建设工程承包合同，又称“基本建设工程承揽合同”。是指中国合同法上的概念。这次帅气的我为您整理了建筑安装工程承包合同条例【最新5篇】，希望能够帮助到大家。
篇一：建筑安装工程承包合同 篇一
合同编号：
发包方：
地址：
邮码：
电话：
法定代表人：
职务：
承包方：
地址：
邮码：
电话：
法定代表人：
职务：
依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程项目批准单位： 批准文号 （指对此工程立项有权批准机关的文号）
4、项目主管单位：
5、承包范围和内容（详见工程项目一览表）；工程建筑面积 （平方米）；其他
6、工程造价 （万元），其中土建： （万元），安装： （万元）
其次条施工打算
1、（发包方）
（1） 月 日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路修理。
（2） 月 日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），以满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁清除全部障碍物（包括架空的、隐藏的），并供应有关隐藏障碍物的资料。
（3）本合同签订后 天内提交建筑许可证。
（4）合同签订后 天内（以收签最终一张图纸为准）供应完整的建筑安装施工图 份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标限制点） 份。
（5）组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在 天内分送有关单位， 天内供应会审纪要和修改施工图 份。
2、承包方：
（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作；
（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
（3）编制施工管理人员的材料、施工机械进场；
第三条 工程期限
1、依据国家工期定额和运用须要，商定工程总工期为 天（日历天），自 年 月 日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。
2、开工前 天，承包方向发包现场代表签证后，工期相应顺延：
（1）按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源、道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工。
（2）凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度；
（3）在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；
（4）非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工。
（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
（6）人力不行抗拒的因素而延误工期。
第四条 工程质量
1、本工程质量经双方探讨要求达到：
2、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
3、承包方在施工过程中必需遵守下列规定：
（1）由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；
（2）由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或借用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；
（3）隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；
（4）承包方应按质量验评标准对工程进行
分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；
（5）承包方在施工中发生质量事故，应刚好报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施；
（6）工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
1、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：
2、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购 ；
3、发包方供应、承包方选购 的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方供应材料须要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程其复验方担当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由要求复验方担当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。
4、本工程材料和设备差价的处理方法：
第六条 工程价款的支付和结算
工程价款的支付和结算，应依据中国人民建设银行制定的《基本建设工程价款结算方法》执行。
1、本合同签订后 日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的 %备料款，计人民币 万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的 %，计人民币 万元，安装工程按人工费的 %，计人民币 万元；材料设备差价 万元，分 次支付，每次支付时间为 ，金额 。
2、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在 日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的 %时，按规定比例逐步起先扣回备料款。
3、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。
4、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之 的违约金。
5、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的应由发包方担当。
6、本合同造价结算方式：
7、承包方在单项工程竣工验收后 天内，将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查，发包方在接到结算文件 天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请示经办的银行审定后拨款。
第七条 施工与设计变更
