建筑工程施工合同（通用13篇）
建筑工程施工合同 篇1
发包人
3、 发生下列状况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：
（1） 由于甲方通知的设计变更引起的增加削减工作内容；
（2） 应甲方要求单项设计变更增减费用在20元（不含20元）以上；
（3） 不行抗力； 发生以上状况时，乙方应在3个工作日内，准时将调整的缘由、金额以书面的形式（附有具体估算和甲方的指示）报送甲方，甲方应在收到报告后5个工作日内赐予答复。
（4）除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用（如税金）均已包括在本合同造价内。 第五条 双方责任 甲方责任：
1、负责供应施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。
2、负责供应一间带门、锁的房间用于乙方库房。
3、开工前向乙方进行现场状况交底，供应施工场地的有关状况，以便乙方进行施工工作。
4、负责协调、处理现场有关生产进度、技术质量、平安文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。
5、审核乙方报送的施工组织设计和工程进度方案，组织工程竣工验收。
6、负责现场的协调管理，定期召开生产协调会。
7、负责甲方验收移交后的成品爱护。 乙方责任：
1、编制切实可行的施工组织设计、工程进度方案和材料设备进场方案，书面报甲方审核确认后严格执行。
2、指派经甲方资格审查合格的现场项目负责人，依据合同规定处理现场有关事宜，项目负责人或其授权代表必需参与甲方召开的生产协调会，并代表乙方做出打算。
3、工程未阅历收、交付业主使用之前，做好成品爱护工作。
4、自全部工程竣工验收合格之日起，乙方按国家及行业有关规定以及合同要求对本工程负责保修和质量保证，如发生任何质量问题，由乙方全权负责。
5、乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、财产损害和经济损失须担当全部责任。
6、不得损坏其他单位的施工内容，如有损坏乙方负责赔偿
建筑工程施工合同 篇4
托付方：（以下简称甲方）
受托付方：（以下简称乙方）
经甲、乙双方协商，乙方同意承接甲方托付的电力安装工程。为明确双方的责任和义务，保证工程建设顺当进行，特订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
二、工程承包方式：
甲方全权托付乙方负责工程的施工和联系供电部门进行验收等相关工作。
三、承包费用：
依据该工程的设计和预算资料，经甲乙双方共同协商商定，合同按供电部门所测线路每一公里8。5万元计算，按测出的公里数为工程总金额。
四、付款方式：在乙方拿到供电部门设计方案后，三天内甲方全额将工程款全部付给乙方。
五、施工期限：
甲方在土石方工程和其他帮助工程完成后，通知乙方进场，从进场之日起，估计 日内完工（遇雨顺延）。
六、甲方责任：
1、甲方负责到供电部门办理用电申请、签署用电协议及其他有关用电手续。
2、甲方设置业主代表，代表甲方对本工程进行监管。
4、甲方参与主要设备材料的现场检验和竣工验收。
5、甲方派专人协调关系、协作乙方施工，保证乙方的施工正常进行。
七、乙方责任：
1、负责工程的施工，联系验收等事宜。
2、负责工程建设中乙方供应的材料的质量。
2、如因施工技术及由乙方供应的材料存在问题导致工程验收不合格，由乙方负责整改，整改费用由乙方自负，但由甲方负责供应的基础工程、土石方工程等除外。
3、按商定工期乙方负责施工现场的人力运输、基础工程、土石方工程、青苗赔偿和民工组织及费用等。完成工程建设任务。
4、乙方只负责线路部份的一切材料和费用，不负责线路以外厂区要用的一切爱护设备。
八、物资供应由乙方负责
九、平安管理
甲、乙双方全部负责制人员进场后，必需严格遵守有关现场规定，听从现场负责人统一指挥，若发生人身及设备平安事故，由各方自行负责。
十、本合同未尽事宜，双方另行商定。
十一、本合同一式贰份，具有同等法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。
十二、本合同从甲、乙双方签字之日起生效。工程竣工验收合格并付清工程款后，本合同自动失效。
甲方：
乙方：
日期：
建筑工程施工合同 篇5
发包方： 按时供应图纸，准时交付应供的各种合格建筑材料和设备，保证施工需要。
甲方的权利
1、依据 行业市场的进展需要，甲方有权与乙方共同选定 专用终端型号;
2、甲方对订购终端制定销售政策;
3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的`权利，包括：
签字： 盖章： 签约日期：
乙方： 法定代表人(或授权代表)签字： 盖章： 签约日期：
建筑工程施工合同 篇12
甲方：
乙方：
依据《合同法》及有关规定，针对临泽村道路事宜;经甲乙双方协商全都，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。
一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期：
开工日期：
竣工日期：
三：质量要求：
严格根据工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方担当。
四、平安施工：
乙方自觉遵守平安操作规程施工，如违章、违规造成的一切平安事故，乙方自行担当。
五、工程结算方式：
依据实际完成的工程量结算，(即面积、体积、长度米)完成后实地测量。
六、实际项目及价格：
1、160厚黄沙混凝土路面75元㎡
2、砖砌水沟(挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板)350元
3、混凝土路沿石安砌(100----0300)35元
4、下水道安装铺设(挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实)直径300水泥管90元。
5、污水检查井含井盖(挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实)620 元座
6、人工挖土方30元立方米
7、农用车300元台班
8、勾机1800台班。
9、三轮车200元台班。
10、零工，60元工日。
七、付款方式：
工程完工后一次付清工程款。
本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。
甲方：(盖章) 乙方(盖章)
托付代理人：(签字) 托付代理人：(签字) 年 月 日年 月 日
建设单位： 市 区北石店镇林子村委
施工单位： 县固城建筑安装有限责任公司
建筑工程施工合同 篇13
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国 》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。
第一条?工程概况
1.1?工程名称：
1.2?工程地点：
1.3?承包范围：
1.4?承包方式：
1.5?工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。
1.6?工程质量：
1.7?合同价款（人民币大写）：
第二条?甲方工作
