电梯门套基层施工合同
篇一：电梯门套施工合同doc
电梯门套线施工合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》《建筑法》及国家有关法律法规规定，将以下工程施工承包给乙方。结合本工程具体情况，为明确责任，确保工程质量及工期，经双方充分协商一致，签订本合同，以共同遵守。
一、工程内容：
楼电梯门套材料与安装
二、工程造价：按单位工程单价计价，工程量按实际发生工程量测量计算，本工程总造价按各单位工程单价乘以各自工程量汇总后计算。
单价如下：
1、挂大理石：
2、大理石大面：元／㎡；磨边：元／m；底层门边：元／m（包括面料及磨边）。
三、承包方式：包工包料。
四、工期：自签订合同之日起天内完成。开工时间：月日，竣工
时间：年月日。施工期间如发生不可抗力的自然灾害工期另行协商。
五、工程价款的支付与结算：
工程完工后付至全部工程造价的70%，验收合格后5日内，工程款拨付至全部工程造价的90%；其余10%作为保修金，待保修期满7日内结清。（注：乙方必须提供符合财务要求的正式发票）。
六、工程质量和验收标准：
质量符合GB50300-20XX及相关规范的验收标准，且要求外观整齐、美观、整洁切符合设计要求。
所有材料必须符合国家标准和图纸要求，材料到场后各项技术资料必须与货同行。如发现使用不合格材料或非约定品牌，以及施工质量达不到合格要求，甲方有权单方面废除合同，令乙方退场，其造成的一切损失均由乙方承担。
（一）、大理石材料：整套无色差、夹杂、伤痕，表面光滑细腻，造型圆润整洁，由施工方认可。
（二）、大理石干挂施工：表面平整、接缝均匀、无色差、光滑细腻、圆润整洁。
七、场地 ：施工场地为现状，工程施工中如遇其他情况，由乙方自行解决。
八、工程保修期：自竣工验收合格之日起十二个月。
九、违约责任：
甲方责任：
1. 负责协调土建与乙方施工队伍关系；
2. 监督乙方按操作规程施工，对达不到质量验收标准的，有权责令改正；对使用在工程的所有材料，按质量要求予以监管和认可。 乙方责任：
1.根据乙方设计的图纸要求，结合实际编制施工方案，并交甲方和监理单位审核批准；服从甲方、监理的管理，严格按施工操作规程及施工方案施工，保证工程达到GB50300-20XX质量验收的合格标准。
2.工程中所有使用材料应达到合格标准，并具有建设局备案手续，应试验检验的材料应及时报检；向施工单位提供完整的施工技术资料。
3.认真组织安全生产，现场施工人员应办理保险，工程施工中出现的事故，乙方完全负责。
4. 乙方施工中出现的工程质量不合格，应及时返工并承担一切费用。
5. 工期延误，每超一天罚款贰仟元，现场安装电表并支付电费。未尽事宜，协商解决或另签补充协议
十、合同壹式肆份，甲乙双方各贰份。
甲方代表： 乙方代表：
甲方： 乙方：
年月日
篇二：不锈钢电梯门套制作安装施工承包合同
不锈钢电梯门套制作安装施工承包合同
发包人：亳州市博奥电梯工程有限公司（简称甲方）
承包人： （简称乙方）
经双方友好协商，承包人承包发包人旭日华城不锈钢电梯门套制作安装工程施工。根据国家有关法律规定，特签订本合同。
一、 工程项目
旭日华城不锈钢电梯门套制作安装工程
二、 工程地址
涡阳县乐行路北侧、刘西路西侧
三、 施工前状态
现状，已经双方确认，施工现场已具备开工条件。
四、 施工要求
1. 门套的边框形状尺寸及不锈钢板下料图样（见本合同附件1）。
2. 外观质量：平整、美观、无压痕、无刺边，不锈钢板沾贴紧密牢固。边框端正、两边匀称。
3. 制作安装：用3*4CM方木制成固定框架，用厚度木工板整体蒙面，上扣不锈钢板（201不锈钢板厚）,木工板与不锈钢板之间用胶沾合，门套边缘不锈钢板要扣入木工板，并用玻璃胶封边。
4. 承包人制作安装样品门套2樘，经发包人确认后施工。样品不符合发包人要求的应整改达发包人要求。
五、 工程总量
旭日华城工程8台电梯所有门套的制作安装，数量为244樘。
六、 承包方式
