专业合同封面

COUNTRACT COVER

20XX

甲 方： XXX

乙 方： XXX

2024 年沿海港口扩建工程施工协议范本

本合同目录一览

第一条 工程概况

1.1 工程名称

1.2 工程地点

1.3 工程规模

1.4 工程内容

第二条 合同主体

2.1 发包人

2.2 承包人

第三条 合同价款

3.1 合同总价

3.2 工程款支付

3.3 价格调整

3.4 工程变更

第四条 工程质量

4.1 质量标准

4.2 质量监督

4.3 质量保证

第五条 工程进度

5.1 施工期限

5.2 进度计划

5.3 延期违约责任

第六条 施工安全

6.1 安全标准

6.2 安全管理

6.3 安全事故处理

第七条 材料设备

7.1 材料供应

7.2 设备供应

7.3 材料设备质量

第八条 施工人员

8.1 人员配置

8.2 技能要求

8.3 劳动保护

第九条 知识产权

9.1 技术专利

9.2 著作权

9.3 保密条款

第十条 违约责任

10.1 承包人违约

10.2 发包人违约

10.3 违约赔偿

第十一条 争议解决

11.1 争议方式

11.2 仲裁地点

11.3 法律适用

第十二条 合同的生效、变更和解除

12.1 合同生效条件

12.2 合同变更

12.3 合同解除

第十三条 其他约定

13.1 环境保护

13.2 文物保护

13.3 不可抗力

第十四条 合同的附件

14.1 附件列表

14.2 附件说明

第一部分：合同如下：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：2024 年沿海港口扩建工程

1.2 工程地点：位于市沿海地区，具体位置见附件一

1.3 工程规模：扩建港口陆域面积万平方米，新建码头岸线公里，

新增吞吐量万吨/年

1.4 工程内容：包括但不限于陆域吹填、码头结构施工、疏浚工

程、供电供水设施建设、道路建设及绿化等

第二条 合同主体

2.1 发包人：市沿海港口扩建工程管理局

2.2 承包人：具有相应资质的施工单位，具体信息见附件二

第三条 合同价款

3.1 合同总价：人民币亿元，具体金额见附件三

3.2 工程款支付：按照工程进度及质量情况进行支付，具体支付

方式见附件四

3.3 价格调整：由于不可抗力等因素导致工程成本变动，双方可

协商进行价格调整，具体调整办法见附件五

3.4 工程变更：如因设计或其他原因导致工程变更，双方应按附

件六的约定进行变更手续及价款调整

第四条 工程质量

4.1 质量标准：工程质量应符合国家及行业标准，具体质量要求

见附件七

4.2 质量监督：双方共同设立质量监督组，对工程施工过程进行

监督，确保工程质量

4.3 质量保证：承包人应按附件八的约定提供质量保证措施，并

对工程质量问题负责修复

第五条 工程进度

5.1 施工期限：整个工程应在年个月内完成

5.2 进度计划：承包人应按照工程总体进度计划进行施工，具体

进度计划见附件九

5.3 延期违约责任：如承包人原因导致工程延期，应按照附件十

的约定承担违约责任

第六条 施工安全

6.1 安全标准：施工安全应符合国家及行业安全标准，具体安全

要求见附件十一

6.2 安全管理：承包人应建立健全安全生产管理体系，确保工程

施工安全

6.3 安全事故处理：如发生安全事故，双方应按照附件十二的约

定进行处理

第八条 知识产权

8.1 技术专利：发包人和承包人应共同保护工程施工过程中产生

的技术专利，具体专利权和使用权归属见附件十三

8.2 著作权：工程施工过程中产生的设计图、施工方案等文档资

料的著作权归发包人所有

8.3 保密条款：承包人应对工程施工过程中的技术秘密和商业秘

密进行保密，具体保密要求和违约责任见附件十四

第九条 违约责任

9.1 承包人违约：如承包人未按合同约定完成工程，或工程质量

不符合约定，应承担违约责任，具体违约金计算方式见附件十五

9.2 发包人违约：如发包人未按约定支付工程款，或未提供施工

条件，应承担违约责任，具体违约金计算方式见附件十六

9.3 违约赔偿：违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任，具体

赔偿范围和计算方式见附件十七

第十条 争议解决

10.1 争议方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；

如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

10.2 仲裁地点：双方同意选择市作为仲裁地点

10.3 法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解

决均适用中华人民共和国法律

第十一条 合同的生效、变更和解除

11.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效