2.1?开工前 天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明 份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2?指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3?托付 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 份。
2.4?负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。
2.5?如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6?协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。
第三条?乙方工作
3.1?参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。
3.2?指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3?严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。
3.4?遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。
3.5?施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6?工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。
第四条?关于工期的商定
4.1?甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。
4.2?因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3?因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4?因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第五条?关于工程质量及验收的商定
5.1?本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73--91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300--88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2?本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
5.3?甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。
5.4?由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。
5.5?由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。
5.6?工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。
第六条?关于工程价款及结算的商定
6.1?双方商定本合同价款采纳第 种：
（1）固定价格。
（2）固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括内容。
（3）可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
6.2?本合同生效后，甲方分 次，按下表商定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。
第七条?关于材料供应的商定
7.1?本工程甲方负责选购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡商定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
7.2?凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第八条?有关平安生产和防火的商定
8.1?甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2?乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8.3?由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。
8.4?由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。
第九条?嘉奖和违约责任
9.1?由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的商定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。
9.2?由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。
9.3?乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。
9.4?乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
9.5?甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。
9.6?未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。
9.7?未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
9.8?因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条?争议或纠纷处理
10.1?本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。
10.2?当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由 委员会 （当事人不在本合同商定 机构，事后又没有达成书面 协议的，可向人民法院起诉）。
第十一?附则
12.1?本工程需要进行保修或 时，应另订协议。
12.2?本合同正式两份，双方各执一份。副本 份，甲方执份，乙方执 份。
12.3?本合同履行完成后自动终止。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
年 月 日 年 月 日
《建筑工程施工合同(通用13篇)》相关文档：
民用建筑工程协议书合同6篇09-01
《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)09-01
建筑工程个人年度工作总结(4篇)09-02
建筑工程个人年度工作总结14篇09-03
关于建筑工程个人年度工作总结(7篇)09-02
建筑工程个人工作总结(15篇)09-03
建筑工程年度个人工作总结09-02
建筑工程总承包合同09-04
建筑工程材料购销合同范本(7篇)09-04
