建筑工程施工居间合同范本（通用14篇）
建筑工程施工居间合同范本 篇1
托付人(以下简称甲方)：
居间人(以下简称乙方)：
甲、乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成本合同。
第一条 甲方因与 建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同)，托付乙方供应居间服务(以下简称居间服务)。
第二条 甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方供应居间服务所签订，甲方不得提出任何异议。
第三条 甲方应当供应准确的需求和真实的信息，以便乙方供应居间服务。
甲方应当向乙方供应建设工程施工合同相关的甲方文件及信息，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当准时供应给乙方，一般不超过三个工作日。
第四条 乙方的居间酬劳为人民币十万元。
第五条 乙方完成居间服务的，甲方同意根据如下方式支付乙方的居间酬劳。
1、甲方根据建设工程施工合同的商定进场或者建设工程施工合同商定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间酬劳;
2、甲方根据建设工程施工合同的商定开头施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间酬劳;乙方应当供应相应的账号供甲方支付居间酬劳，该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的，应当准时书面告知甲方。甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方违约金一千元。
第六条 甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息，不得对外泄露，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求供应本合同的，依照相关规定执行。
第六条 本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
第七条 如有未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议进行商定，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工居间合同范本 篇2
甲方： (以下简称：甲方) 身份证号码：
乙方： (以下简称：乙方) 身份证号码：
甲、乙方为了发挥双方的优势，依据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、托付事项
乙方接受甲方托付，负责就达万高速WD11合同段桥梁等工程(以下简称：达万高速项目)，引荐甲方和达万高速项目的建设单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程的施工合同。如合同未能签订乙方不得向甲方索取任何费用。
二、乙方的义务
1、 乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括：合同条件、工程量清单总价、建设单位供应材料品种及单价等。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、 乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。
3、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。
4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、 假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、 假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的1%/天向乙方担当违约金。
四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为：250万元(大写：贰佰伍拾万元整)
2、付款方式：
3、甲方必需以现金的方式支付。
五、居间费用的担当
居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。
2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。
七、合同终止
1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工居间合同范本 篇3
甲方(代表)：
乙方(代表)：
经甲、乙双方协商，达成如下居间协议，共同遵照执行。
一、居间事项：乙方帮助甲方取得位于山西省交城县开发区天铸铸造有限公司检测中心工程施工项目总分包权。
二、居间任务：乙方为上述项目供应信息、推介服务，并促成甲方取得工程施工总分包权。依据《中华人民共和国合同法》第426条关于 "居间人促成合同签订胜利，托付人应当按按商定支付酬劳'的规定，按如下方式支付居间费用：
1、当乙方帮助甲方取得该工程施工总分包权，土建部分按工程总造价下浮三个点做为居间费用支付给乙方，钢结构部分按工程总造价下浮六个点做为居间费用支付给乙方。
2、付款方式：甲方收到预付款时，付给乙方15万元。
三、本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员全都的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。甲方不得以任何理由单方面终止与乙方的托付关系，不得私自或另行托付其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项;如有上述状况发生，视为乙方完成代理托付，甲方同意无条件支付乙方中介费，作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。
四、制约条件：甲方如不履行本居间协议，乙方有权直接通过发包方扣取居间费，居间费用翻倍。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。
六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工居间合同范本 篇4
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程施工事项协商全都，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、备 注：
二、工程承包范围
广场硬化。(见图纸，以预算单中的项目为准)
三、合同工期
本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日 期 年 月 日，竣工日期为 年 月 日，合同 工期总天数 天。
四、质量标准
工程质量标准：依据钢构有关验收规范合格。
五、合同价款
工程总造价：大写： ￥：
六、合同价款支付;
1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的%给乙方作工程预付款。
2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。
3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的 %给乙方作工程尾款。
七、发包人工作
1、委派
