙
方每天1000元，作为奖励。
3、由某方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第七条 合同组成的文件
1、本合同、工程施工安全合同；
2、投标报价书以及报价清单；
3、施工图纸、标准、规范及有关技术文件；
第八条 争议处理方式
在本合同履行过程中，出现任何争议时，双方应通过友好协商的办法解决，协商不成时，任何一方均可向XXXX市人民法院起诉。
第九条 附则
1、本合同一式四份，其中甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章之日起生效，各自履行完义务后自行失效。
3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
发 包 人（盖章）：承 包 人（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
篇八：管道工程承包合同
管道工程承包合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守）：
一、工程概况：
1.工程名称：
2.工程地址：
3.建筑面积：
4.结构类型：
5.工程造价：
二、承包方式：
三、承包范围：
1.
四、承包工期：
1.开工时间：
2.竣工时间：
五、费用标准：
六、工程质量
在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。
七、履行保证金及劳务人工费及支付：
1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
3.本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。
4.该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。
5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。
6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
八、甲、乙方的职责：
1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。
2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。
3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。
十、现场安全：
1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。
2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
电话：
年 月日 电话： 年 月 日
篇九：供水管沟开挖协议
供水管沟开挖协议
甲方:怀化银龙水务有限公司 （以下简称甲方） 乙方: 吴鸽明（以下简称乙方）
为顺利完成新晃侗族自治县国家税务局宿舍供水上户安装工程，怀化银龙水务有限公司委托吴鸽明进行该工程管沟开挖及回填，双方就此事达成如下协议：
一、甲方的权利和义务
（1）甲方负责施工过程中的各方面涵接工作。
（2）甲方提供施工中的技术指导，并聘请监理人员监理工程施工质量（聘请监理人员的费用由甲方负责）。
二、乙方的权利和义务
（1）乙方按甲方技术人员的指导进行施工。
（2）乙方在施工中要注意安全。
①人行、车辆过往处须设施工标志牌，明示人行和过往车辆的安全。
②必须遵守施工规则，杜绝发生意外事故，如有发生，均由乙方自理。
③施工中必备的安全装备要配置齐全。并在施工中告知民工和相关人员安全隐患发生。
（3）管沟尺寸及相关内容： DN110PE管道管沟宽、深，DN50-63PE管道管沟宽、深，及工作坑和阀井的修建，管道回填为细砂回填，乙方必须严格按照要求管道深度开挖。
（4）乙方在施工过程中积极与管道安装相互配合，服从管道安装负责人的调遣。
三、工程造价：经双方协商该工程以总价承包，工程协议总价为人民币叁万陆仟捌佰元整（元），所产生的税金由甲方承担。
四、付款方式：乙方配合管道安装队把该项管道安装完毕经甲方验收合格后，甲方依据乙方提供的建安工程发票一次付清款项给乙方。
五、工程工期为15天（雨季和特殊情况除外，工期顺延）。
六、协议一式肆份，甲乙双方各执两份，自签字之日生效，任何一方不得以各种借口推制此议。
甲方：
代表人签名：
年 月2 代表人签名： 日 乙方：
篇十：管道工程承包框架协议
工程承包框架协议