1. 包工包料。承包人全面承包该项目的材料、辅助材料，制作、安装、运输、劳务、管理、安全文明施工、技术指导、质量检测、劳动定额和工资管理、施工组织等本工程的所有事项，并对工程负全面责任。
2. 进场施工时发包人协调提供水、电源。承包人交纳该项目的水电费用。
3. 工程主要材料的品牌规格等见本合同附件2。
4. 所有材料均由承包人负责采购，并保证为市场准入的合格产品。
5. 工程施工所需资质及相关费用由承包人负责。
七、 工期
工期为30天。开工日期以发包人开工令为准。
八、 工程价款
1. 计价方式：采用固定单价计价法，每樘单价为人民币伍佰圆。
2. 工程价款为壹拾贰万贰仟圆整（￥）。
3. 本合同确定的价格均为含税及相关费用的开票价格。承包人开具符合发包人行业规范的完税发票，经发包人审核批准后入账。
4. 因政策、市场价格波动等引起的风险，已在计价中作了浮动，发包人在结算时不予确认。
九、 付款方式
1. 本合同签约生效后，承包人购进材料经发包人确认后，支付材料
款（约占总工程价款的50%左右）
2. 完成工程量达60%时，承包方付工程价款的20%。
3. 工程竣工验收合格7日内，付足工程价款的%。
4. 余款1830元作为工程质量保证金，按质保金规范支付。
5. 承包人工程达付款进度，即时开具正规税票，发包人收票并审批入账后方可付款。
十、质量要求
1.本工程质量标准：合格。
2.工程主要材料必须符合有关规定及标准，材料进场时要提请发包人验收合格后，方可使用。
3.承包人提供的材料不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。
4.承包人承担保修责任。质保期为2年，自工程竣工验收合格之日算起。
5.本工程质保金为1830元。质保期内，如遇质量问题，承包人应在接到发包人通知后3日内，安排进行质量维修，并保证达相应质量要求。承包人不能在上述期限内履行质保责任，或维修整改达不到质量要求，或有其它怠于履行质保责任行为的，发包人可自行安排质量维修，所发生的一切费用在质保金中扣除，质保金不足的，由承包人另行承担。在承包人履行质保义务的前提下，质保金在竣工验收合格一年后30日付清。
十一、工程验收
工程全部结束后，承包人通知发包人进行竣工验收。发包人应在接到
通知后10日内进行验收，验收合格后，双方办理工程结算和移交手续。
十二、安全责任
1. 承包人应遵守国家安全管理相应法律法规和规范，切实保障本工程施工现场和工程使用安全，如造成事故均由承包人负责，与发包人无关。
2. 承包人应注重现场的清洁文明施工，工程竣工后应全面打扫整理，保证工程整洁美观。
十三、其他约定
1. 承包人必须保障工程施工、管理等人员工资的发放，不得因此加重发包人负担，或给发包人造成不良影响。如因承包人拖欠工资、材料款等导致政府、司法部门要求或判令发包人代付的，承包人承担代付额20%的违约金。
十四、违约责任
1. 承包人违反本合同约定偷工减料、使用劣质原辅助材料的，除按约定更换为合格材料外，同时承担该批合格材料价款15%的违约金。工程验收未达到合格标准的，必须于10天内整改合格，并处工程总价10%的违约金；整改后经验收仍不合格的，发包人另行安排第三方进场施工，承包人除承担保证工程合格的全部费用外，并按工程总价的20%支付违约金。
2. 承包人工期违反本合同约定的，每延迟1天承担工程总价万分之五的违约金。发包人违反本合同约定迟延付款的，每迟延1天。
承担应付价款万分之五的违约金。
3. 双方其他违反本合同约定的，承担1万元违约金。
十五、争议解决
本工程未涉及的事项依据国家和地方相关法律、法规、规范、标准及双方商定的协议执行。
本合同履行期间，双方如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，向签约地人民法院提起诉讼。
十六、本合同一式两份，双方签字后生效。
发包人： 承包人：
签约日期： 签约日期：
篇三：工程承包合同[电梯安全门门套]
工程承包合同