2、工程开工前，甲方为乙方供应三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并担当费用，有条件为乙方供应住宿便利。
3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应担当责任。
八、承包人工作
1、委派为工地代表，联系方式;
2、严格按图纸进行制作安装。
3、进入工地遵守甲方规章制度，担当自身造成的事故及因此发生的费用。
4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。
九、工程变更
1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方担当，延误的工期应相应顺延。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。
3、乙方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。
十、竣工验收
工程竣工，乙方向甲方供应竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并担当工程保管及一切意外责任。
十一、竣工结算
甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内，赐予确认并支付工程竣工结算价款，乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方。
十二、违约
1、甲方不按本合同第六条商定的时间和数额支付工程款，甲方应从商定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并担当停工或工期延误及其损失责任。
2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3的违约金。
3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。
十三、不行抗力
1、发生不行抗力造成工程施工困难，如雨、雪天气，自然灾难工期延误。
2、发生不行抗力造成合同履行困难，双方友好协商解决。
十四、其它条款：
十五、本合同自签章之日起生效，该工程结算完毕后，本合同即告终止。
十六、本合同一式 份，甲乙双方各执 份。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工居间合同范本 篇5
(GF―1999―0201)
合同编号： 字 号
中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局
第一部分 协议书
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期：
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额(大写)： 元(人民币)
￥： 元 六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
本合同双方商定 后生效
发包人：(公章) 承包人：(公章)
住宅： 住宅：
法定代表人： 法定代表人：
托付代表人： 托付代表人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
邮政编码： 邮政编码：
合同订立时间： 年月 日
合同订立地点：
建筑工程施工居间合同范本 篇6
(以下简称"业主')与 (以下简称监理单位)经过双方协商全都，签订本合同。
1.业主托付监理单位监理的工程(以下简称"本工程')概况如下：
工程名称;
工程地点;
工程规模;
总投资;
监理范围。
2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。
3.下列文件均为本合同的组成部分：
(1)监理托付函或中标函;
(2)工程建设监理合同标准条件;
(3)工程建设监理合同专用条件;
(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。
4.监理单位同意，根据本合同的规定，担当本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
5.业主同意根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。
本合同的监理业务自 年__月__日开头实施，至 年__月__日完成。 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本 份，
各执 份。
业主：(签章) 监理单位：(签章)
法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)
地 址： 地 址：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
邮 编： 邮 编：
电 话： 电 话： 年__月__日签于 年__月__日签于_
建筑工程施工居间合同范本 篇7
建筑工程施工合同书
（ 镶 贴 工 ）
发包单位： （以下简称甲方）
承包单位： （以下简称乙方）
依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国民法典》及本工程详细状况，经甲、乙双方协商全都，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程概况： 工程
建筑面积： 平方米 建筑高度： 米
建筑层数： 层 结构类型：框架（砖混）
二、承包范围与内容：
室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。
三、承包方式：包人工费 。
四、承包价格：按实贴面积计算墙面元/M2；地面 元/M2。
五、工程期限：从 年 月 日
到 年 月 日结束（遇不行抗力顺延工期，若无故拖延一天，罚款1000元）。
六、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%修理期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必需相符，本人签字并按手印）。
七、质量要求：
1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必需达到合格或优良工程验收标准。
2、乙方必需严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的指挥，乐观主动协作其它工种人员的工作。
3、依据甲方供应的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必需符合要求。并做好已铺贴好的成品爱护工作。
4、因乙方缘由导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方担当，甲方不予计算工作量。工期不予顺延，情节严峻的，甲方有权终止合同。
八、机具的掌握：甲方供应垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。
九、平安要求：工人必需持证上岗，进工地前必需经过平安训练培训操作，必需根据国家平安施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则消失工伤事故，全部由乙方负责。
十、违约责任：
1、由于乙方缘由，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。