1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
2、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，承包方刚好以书面形式通知发包方，由发包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。
3、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。
4、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全，承包方才予以实施。
第八条 工程验收
1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
2、工程施工地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须刚好办理验收签证手续。
3、工程竣工验收后，发包方方可运用。
在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。
第九条 违约责任
承包方的责任：
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
2、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按本合同关于建设
工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任：
1、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
3、工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，因此而发生的质量或其他问题由发包方担当责任。
4、承包方验收通知书送达 日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条 纠纷解决方法
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（ ）项方式解决：
1、向经济合同仲裁机关申请仲裁；
2、向人民法院起诉。
第十一条 附则
1、本合同一式 份，合同附件 份。甲、乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送经办的银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。
2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日直生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
3、本合同签订后，承、发包方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
发包方（盖章）：
法定代表人：
托付代理人：
年 月 日
承包方（盖章）：
法定代表人：
托付代理人：
年 月 日
篇二：建筑安装工程承包合同 篇二
订立合同双方：
建设单位： （以下简称发包方）
施工单位： （以下简称承包方）
双方经充分协商，达成如下协议：
第一条：工程名称：
其次条：工程地点：
第三条：建筑面积：
第四条：工程价款及付款方法：
第五条：工程期限（开工、竣工时间）
第六条：工程质量标准
第七条：承包形式及材料设备供应
第八条：发包方义务：
１．开工前 天，甲方给乙方施工图一式 份，并做到“三通一平”；办好施工许可证。（甲方可托付乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行）
２．按协议分工，开工前 天甲方办好材料供应并交乙方签认。
３．负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。
４．按协议负责按期拨款。
第九条：承包方义务
乙方负责：
１．按协议分工负责材料供应。
２．编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前５天交甲方一式二份。
３．按施工图负责组织施工，按期竣工。
４．竣工后，５天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
５．保证施工质量，严格根据国家施工验收规范进行。
第十条：违约责任及嘉奖条款
第十一条：其他帮助条款。
第十二条：本合同正本 份，承包方、发包方各一份，报送 、 各一份。
第十三条：合同有效期及合同争议解决。
第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。
发包方：（盖章）承包方：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
签约日期： 年 月 日
篇三：建筑安装工程承包合同 篇三
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条 工程项目
（各单项工程建筑安装项目详见报价明细表附件）。
五、工程造价：
其次条 工程期限
一、本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工。
二、在组织施工过程中，如遇下列状况，得顺延工期，双方应刚好进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
1、因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者；
2、因甲方提出变更安排或变更施工图而不能接着施工者；
3、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。
第三条 物资供应
包工不包料工程，全部材料由甲方选购 供应到现场或指定的加工地点，机具由乙方选购 供应到现场或指定的加工地点；
其他方式： ;
二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验。
三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满意工程所须要求，必需以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。
四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必需验证，如无证明，须经试验合格方准运用，其试验费应由负责供应方负担。
五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。
第四条 工程款结算及付款
以施工图预算加增减变更预算进行结算；规定调整包干造价；包工不包料工程，按包工预算定额或人工费总包干方法结算；其他方式： ;款，工程完工后结算；其他方式： ;
第五条 施工与设计变更