11.2 合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订

书面变更协议，经双方盖章确认后生效

11.3 合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规

定的情形，双方可协商解除合同，并按照附件十八的约定处理后续事

宜

第十二条 其他约定

12.1 环境保护：承包人应按照相关法律法规和附件十九的约定，

做好工程施工过程中的环境保护工作

12.2 文物保护：承包人应按照相关法律法规和附件二十的约定，

做好工程施工过程中的文物保护工作

12.3 不可抗力：不可抗力事件发生时，双方应立即协商采取措

施，减少损失，并根据附件二十一的约定处理不可抗力事件对合同履

行产生的影响

第十三条 合同的附件

13.1 附件列表：见附件二十三

13.2 附件说明：附件二十四中详细说明了各附件的内容和作用

第十四条 合同的签署

14.1 合同签署地点：市

14.2 合同签署时间：年月日

第二部分：其他补充性说明和解释

说明一：附件列表：

附件一：工程地点详细地理位置图

附件说明：提供沿海港口扩建工程的具体地理位置，包括经纬度、

周边环境等详细信息。

附件二：承包人资质证明文件

附件说明：提供承包人的企业法人营业执照、税务登记证、组织

机构代码证以及相关的施工资质证书。

附件三：合同总价及支付明细表

附件说明：详细列出合同总价、分期付款的时间、付款比例等支

付明细。

附件四：工程款支付方式及流程说明

附件说明：详细说明工程款的支付方式，如银行转账、支票支付

等，以及支付流程。

附件五：价格调整办法

附件说明：详细说明价格调整的条件、程序以及价格调整的计算

方法。

附件六：工程变更手续及价款调整办法

附件说明：详细说明工程变更的手续、审批流程以及价款调整的

办法。

附件七：工程质量要求及检验标准

附件说明：详细列出工程质量的要求，包括材料、结构、功能等

方面的标准，以及检验的方法和程序。

附件八：质量保证措施及修复责任

附件说明：详细说明承包人应采取的质量保证措施，以及工程质

量问题的修复责任。

附件九：工程进度计划表

附件说明：详细列出整个工程的施工进度计划，包括各阶段的完

成时间、关键节点等。

附件十：延期违约责任计算办法

附件说明：详细说明延期违约金的计算方法，包括计算基数、计

算比例等。

附件十一：施工安全标准及管理规定

附件说明：详细列出施工安全的要求，包括安全防护设施、操作

规程等，以及安全管理的规定。

附件十二：安全事故处理流程及责任认定

附件说明：详细说明安全事故的处理流程，包括事故报告、调查、

处理以及责任认定等。

附件说明：详细说明技术专利的权属归属，以及使用权的分配和

使用规定。

附件十四：保密条款及违约责任

附件说明：详细说明保密条款的内容，包括保密信息范围、保密

期限以及违约责任。

附件十五：承包人违约金计算办法

附件说明：详细说明承包人违约时的违约金计算方法，包括计算

基数、计算比例等。

附件十六：发包人违约金计算办法

附件说明：详细说明发包人违约时的违约金计算方法，包括计算

基数、计算比例等。

附件十七：违约赔偿范围及计算方法

附件说明：详细说明违约赔偿的范围，包括直接损失、间接损失

等，以及赔偿的计算方法。

附件十八：合同变更协议范本

附件说明：提供合同变更协议的范本，包括变更的内容、变更后

的条款等。

附件十九：环境保护措施及管理规定

附件说明：详细说明工程施工过程中的环境保护措施，包括废弃

物处理、生态保护等。

附件二十：文物保护措施及管理规定

详细说明工程施工过程中的文物保护措施，包括考古

发掘、文物迁移等。

附件二十一：不可抗力事件处理及责任认定

附件说明：详细说明不可抗力事件的认定标准、处理流程以及责

任认定。

附件二十二：合同签署授权书

附件说明：提供合同签署的授权书，包括授权人的身份证明、授

权范围等。

附件二十三：附件列表

附件说明：列出本合同的所有附件，方便双方查找和核对。

附件二十四：附件说明

附件说明：对每个附件的内容和作用进行详细说明，方便双方理

解和执行。

说明二：违约行为及责任认定：

1. 承包人违约：

未按合同约定完成工程：承包人未按照工程进度计划完成相

应的工作量，或工程质量不符合合同约定。

工程质量不符合约定：承包人完成的工程质量未达到合同中

约定的质量标准。

违约金计算：根据附件十五的计算办法，按逾期完成工程的

天数或不符合质量标准的工程部分计算违约金。

示例说明：如果承包人未能在合同约定的时间内完成工程，根据

2. 发包人违约：

未按约定支付工程款：发包人未按照合同约定时间和金额支

付工程款。

未提供施工条件：发包人未能按照合同约定提供合格的施工

场地、材料设备等施工条件。

违约金计算：根据附件十六的计算办法，按逾期支付工程款

的天数或未提供施工条件的影响计算违约金。

示例说明：如果发包人未能在合同约定的时间内支付工程款，根

据