2、乙方应妥当爱护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。
3、因一方缘由，合同无法连续履行时， 应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
十一、 其他商定：
1、乙方应自觉爱惜甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有爱护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需准时清理场地；做到在保证质量的前提下节省材料，合理利用材料，杜绝铺张，如有铺张则按其铺张部分价值的二倍在结算中扣除。
2、其它未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。
3、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，本合同自签订之日起至结束内有效，待工程结束后自动作废。
甲方： 乙方：
法定代表人或托付人：法定代表人或托付人：
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工居间合同范本 篇8
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，本着公平、自愿、公正、公正的原则，经甲、乙双方共同协商全都，甲方自愿将位于建筑工程承包给乙方施工，特订立本合同如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包工程内容：除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行选购至工地外，其余全部本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包平安、包卫生承包施工。(但甲方选购的商砼及钢材质量由甲方负责)。
四、工程造价：本工程建筑面积共计平方米单价元，工程总造价。
五、付款方式：甲方按工程进度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程进度款，余款在本工程全面竣工并做好卫生清理后，再经甲方验收合格后，(除扣留2%的工程质保金外)一次性结清，保修期满后，退还质保金。
六、甲、乙双方的权利和义务：甲方有权监督乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。本工程在施工合同签订后，本工程的工伤保险由乙方自行购买，在施工期间，乙方必需做到平安文明施工，如消失任何平安事故，一切后果由乙方担当。在施工期间，甲方必需保证工程款的`按时支付，假如由于工程款的拖欠，造成的一切后果及损失，由甲方担当。
七、合同工期：有效天气为能超出陆个月，如在超期陆个月后再超期，每超期一天，甲方惩处乙方壹仟元人民币，以此类推。
八、保修责任：按国家规定执行，在保修期内，乙方在接到甲方通知后24小时内，必需派人到场修理，否则甲方有权自行修理，所产生的费用从乙方保修金中扣除，不足部分由乙方补足。
九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：乙方：
年月日
建筑工程施工居间合同范本 篇9
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》的规定，结合本工程详细状况，双方可达成如下协议。
第一条：工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包范围：报价书及效果图、施工图显示的工作内容
1.4承包的方式：包工包料
1.5工期：本工程自 年月日开工，于 年月日竣工。
1.6工程质量：达到国家及地方质量评估合格标准。
1.7合同价款(人民币大写)：
第二条：甲方工作
2.1开工前叁天，向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明贰份，并担当设计图纸的相关费用，向乙方进行现场交底。
2.2指派徐曼为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更
第三条：乙方工作
3.1参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。
3.2指派张耀刚为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。
严格根据图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参与竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程品进行爱护。
第四条：关于工期的商定
4.1因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.3因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气
第五条：关于工程质量及验收的商定
5.1本工程以施工图纸、作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(73—91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(300—88)和《河南省建筑装饰装修工程质量检验评定标准》(33—97)等国家、省制订的规范及标准为质量评定验收标准。
5.2甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。
若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期连续;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。
5.3由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。
5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自解到验收通知七日内组织验收，并办理验收、移交手续。
如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。
但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。
第六条：关于工程价款及结算的商定
6.1双方商定本合同价款采纳固定价格。
(报价单以外零6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。
甲方自接到上述资料10天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在15天内，结清尾款。
第七条：关于材料供应的商定凡由乙方采够的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。
若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第八条：有关平安生产和防火的商定
8.1甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范。
8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.3由于一方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方担当由此引发的一切经济损失。
第九条：嘉奖和违约责任