一、乙方在组织施工中，应本着百年大计、质量为本的原则，依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计、业主要求组织施工，要求全部工程达到合格标准；
二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列状况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：
1、施工中发觉设计有错误或有严峻不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方与设计单位或业主方商定并提出修改或变更措施，同意后方准接着施工；
2、施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。未批准前，任何一方不得强行施工；
3、在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到平安部位。
三、在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
四、在组织施工过程中，如遇特别状况，甲方对某个单项工程提出加快提前完成而实行特别施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担。
第六条 竣工验收、结算与保修
一、工程完工后，乙方将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参与验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必需承认乙方的竣工日期。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。
二、在进行竣工工程验收中，如发觉不合格须返工或修理的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后阅历收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方担当。如到期未审定完或未提出异议，即视为同意此结算。
四、保修期：1)個月 3個月 不供应
第七条 合同纠纷解决方法
施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，由双方友好协商解决，如双方协商不能解决时，按建安合同法法規处理。
第八条 工程负责人和工伤事故
一、甲方派 为驻现场负责人，乙方派 为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐藏工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。
二、乙方有责任教化工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。
第九条 合同份数及有效期
工程竣工验收并结清尾款后失效。
第十条 附则
本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。
第十一条 其他条款
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
年 月 日 年 月 日
篇四：建筑安装工程承包合同条例 篇四
建设单位： （以下简称发包方）
施工单位： （以下简称承包方）
双方经充分协商，达成如下协议：
第一条工程名称
。
其次条工程地点
。
第三条建筑面积
。
第四条工程价款及付款方法
。
第五条工程期限（开工、竣工时间）
。
第六条工程质量标准
。
第七条承包形式及材料设备供应
。
第八条发包方义务
1、开工前 天，甲方给乙方施工图一式 份，并做到“三通一平”；办好施工许可证。（甲方可托付乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行）
2、按协议分工，开工前 天甲方办好材料供应并交乙方签认。
3、负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。
4、按协议负责按期拨款。
5. 。
第九条承包方义务
乙方负责：
1、按协议分工负责材料供应。
2、编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。
3、按施工图负责组织施工，按期竣工。
4、竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5、保证施工质量，严格根据国家施工验收规范进行。
6. 。
第十条违约责任及嘉奖条款
。
第十一条其他帮助条款
。
第十二条本合同正本 份，承包方、发包方各一份，报送 各一份。
第十三条合同有效期及合同争议解决
。
第十四条附表及其他具有合同效力的文件
。
发包方（盖章）：
承包方（盖章）：
法定代表人（签字）：
年 月 日
篇五：建筑安装工程承包合同 篇五
发包方（以下简称甲方）：
法定代表人：
居处地：
承包方（以下简称乙方）：
法定代表人：
居处地：
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程详细状况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。
一、工程名称： 。
二、工程地点： 。
三、施工工期： 。
四、工作内容
风险提示：
加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避开发生纠纷。质量条款要约定明确细致。
假如质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。
1、施工打算工作
依据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。
2、土方清基及回填工作内容
（1）清基：协作土方施工单位的清基工作，开挖及转运基础承台的土方（包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作）。
（2）垫层：垫层的平整、夯实。
（3）协作土方施工单位的土方回填，如采纳人工回填时，另行协商费用。
（4）协作基础施工的其它部分工作。
3、工程工作内容：
（1）施工打算：熟识施工图纸，依据甲方施工员放出的主轴线和限制标高，负责各轴线的放线工作及标高点的转点工作。领退料具，做好施工前打算工作。本工程采纳商品（少量零星构件采纳现场自拌），输送泵。
（2）搅拌：砂石等原材料的装卸、运输、过磅、过斗、人工加水，调加外加剂，出料口扒溜子，机具冲洗等。若采纳商品，免除该项目工作内容。
（3）振捣：的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的，并浇水潮湿，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等（甲方供应试验员）。工程提前30分钟做好打算工作。