建设单位：武汉常博建设集团有限公司 （以下简称甲方） 承包单位：武汉市硚口区东辉装饰材料经营部 （以下简称乙方） 为了提高工程质量，加强工程质量管理，经甲乙双方协商达成一致，为明确双方在施工过程中的权利，义务和经济责任，特订立本合同以资共同遵守：
一、工程内容：
第二炮兵指挥学院东院内住宅楼加装电梯土建工程~电梯安全门门套工程。本工程发包形式为包工包料，含工具、设备、木基层（按实际预留的洞口处理到位）、不锈钢要求为品牌厂家的304不锈钢、面板、因此工程而发生的全部辅材；
二、工程造价：共计28部电梯，122个门套*1350元/个=元，大写：壹拾陆万肆仟柒佰元整（工程竣工后按实际施工数量据实结算）。
三、工程付款方式及要求：
合同签订后，预付定金30%；全部货到现场，门套基层施工完毕后付总价的80%（含定金）；竣工验收合格后付款至合同总价的95%，余款5%作为质保金，质保期为壹年。定金付款后，在2日历天内必须完成样板间施工工作任务，并由甲方技术负责人验收合格的工作，未完成处以元的罚款，门套进场后均按照样板间施工。
四、工期要求及超期的处罚要求：
本工程28部电梯总工期为：15日历天，开工时间为：20XX年11月11日，竣工时间：20XX年11月27日。如未按照合同工期完工，每超期壹日处以元的罚款。在履约过程中，根据变更所影响的工期和甲方责任，不可抗力所延误
的工期等因素，经甲乙双方签订认可后，进行调整相应顺延。
五、双方的权利及义务：
甲方：在不妨碍乙方正常作业的情况下，享有对工程质量、进度、安全进行检查、监督以及责令整改的权利。
1、按照合同约定支付合同工程款。
2、应向乙方提供必要的技术资料，提供施工场地，保证施工期间的用水、负责协商与其他分包单位工程交叉作业，配合关系，创造良好的施工环境。
3、施工用电甲方只提供到二级配电箱，其余乙方自备。
乙方：进度必须经甲方同意签章确认后才允许施工。
1、按照合同条件、保质、保量完成合同及图纸内所有施工项目。
2、尽量配合甲方的工作，做好文明施工工作。
3、在未交付使用前，有责任保护及维护施工中所有的设备及相关器材的安全及质量。
六、保修：
本工程保修期为壹年，保修期间，当乙方收到甲方的返修通知后，在24小时内必须到场，未按甲方要求进行保修，甲方可另行委派单位进行维修，维修费用从质保金中予以扣除。质保期满后，经甲方验收无质量问题，质保金在3个工作日内一次性付清。
七、安全责任
甲方提供良好的安全文明施工环境，乙方加强安全文明施工管理保障措施。发生的安全事故，责任由乙方全部承担，不准乙方使用16岁以下童工及老残人员禁止上岗。
八、其它事项：
1、如与其它相关项目配合施工而发生配合费用，其费用再另行协商。
2、工程未尽事宜双方另行协商。
九、违约责任
如一方违约，必须向另一方支付合同总价的5%作为违约金，并且赔偿对方实际造成的直接损失。
十、争议
发生争议时，双方应友好协商解决，协商无效时，向仲裁机构仲裁。
本合同双方签字或者盖章后即生效，工程款结清，合同随即失效。合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
合同订立日期： 20XX年11月 日
合同订立地点：第二炮兵指挥学院东院院内武汉常博建设集团有限公司项目部办公室
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
代表人： 代表人：
（或委托代理人）：（或委托代理人）：
电 话：电 话：
《电梯门套基层施工合同》相关文档：
基层工会经费使用管理办法09-13
基层医生个人工作总结范文6篇09-18
基层医生个人工作心得感悟五篇范文09-18
基层医生个人工作总结范文3篇09-18
医院基层医生个人工作总结5篇09-18
基层团委年度工作总结报告09-19
特岗教师基层服务期满考核登记表09-21
基层干部培训心得体会3篇09-22
基层干部培训心得体会3篇09-22
干部走基层心得体会(精选3篇)09-22