9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
每停工或窝工一天，甲方支付乙方500元。
9.2由于乙方的缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元违约金。
9.3未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。
9.4未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责。
9.5因乙方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条：争议或纠纷处理
10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调整。
10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，由工程所在地人民法院解决。
第十一条其他商定
11.1报价书内容包括二楼室内、走廊装修、一层办事大厅装修、楼梯间装修及装修部分照明、开关、插座等项目。
11.2报价书中商定的材料必需有国家环保认证书，进场后须经甲方验收后使用，否则该批材料不合格处理。
11.3一切平安责任事故费用均由乙方负责。
11.4保修期为一年。
11.5水电费按决算价的0.5%扣除。
11.6对居民的财产造成损坏者，乙方担当赔偿责任。
11.7报价单作为合同附件同本合同具有同等法律效力。
第十二条附则
12.1本合同正本两份，双方各执一份。
12.2本合同履行完成后自动终止。
1、施工图纸说明
2、工程项目一览表
3、工程预算书
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
合同签订日期：年月日
建筑工程施工居间合同范本 篇10
甲方： 乙方： 一. 工程名称： 二. 工程内容：对外墙渗水进行修理施工。 三. 施工质量标准及要求：
1. 施工质量必需达到合格（无渗漏），经甲方或质量部门验收，达不到质量标准，应马上返修，其材料费、人工费用由乙方自行担当。
2. 施工原材料必需合格并符合施工要求。 四. 双方的责任和义务： A. 甲方的责任和义务：
1. 甲方应依据有关规定，为乙方供应平安牢靠的施工现场。
2. 甲方有权对乙方的施工进行监管。
3. 甲方应按合同规定准时办理工程费用的结算、付款。
4. 因乙方责任造成的质量平安事故和延误工期，其经济损失由乙方担当，甲方可按损失状况扣除相应费用。 B. 乙方的责任何义务：
1. 乙方员工进入现场时，应遵守甲方公司的内部企业管理制度，
2. 乙方必需严把质量平安生产关，因此次施工涉及高空作业，施工人员必需穿戴好一切必要的劳保用品，杜绝任何平安事故的发生。
3. 乙方应组织好文明施工，并搞好施工场地内的清洁卫生工作。 五. 工程款结算方法和验收标准：
1. 工程款结算方法：经双方协商，本次施工总费用为 元。在工程施工完成后支付 元。剩余部分，在工程完成后的 天内付清。
2. 验收标准：以无渗漏为验收标准。 六. 双方协商的其它条款： 。 本合同壹式贰份，经双方签字盖章后生效。 甲方签字：
乙方签字： 甲方盖章：
乙方盖章： 年月 日 年 月 日
建筑工程施工居间合同范本 篇11
甲方：
乙方：
甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方新乡市平原新区东合角村道工程(总长度1.4公里)施工事宜达成全都，签订本合同。
一、乙方承包该工程的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备材料，乙方只负责施工。
二、承包费用： 元/㎡
三、支付方式：施工队进场预付 元，5天后再付 元，阅历收合格后付 元，剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。
四、工期： 乙方应在商定的工期内完成全部施工任务。
五、其他商定
1、乙方自行预备工具、聘请人员，自行负责施工平安，严格根据甲方供应的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发觉质量不合格行为，造成返工，因此造成的材料损失、人工损失概由乙方自行担当;乙方在施工过程中工伤事故由乙方全部负责，与甲方无任何关系。
2、乙方不得铺张、挪用甲方的材料，否则按500元/次予以惩罚，并需赔偿甲方损失;
3、乙方应在合同商定的工期内完成全部施工任务，每延期一天根据200元/天予以惩罚。
4、水电由甲方负责。
5、保修期内乙方应当准时负责为甲方免费修理。
六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工居间合同范本 篇12
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
为了充分发挥甲乙双方各自优势，开拓市场，共同进展，为明确双方的职责、权力和义务，依据《中华人民共和国民法典》的相关精神，结合本工程实际，双方本着公平、自愿、互利的原则，达成以下协议，共同遵守执行。
一、工程概况
(一)工程名称：
(二)工程地点：
(三)施工内容及范围：
(四)工程质量：
(五)工期：
(六)合作方式：
由乙方负责供应社会信息资源和资金，并协作甲方投标，中标的建筑工程项目，在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后，双方共同组建该工程项目部，由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等，按甲方项目管理要求组织施工，经济独立核算、自负盈亏。
二、项目管理模式
(一) 项目合同管理
1、乙方必需听从甲方的统一管理，协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、平安、文明施工等工作的指导、监督、协调、检查。
2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议，担当全部责任及义务。若因乙方缘由造成违约，乙方应担当全部违约责任。
3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推举，要求使用有用工主体资质的独立法人企业(劳务公司)，报甲方审批。未经甲方许可，乙方不能将工程分包，更不允许进行转包和违法分包活动。
(二) 项目班子管理
1、甲、乙双方按业主要求共同组建满意施工要求的项目班子。
2、乙方进入项目部人员必需具备相应从业资格的资格证书和上岗证，并将相关资料交甲方审核备案。
三、项目管理费用及保证金
1、乙方按工程结算总造价的 向甲方交纳管理费(不含税金及有关部门规费)，由甲方统收统支。对严格根据公司质量、环境、职业健康平安三项整合认证工作要求管理和创优夺杯的工程项目可返还 管理费做为嘉奖。
2、管理费支付时间：甲方负责对乙方实际完成的工程量进行审核确认，工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其它商定的费用。
3、乙方负责担当本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。
4、按合同商定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行担当和解决。
5、甲乙双方商定：乙方按合同总价2%(特别状况可依据工程规模请示后调整)向甲方缴纳保证金(含0.7‰建账保证金，质量、环境、职业健康平安、进度保证金)，可按工程进度分阶段缴纳。
四、项目管理人员构成及工资标准
1、甲方委派为甲方项目管理代表，其余项目管理人员为、 。