（4）运输：包括砂、石、水泥、掺合料、外加剂等材料以及成品场内外全部水平、垂直运输。采纳商品时，则包括输送搅拌车、泵车垫楞、放、收卸料滑槽，搭、拆输送管架，安装、拆卸、清洗输送管等。无论采纳何种方式，均包括一切协作用工。全部材料不计二次转运费。
（5）清理：浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查标高及轴线限制；浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的；清理或清洗振动器、振动棒、输送管、料斗、滑槽、配料场；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模及修补，处理缺陷等，全部废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。
4、模板工程（含木制工程）工作内容
（1）打算工作：熟识施工图纸，协作本工程施工员操平放线，限数、限次、限量，领退料具，做好施工前打算工作。
（2）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。
（3）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。
（4）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。
（5）再次安拆：包括第一次安装和最终一次拆除。
（6）运输：包括场内全部模板的水平及垂直运输。全部材料不计二次转运费。
（7）清理：清理与修整模板，清理模板干结水泥及砂浆，模板刷隔离剂（每周转一次刷一次）；支、拆模后清理区域范围内全部木屑、废渣等垃圾；拆除最终一层结构模板后，要把全部附着铁钉起干净并卸下钢管上全部的夹具、扣件，施工前、后、全部材料及垃圾均须分类堆放甲方指定地点。
（8）对拉螺杆洗丝，扣件清理洗油。
（9）其它工作：图纸范围内的预留洞口留设、预埋件安装，后浇带、膨胀带钢板网安装、加固；清扫墙、梁、柱、板接缝的漏隙并刚好用水清洗；浇捣过程中派专人看模、随时调整、加固模板。
5、钢筋工程工作内容
（1）施工打算：熟识施工图纸，编制钢筋配料表，并报甲方技术负责审核。供应精确的钢筋安排，领退料具，做好施工前的打算工作。
（2）制做：包括下料、调直、切断、弯曲、闪光对焊、含场内的全部材料搬运和半成品的取放。
（3）绑扎：
a.清理模板内杂物，截断铁丝，按设计要求将钢筋绑扎成型并放入模内。
b.捣制构件包括安放垫块；预制构件包括绑扎成型的挂牌、垫楞、堆放以及入模和安放垫块。
c.搭、拆能保证平安及施工须要的全部自用操作脚手架。
d.钢筋接头如按设计要求采纳电渣压力焊和机械连接时，由甲方另行指定专业施工队分包，费用由甲方负责。其它连接方式由乙方负责。
（4）运输：包括场内全部水平及垂直运输。全部材料不计二次转运费。
（5）清理：清理每次绑扎后多余的钢筋、扎丝；钢筋绑扎完毕后，要卸下全部自用操作架钢管上的夹具、扣件；施工前、后全部材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。浇捣过程中派专人看钢筋，并随时调整被移位的钢筋。
（6）其它工作：协作甲方以及其它工程工作。
6、砌体工程工作内容（本合同不包括在内）
（1）施工打算：熟识施工图纸，编制砌体材料安排，报甲方技术负责审核。施工料具打算等砌体施工前的全部工作。
风险提示：
定作方应对自己供应给承揽方的图纸或技术方案予以仔细审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要刚好核实状况、组织论证、完善方案。切不行拖延推诿，由此将会担当承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。
（2）材料打算：包括砂浆制运、砌体材料等全部工作内容。含场内的全部材料搬运和半成品的取放。
（3）砌筑：各类砌体工程的施工全部工序，包括构造柱、圈梁、压顶、梁顶板等现浇工程。
（4）养护及验收：保证7天的潮湿养护砌体验收协作（包括养护的覆盖物品等）。
7、脚手架工程工作内容
（1）场内材料搬运，搭设、拆除内外砌筑架、浇灌架、平安通道、材料运输道，改架、架料保养、挂平安网，拆除的材料分类堆放等全部操作过程。
（2）运输：包括场内全部水平及垂直运输。全部材料不计二次转运费。施工前、后全部材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。
（3）清理：架子拆除后全部架管扣件的清理、清洗及按规格堆放整齐至指定地方。施工前、后全部材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。
8、材料装卸、领用及保管
（1）全部到场材料的卸车，及出场材料的装车。
（2）乙方按甲方现场材料领用管理方法办理材料领用手续。
（3）甲方选购 租赁的钢材、架管、扣件，应达到国家标准，材料进出场应由乙方负责人按实际数量现场签收认可。
（4）其他单位或个人运用需经乙方同意并办理手续。
（5）领用的材料由乙方负责保管。
五、承包方式
包工、包协助材料（框架主体内）、包工期、包质量、包平安、包文明施工承包方式，其详细目标如下：
风险提示：
定作方应对自己供应给承揽方的图纸或技术方案予以仔细审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要刚好核实状况、组织论证、完善方案。切不行拖延推诿，由此将会担当承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。
1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中全部定额内外用工。
2、包协助材料：本工程的一次性消耗材料甲方除供应钢材、水泥、商品、黄砂、石子、石灰外，其它全部一次性工程消耗用材全由乙方选购 ，其费用包括在总承包价内。但甲方供材料应按规定的用量（按图计算量加规定的损耗率；损耗率除钢材为1%外，其余全按定额规定的损耗率）进行领用，超领用部分由乙方担当费用。
3、周转材料由甲方依据工程须要供应给乙方运用，乙方应按需下料，如发觉乱裁、乱锯模板、木枋等，一次罚乙方款 元；发觉偷盗钢管、扣件等物品，按原价的100倍罚乙方的款。
4、包设备及配电箱柜的修理保养费用：本工程依据工程须要配置机械设备及配电箱柜，除塔吊、施工电梯、搅拌机外的全部到场机械设备和配电箱柜应完好及运转正常后交由乙方保管，施工期间内的正常保养及修理全由乙方负责，乙方也应保证退场设备及配电箱柜完好和运转正常。配电柜只供应现场总配电柜、钢筋及木工棚的主配电柜、各楼层主配电柜，配件由甲方供应。
5、包小型机具、工具及照明用具等费用：本工程的全部小型机具及工具全由乙方自行负责。包括如手推车、电钻、电锤、灰槽、灰刀、刮杆、线锤、吊线板、灰桶、碘乌灯、高压钠灯、白炽灯泡等。
6、生活用水、用电不进行定额用量包干，但在生活区内发觉一次无人在场的长流水或长明灯赐予乙方 元的惩罚。
7、包工期目标：乙方必需甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方缘由造成工期的施工进度不能满意业主要求，应担当相应违约损失。