为确保 核工业四一七医院附属 工程实施进展、完成工程
建设任务，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、，建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中权利、义务和经济责任，甲乙双方本着互惠互利的原则、经友好协商、达成如下 核工业四一七医院附属 工程承包框架协议。
第一条 工程项目
1、工程名称： 核工业四一七医院附属工程
2、工程地点： 临潼区核工业四一七医院院内
3、工程总量： 附属工程可研批复建设量及相应增补项
目的建设量
第二条 承包方式
包工包料
1、乙方承包的具体工作：地沟、给水、采暖管道、阀门、
破除路面、恢复路面工程。
2、乙方承包的材料：包括敷设用球磨铸铁管、钢管、聚氨酯保温管、阀门、补偿器等在内的管道建设所有材料。
第三条 工期
本工程工期为开工日期年月
竣工日期 年 月 日（若遇天气、自然灾害及人力等不可抗拒的自然因素工期相应顺延）。
第四条 双方的责任、权利和义务
一、甲方责任
1、负责协调核工业四一七医院关系，为乙方承建 核工业
四一七医院附属 工程建设提供共建共享指导意见。
2、负责报建及办理开挖许可相关手续工作。
3、负责对乙方工程项目进行巡查、抽查等宏观管理。
4、及时掌控、检查乙方工程施工的安全、质量、进度等情
况，配合建设方、监理单位组织竣工验收。
5、付款方式：工程完成30%付进度款25%，完成50%付进度
款40%，完成80%付60%，初验付80%，终验付95%。
6、甲方与乙方所有人员不构成任何劳动合同关系。
7、甲方有权根据建设方及政府职能部门的要求，乙方施工
实力及进度完成情况，对本协议内区域工程量进行调整、调度。
二、乙方责任
1、遵守国家安全生产有关管理规定安全生产、文明施工；
严格执行安全生产操作规程；设臵全封闭围挡或栏栓、警示标志规范施工；确保路面恢复到位、卫生工作清理到位；随时接受甲方或其他检查人员依法实施的监督检查，采取安全防护措施，消除事故隐患；承担分包工程实施过程中一切安全责任。
2、编制相关施工组织方案、施工总进度计划、材料成品、
半成品等进场计划，并及时递交甲方审定。
3、严格按照建设方审定的施工设计图、遵照建设方制定的
施工技术验收规范、工程质量及安全规定、工期、保修责任等要求，组织实施各项单项工程。
4、负责工程的放线、开挖或非开挖顶管、敷设管道（含特
殊地段处理）、砼包封、沟槽回填、清运余土、路面恢复、施工现场清理等工作。
5、服从甲方管理人员和监理人员的监督、管理与指导，严
格执行整改、返工等各项通知，组织实施按时、保质完成工程任务；制作、移交完整、准确各项竣工图纸和竣工资料（纸版和电子版各一份），确保顺利通过建设方的最终验收和审计。
6、负责工程项目各项经费开支，本项目操作及施工过程中
出现的所有问题和发生的所有亏损概由乙方自行承担。
7、履行甲方签订的各单项合同中各项权利和义务，保守甲
方的各项商业秘密。承担因上述乙方原因引起、导致甲方不能及时支付工程各项款项的一切责任。
8、负责按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定及时向
员工发放酬金、购买保险、提供有关福利；如因乙方没处理好与员工关系给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿，该赔偿金甲方有权直接在应付给乙方的工程款中予以扣除，不足部分可向乙方另行追讨。
9、不得私刻甲方指挥部公章，不得私开甲方账号。
10、不得实施其他损害甲方利益的行为，并且乙方不得与甲
方外的第三方进行合作，一旦发现将给予重处。
第五条 付款时间与方式
与甲方合同付款时间、比例同步支付乙方各项工程款。
第六条 其它
1、本协议未尽事宜，双方可另行签定补充协议。附件和双
方协商签定的补充协议，具有同等的法律效力。
2、本协议如有违约或争议的地方，双方可协商解决；如协
商解决不了，可依据有关法律在所在地人民法院起诉裁决。
3、本协议一式两份，甲方执一份，乙方执一份，经双方代
表签字之日起生效，至工程竣工验收符合要求，工程款支付完毕后终止。
甲方（盖章）： 乙方（签字）：
负责人： 负责人： 日期： 日期：
《管道挖沟工程承包合同书》相关文档：
水泥管道采购合同范本5篇10-04
简单的下水管道承包合同5篇11-30
管道采购合同范本12-19
管道挖沟工程承包合同书12-20
下水管道维修承包合同样本(8篇)12-20
下水管道施工合同范本5篇12-20
2023年消防管道维修合同01-01
2023年消防管道维修合同01-01
管道材料采购合同范文01-22
管道供货合同范本01-22