2、甲方派驻项目人员工资标准分别为：(含五类保险) ，乙方供应食宿，乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方，由甲方负责发放。
3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训，乙方应当无条件支持，工资照常发放。
4、乙方委派为乙方项目管理代表，其余项目管理人员为、 。
五、财务管理
(一)资金管理
1、工程资金必需统一划拨到甲方指定帐户或共管帐户。项目每笔资金到帐后，由乙方拟定资金支付方案，经甲方派驻项目主管人员签字后，上报甲方审批，并由甲方财务人员监督支付。
2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方，乙方须专款专用，不得挪用、拆借、串用。未经甲方许可，乙方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用，否则甲方有权马上终止合同。
3、资金支付方案必需首先保证项目民工工资准时、足额发放。若因拖欠而受到建设行政主管部门惩罚或通报，由此造成的一切后果均由乙方负责，而且甲方有权追究经济赔偿。若有上访，一次惩罚壹至伍万元。
(二)账务管理
1、工程开工前，乙方必需按工程承包合同价的万分之七交纳建账保证金。
2、项目开工后，乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求，建立健全符合甲方规定的财务核算体系，负责核算工作，按时报送会计报表，工程竣工后，项目会计核算资料经甲方验收合格后，返还建账保证金。
3、乙方须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算，否则，乙方应主动提出工程价款的优先受偿恳求，直至申请人民法院支持。在工程尾款支付前,乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺，并将工程相关财务资料(原件)送交甲方财务部门存档后，方可依据详细状况支付。
4、工程在办理完结算后，甲、乙双方应履行财务决算手续，以保障双方的经济利益。
(三)税收管理
1、依法纳税是每一个公民的义务。乙方在本工程施工过程中必需依法缴纳营业税、城建税、训练费，以及其他应缴纳的税金(所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳)。 工程资金到帐后，甲方按比例扣缴营业税、城建税、训练费附加、地方训练费附加等税金，如由业主代扣代缴的，需供应税务机关出具的托付代扣代缴相关手续，并供应有效的完税凭证。
2、工会经费按四川省人民政府川办(20__)187号《关于经费和工会筹备金由地税部门统一代征的实施意见》工会筹备金0.3%等有关规定交甲方，由甲方统一缴纳。
3、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。
六、质量、平安、标化、进度及工程技术管理
(一) 工程质量管理
1、甲乙双方商定：乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后，甲方将质量保证金返还乙方，否则予以扣罚。
2、乙方须严格按甲方要求，细心组织、细心施工，自觉接受委派人员的质量监督、质量检查。乐观开展质量、环境、职业健康平安三项整合认证工作，仔细协作公司三项整合认证工作的支配和检查，创优夺杯。
3、工程未达到质量要求，乙方应准时整改，并担当由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故状况，并作出相应惩罚。
(二)工程职业健康平安管理
1、甲乙双方商定：乙方达到职业健康平安目标要求(无重大伤亡事故，轻伤频率低于1.5‰)后，甲方将职业健康平安保证金返还乙方，否则予以扣罚。
2、乙方在施工现场须设置专职安检人员，落实平安生产责任制，施工前做好平安技术交底工作，杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发觉施工中存在担心全行为和隐患，有权订正、罚款或马上停止其工作。
3、凡是在四川省建筑施工企业平安生产许可证动态管理暂行方法实施过程中，因违反平安管理的有关规定或平安评价、平安检查不符合要求等缘由被政府有关部门惩罚、通报批判或对企业平安许可证扣分的，甲方视其情节轻重进行惩罚。
4、乙方在施工中如发生平安事故，应自行担当指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。
5、按规定应办理保险的，由乙方负责办理，费用由乙方担当，保险单据原件交甲方。
(三) 环境、标化管理
1、甲乙双方商定：乙方达到甲方要求的标化工地标准，则甲方将该保证金返还乙方，否则，予以扣罚。
2、乙方应按甲方要求，统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。
3、乙方负责该工程平安施工、文明施工所必需的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作，若施工过程中消失平安责任事故，不文明施工行为，造成一切损失和后果概由乙方自行担当指标责任及由此带来的赔偿责任等一切经济损失。
(四) 进度管理
1、甲乙双方商定：乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求，则甲方将该保证金返还乙方。否则，予以扣罚。
2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚，其全部的经济损失由乙方担当。
3、经业主同意的工期顺延，甲方对乙方也相应顺延。
(五)工程资料管理
乙方应按甲方要求，做好施工过程中资料收集、整理工作，依据公司川四建发[20__]21号要求实行押金制度，本工程竣工资料押金数额为 ( 2-5 ) 万元整，押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后，将全部完整档案资料移交一份到甲方档案室后，方可将押金返还给乙方，如不能按规定上交竣工资料，没收其押金。
六、生产要素管理
乙方的材料选购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等，不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同，若确需签订，必需事先征得甲方同意，并按合同优先支付，不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的全部合同，须交甲方备案。
七、违约责任
1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议，甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程，不予返还履约保证金，并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。
2、乙方若因工程质量、平安、农夫工工资、环境爱护等缘由，受到建设行政管理部门的处理和通报赐予严峻惩罚，且担当行政惩罚，若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的1%进行惩罚。 同时，若乙方无故拒付农夫工工资，甲方有权按乙方结帐的余额直接代扣代付。
3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场平安生产、标化检查，其检查评定结论必需在合格以上，若不合格视其情节轻重予以惩罚。
4、如工程在竣工验收备案书上的平安评价不合格，按结算总价的1%进行惩罚。