8、包平安文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。
9、包质量目标：确保一次交验合格。
六、承包费用
1、甲方在签约前三天收取乙方 万元的履约保证金。
2、在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收标准，工期、平安及文明施工等达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积包干。
（1）建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算，每平方米单价为 元。
（2）此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带、海绵垫等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。模板对拉螺杆由甲方按施工组织设计定量供应，此价格中包括了对拉螺杆运用过程中全部工序的全部费用。
（3）此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的钢筋设备、绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。柱子的竖向钢筋连接费用另行计算。
（4）此包干价包括了除搅拌机、塔吊、施工电梯、泵车等机械外的工程施工过程中的全部机具及工具的费用。
（5）本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、施工所用工具、用具及对讲机的费用。
（6）本包干价包括了现场平安、文明施工及ci协作用工费。
（7）合同规定整体清包部分不存在计时工。
（8）本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。
（9）本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用。
（10）如甲方依据须要确定外脚手架采纳升降脚手架时，应从包干价中扣除外分包部分脚手架费用。
七、结算及付款方式
1、结算：本工程劳务费用按形象进度结算。基础出±0.000（一层底板浇筑完）、1区完工结算一次；三层裙楼顶板完结算一次；塔楼部分每六层结算一次。每次结算按实际完成部分的建筑面积及合同约定的单价的70%计算。正负零结算后甲方退回乙方履约保证金50%，剩余保证金在最终一次结算后全额退回。按量供应申请单，由甲方施工员、质安员、材料员、综合办签订施工部位的质量、平安、进度、文明施工、资料评定和材料节约，符合要求后，再上报项目经理签字后，由项目合约部进行结算。（如施工方案有变，按施工进度状况酌情解决）
2、结算付款时，严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。
3、付款方式：每次结算完成后的__日内以现金支付或银行转账，乙方需开具收据。在施工过程中最高付款比例不超过工程进度劳务款的__%，主体结构结束后 天内付款达到__%。余款在所干分部工程完毕并经质监站验收后无质量修理__个月内付清。乙方自身缘由承包范围的工作未完成就要求退场或被勒令退场，结算预留的工程款及履约保证金不予支付。
八、施工质量
1、乙方必需确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的合格等级并要求全部工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令乙方返工，返工的全部工料费用由乙方负责并担当甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权令其他队伍帮助其返工，返工费用由乙方担当，并罚款 元/次。
2、严格执行质量三检制度，每道工序完成后乙方依据甲方要求先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可用书面形式申报甲方质检员验收，对不进行自检、互检、交接检或无记录，或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，罚款 元。
3、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改看法，乙方必需照章执行，对拒不执行整改看法的，或整改不刚好的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款 元。如发觉乙方在施工过程中质量差距较大，或不听指挥有意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象，甲方有权勒令其退场，并且没收履约保证金及赔偿由此引起的一切损失费用。
4、试用期一个月，试用不合格甲方无条件清退乙方。
5、项目质检员根据《国家建筑安装工程质量验收评定标准》进行验收，要求全部分项工程必需达到国家规定标准。
九、施工平安
1、乙方必需建立健全的平安组织机构，设立平安负责人及班组兼职平安员，协作甲方做好进场及日常平安工作。
2、塔吊、钢筋木工加工设备、搅拌机操作人员必需是娴熟工。
3、乙方必需定期做好班内平安教化，对人员逐一登记，填好平安教化表、试卷。使班组人员均有很强的平安意识，并作好教化记录。
4、乙方必需严格执行国家、地方和项目部制定的平安操作规程、平安管理细则、平安管理制度及治安管理条例。
5、乙方应杜绝重大伤亡事故的发生，施工期间，乙方人员发生的大小平安事故（除第三方缘由）由乙方负全部责任，并担当全部由此而产生的全部费用，甲方不负任何责任。如因第三方缘由引起的平安事故，甲方帮助乙方追究第三方责任。
6、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身缘由造成，造成平安伤亡事故或造成他方人员伤亡事故，医疗费、补偿费用均由乙方担当。对于产生严峻后果的，对肇事人交有关部门追究法律责任，并没收履约保证金。
十、文明施工
1、施工期间，应加强班组内部文明施工教化。
2、乙方须严格根据甲方企业ci形象要求保持生产、生活区域内的环境整齐每天派专人清理，并接受甲方检查。
3、乙方在作业层及施工现场、材料进场的材料堆放必需在甲方指定的地点，且整齐、井然有序。
4、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，全部人工从乙方结账单中扣出（按 元/工日扣除）。
5、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为（打架每人次罚款 元，其他每人次罚款 元）。
十一、甲乙双方职责
甲方职责：
甲方指派 为现场负责人。
1、甲方为乙方供应生活和生产临建（只供应材料，搭设由乙方负责）。包括管理人员住房两间，办公室一间，工人住房若干，工人食堂一栋；生产临建包括钢筋棚及木工棚等。
2、乙方员工上岗前，甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教化培训。
