建设工程合同纠纷和解协议

建设工程合同纠纷和解协议

建设工程合同纠纷和解协议

甲方：（名称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：（名称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于甲方与乙方之间存在建设工程合同纠纷，为维护双方的合法权益，经双方协商一致，达成以下协议：

一、申明

1.1 双方声明本协议是在平等自愿、诚实信用和友好协商的基础上订立的。

1.2 双方承认在完成履行建设工程合同过程中，存在争议，现双方同意结案，不再维护争议权利。

1.3 除本协议约定外，双方应继续履行建设工程合同。如因合同争议引起的纠纷还需解决的，双方应协商解决。

二、基本信息

2.1 甲方和乙方签订的建设工程合同的详细情况见《建设工程合同》。

2.2 甲方和乙方签订的建设工程合同的争议主要原因为合同履行不规范、工程质量问题、工期延误等问题。

三、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任

3.1 甲方是本建设工程的委托人，应按照合同的约定，提供必要的建设设计方案、资金保障和法律审批，对建设工程的完成质量和工期负责。

3.2 乙方是本建设工程的承包人，应按照合同的约定，完成建设工程的施工、设计、质量保证等各项工作，并保证工程质量符合相关标准和技术规范。

3.3 双方应严格遵守合同的约定，按照建设工程合同履行义务，确保工程的按期完成、质量符合设计要求、安全施工、技术规范符合要求等。

3.4 双方同意，在履行合同过程中出现的变更、索赔、追偿等纠纷，应在《建设工程合同变更、索赔、追偿协议》或其他双方认可的协议之后再处理。

3.5 甲方需按时支付乙方履约保证金、进度款、安全费等费用。

3.6 乙方需按时完成建设工程的各项工作，确保工程按质、按期完成，并承担保修责任。

四、需遵守中国的相关法律法规

4.1 本协议的签署、执行和解决争议应遵守中国的相关法律法规。

4.2 双方一致认可中国法律的第七条和第八条规定，即双方应遵守合同条款及相应法律规定，履行各方义务。

4.3 双方应根据中国的相关法律法规对本协议进行法律效力保障，确保协议的可执行性。

五、明确各方的权力和义务

5.1 甲方有权拥有建设工程质量验收报告和相关资料，对建设工程的质量进行监督、检查。

5.2 乙方有权要求甲方提供建设工程所需的相关批文和资金等保障，要求甲方按照约定的工期进行施工。

5.3 双方都有纠纷和解协议的权利和义务，应遵守协议的约定，履行各项义务，确保协议得到有效执行。

5.4 双方都注意合同中的保密条款，将有关合同的机密资料保密。

六、法律效力和可执行性

6.1 本协议自双方签署之日起生效。

6.2 本协议可执行，如遇到任何争议，应双方协商解决，若协商不成，可向有关仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

6.3 本协议的签署和执行不影响各方对其他权利的保留，也不影响任何法律追求权利的程序。

七、其他

7.1 本协议未尽事宜，应由双方协商解决。

7.2 本协议一式二份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。

甲方：（签字盖章）

乙方：（签字盖章）

日期：

《建设工程合同纠纷和解协议》相关文档：

水利水电建设工程合同09-01

建设工程总承包合同范本(4篇)09-04

建设工程类合同风险控制和防范措施介绍09-04

建设工程内部承包合同(3篇)09-04

建设工程内部承包合同09-04

基础设施建设工程合同5篇09-05

建设工程施工合同协议模板(10篇)09-07

建设工程施工合同示范文本(精选27篇)09-07

2018年北京市建设工程施工合同范本-范文word版 (14页)09-07

北京建设工程施工合同范本6篇09-07