5、乙方因劳动合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等缘由引起的劳动纠纷，以及经济费用均由乙方担当。
6、若因乙方缘由，引起法律纠纷等，造成的一切经济损失均由乙方负责担当。
八、争议解决方式
在履行合同过程中，甲乙双方若产生争议，双方应协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。
九、甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议为本承包协议的有效附件，与本协议具有由同等法律效力。
十、本协议自双方签字、盖章之日起生效;工程竣工后，待甲方与业主签定的《建设工程施工合同》履行完毕，业主支付完工程款，甲乙双方结清经济、技术等事宜后自动失效。
十一、本协议中未尽事宜，甲、乙双方另行协商。
甲方： 乙方：
法定表人 法定代表人 或托付代理人：
电话/传真： 或托付代理人： 电话/传真：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
建筑工程施工居间合同范本 篇13
依据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着公平自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：
一、甲方供应土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)
二、该土地位于 ，四至为：东至 ，南至 ，西至 ，北至 ，使用年限为50年。甲方对该土地享有全部权和使用权。
三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地方案和城乡规划、建设项目开发年度方案等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。
四、甲方对建成后的建筑工程享有全部权。
五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方根据甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。
六、乙方应当根据该合同商定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不行抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期拖延的除外。
七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。
八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工，180天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿修理，直到验收合格为止。
九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：
(一)该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。
(二)该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的12月30日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的12月30日前一次性全额支付，全部款项在2022年12月30日前付清。
十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方担当该建筑工程的日常修理维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。
十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自转变工程主体结构，因此造成的损失由转变方担当全部责任。
十二、甲方负责为乙方厂房建设供应良好的外部环境，乐观关心协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身缘由造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应担当全部赔偿责任。
十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。
十四、如一方违反合同商定，违约方应根据实际建设成本的 20%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。
十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同托付的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方担当。
十六、本合同的签订地在济宁市市中区，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，依据《山东省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由济宁市中区人民法院或济宁市中级人民法院管辖。
该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方：某市开发区管委会(盖章，法人签字)
乙方：某公司(盖章，法人签字)
建筑工程施工居间合同范本 篇14
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
一、工程名称： 地点：
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、 付款方式
六、总工期要求 个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一公平开工条件。
2.甲方应按合同付款方式准时支付乙方工程款，若甲方不按合同商定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方担当已完工程损失和乙方全部经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应根据合同商定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方缘由造成工程质量问题和工期延误，由乙方担当责任：质量问题由乙方修理解决至合格，延误期每日罚款 元。
九、工程质量、平安及保修
1.乙方应根据图纸细心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责。甲方不担当任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决方法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向商定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
代表: 代表：
年 月 日
《建筑工程施工居间合同范本(通用14篇)》相关文档：
水利水电工程施工合同范本09-01
建设工程施工总承包管理合同09-04
工程施工内部承包协议书(精选3篇)_109-04
工程施工内部承包协议书09-04
展台搭建工程施工合同范本（通用8篇）09-05
建设工程施工合同书(精选7篇)09-07
北京市装饰装修工程施工合同范本(5篇)09-07
简单工程施工合同范本5篇09-07
北京市建设工程施工专业承包合同范本3篇09-07
工程施工承包协议书15篇09-08