3、甲方负责办理乙方人员有关证件，包括外来就业证、暂住证、项目出入证等，办证费用由乙方担当。
4、甲方依据生产状况支配乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。
5、甲方为乙方供应必要的材料及大型施工机械，如搅拌机，塔吊等。其余小型机具设备均由乙方自行负责。
6、甲方负责供应施工用水用电接到施工现场的材料，其中水接至各用水点；电接至钢筋棚及木工棚总闸，楼层用电接至各楼层总配电箱。
7、甲方按合同的约定刚好给乙方结算及支付劳务费用。
8、负责配备平安防护设施（平安帽等劳保用品由乙方负责）。
乙方职责：
乙方指派 为现场负责人，并配备项目技术工程师、平安员、质检员、测量员等管理人员 人以上。
1、负责组织思想品质及技术水同等各方面均合格的施工管理及劳务人员，特种作业人员必需持证上岗。
2、负责编制承包范围内各分部分项工程的施工方案。负责编制实际运用的工程材料及周转材料安排，并在运用前一周书面报甲方。
3、乙方必需根据工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其他要求组织施工作业；必需按期、保质、保量、平安地完成所承包的分项工程。
4、按甲方的材料管理方法领用、保管、归还材料及机具，必需爱惜甲方供应的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿
5、乙方在施工中要留意材料节约，不得奢侈，不得偷窃，如有奢侈或偷窃，甲方按损失材料价值 倍罚款。
6、乙方必需遵守甲方各项规章制度，听从甲方统一指挥调度，不准随意而行。
7、协作甲方做好隐藏工程签证工作，做好施工日志及材料及工程试验记录。
8、负责限制轴线及标高以后的测量工作。并按甲方施工员的要求设置限制点。
9、担当因工伤事故所发生的全部费用（以本合同第九款5项为准）。
10、协作其它工种的工作，不得因乙方缘由造成其它工种的返工。
十三、其它事项
1、签定劳务合同时，乙方必需将拟进场人员造册上报甲方，乙方必需将进场人员造册并附身份证复印件 份，照片 张，所报花名册必需与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必需保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必需在 天内向甲方供应变更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发觉乙方人员与花名册不符，每人罚款 元。乙方人员与其花名册不符所发生的伤亡事故，甲方将视其为私招乱雇，不论缘由，一切后果均由乙方负责，所发生的一切费用均由乙方担当。并按约定进行惩罚。
2、施工生活区不得男女混住，不允许携带小孩进入施工生活区及生产区。违反本约定罚款 元/人次。
3、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，间或离开须向甲方请假并托付代理负责人，如未请假或未托付代理负责人，每出现一次罚款 元。乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日）均不得擅自离开岗位，否则每发觉一人次罚款 元。节假日乙方人员不得削减，每削减一人，罚款 元。
4、乙方施工过程中，应妥当支配施工进度安排，按本合同要求按期完成各分项工程。如总工期提前，每提前1天嘉奖现金 元，每拖延1天罚现金 元。施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并依据对工程影响大小，罚款 元。
5、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包。
风险提示：
在承揽合同中，承揽人如必需与第三人合作才能按时交付工作成果，应当在合同中与定作人进行协商约定。在未经定作人同意的前提下，擅自将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同。
6、乙方必需做好承包范围内的成品和半成品的爱护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍惩罚。
7、乙方应当有较强的经济基础，甲方由于其它缘由暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员2-3个月的生活费。
8、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满意甲方对其工期、质量、现场平安及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，没收履约保证金由乙方担当由此造成的损失。
9、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不刚好等缘由造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。
10、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不刚好等缘由造成乙方工作超过24小时延误且确有部分人员无法另行支配调剂期它工作，经甲方确认后赐予实际误工人员每人每天 元的生活费。
11、全部劳保费包含在包干价中，甲方不另担当。乙方须随时做好雨雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品，平安帽、工作服（假如须要）由甲方统一规定、统一办理，费用乙方负责。
12、此合同单价包含各种税费，甲方不代扣乙方任何款项。
13、如乙方不履行合同条款，其余款作为支付甲方违约金。
14、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。
15、因业主资金不到位或其它缘由，致使工程停、缓建，甲方在确认后 baihua 白话文…天内刚好给乙方办理结算，付清全部余款及退还乙方履约保证金。其结算依据为:( )，依据乙方所完成的工程量中的人工工日数量，按 元/工日。乙方在结清款项后必需刚好清退员工。
十四、附则
1、本合同未尽事宜，双方本着同等互利，相互理解的原则另行协商。协商不成或一方违约的可提请 仲裁委员关于仲裁或 法院裁决。
2、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份， 份，均具有同等法律效力，双方签字画押后生效。结清全部劳务款项后自行失效。
甲方：
法定代表人：
日期：
乙方：
乙方代表：
日期：
《建筑安装工程承包合同条例【最新5篇】》相关文档：
企业承包合同 13篇09-01
企业承包合同(15篇)09-01
水电施工安装承包合同(4篇)09-01
最新水电站承包合同6篇范文09-01
水电工程承包合同范文(4篇)09-01
水电工承包合同(15篇)09-01
水电工程承包合同(12篇)09-01
水电工程承包合同范文5篇09-01
物流承包合同范文(6篇)09-01
物流运输承包合同(通用5篇)09-01
